建設工程施工合同宣貫會合同編號：__________以下是一份建設工程施工合同的模板：一、總則1.目的和依據本合同旨在明確建設工程的相關事宜，保障雙方的合法權益。依據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規制定本合同。2.適用范圍本合同適用于[具體建設工程名稱]的建設工程，包括工程的設計、施工、驗收等各個階段。3.定義和解釋在本合同中，“建設工程”指[具體建設工程的詳細描述]；“發包人”指[發包人名稱]；“承包人”指[承包人名稱]；“工程價款”指承包人完成工程應得的款項等。二、會議組織與安排1.宣貫會的主辦與承辦本建設工程施工合同宣貫會由[主辦單位名稱]主辦，[承辦單位名稱]承辦。2.參會人員及資格參會人員包括發包人代表、承包人代表及相關法律專家等。具備參與合同討論、提問和交流資格的人員為與本建設工程相關的負責人或專業人員。3.會議時間、地點及議程會議時間為[具體時間]，地點為[具體地點]。議程包括合同總則解讀、合同內容詳細解讀、案例分析與經驗分享、互動答疑等環節。三、合同內容解讀1.合同的主要條款（1）工程概況：包括工程名稱、地點、規模、結構等基本信息。（2）工程承包范圍：明確承包人承擔的工程具體工作內容和范圍。（3）工程期限：規定工程的開工時間、竣工時間及各階段的工期要求。（4）工程質量標準：確定工程應達到的質量等級和驗收標準。（5）合同價款及調整：約定工程的總價款及價款調整的條件和方式。（6）工程款支付：規定工程款的支付時間、比例和方式。（7）雙方權利與義務：詳細列舉發包人和承包人在工程建設過程中的權利和義務。（8）違約責任：明確雙方在違約情況下應承擔的責任和賠償方式。（9）爭議解決：約定解決合同爭議的方式，如協商、仲裁或訴訟等。2.工程范圍與內容詳細描述承包人承擔的工程具體工作，如地基工程、主體結構工程、裝飾裝修工程等，以及各部分工程的具體內容和要求。3.工期與進度明確工程的開工時間和竣工時間，以及各階段工程的進度計劃和節點要求。規定承包人應按照進度計劃組織施工，發包人有權對工程進度進行監督和檢查。4.質量標準與驗收確定工程應達到的質量等級，如合格、優良等，并規定驗收的標準、程序和時間。承包人應按照質量標準進行施工，經發包人驗收合格后才能進行下一道工序或交付使用。5.合同價款與支付約定工程的總價款，包括各項費用的計算依據和標準。規定工程款的支付方式，如按工程進度分階段支付、預留質保金等。明確工程款支付的時間節點和條件，如完成某一階段工程后支付相應款項等。6.雙方權利與義務（1）發包人權利與義務有權對工程的設計、施工進行監督和檢查，要求承包人按照合同約定進行施工。提供工程建設所需的場地、水源、電源等必要條件。按照合同約定支付工程價款。協助承包人辦理工程建設相關的手續。（2）承包人權利與義務有權按照合同約定收取工程價款。按照合同約定的工期、質量標準進行施工，保證工程質量。負責工程的施工組織、管理和技術指導，保證工程順利進行。對工程施工過程中出現的問題及時通知發包人，并提出解決方案。7.違約責任與爭議解決（1）違約責任若發包人未按照合同約定支付工程價款，應按照逾期天數支付違約金。若承包人未按照合同約定的工期完成工程，應承擔違約責任，并賠償發包人因此造成的損失。若雙方在工程質量、價款等方面發生爭議，應先協商解決；協商不成的，可向有管轄權的仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。四、案例分析與經驗分享1.典型案例展示與分析選取若干實際建設工程合同糾紛案例，詳細分析案例中雙方的責任、違約情況及解決方式，為參會人員提供參考和借鑒。2.實踐經驗交流與分享邀請具有豐富建設工程合同管理經驗的專家和實務人員，分享他們在合同簽訂、履行過程中的經驗和技巧，幫助參會人員提高合同管理水平。五、互動與答疑1.參會人員提問與交流參會人員可以就合同相關的問題進行提問，與其他參會人員和專家進行交流和討論。2.專家解答與指導專家對參會人員提出的問題進行解答和指導，提供專業的意見和建議，幫助參會人員解決合同中遇到的問題。六、會議紀律與要求1.參會紀律參會人員應按時參加會議，遵守會議秩序，不得遲到、早退或中途離場。不得在會議期間使用手機等通訊設備影響會議秩序。2.資料管理與保密會議資料由承辦單位負責管理，參會人員應妥善保管會議資料，不得擅自復制、傳播或泄露會議內容。七、會議成果與后續工作1.會議總結與紀要對會議內容進行總結，形成會議紀要，由主辦單位和承辦單位共同簽署后發送給參會人員。2.后續培訓與指導計劃根據會議討論的情況，制定后續培訓與指導計劃，為參會人員提供進一步的學習和幫助。3.合同執行與監督雙方應按照合同約定認真履行各自的義務，發包人應加強對工程建設的監督和管理，承包人應嚴格按照合同要求進行施工，保證工程質量和進度。八、附則1.合同的生效與變更本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。雙方可以根據需要對合同進行變更，但變更應經雙方協商一致，并簽訂書面協議。2.通知與送達雙方在合同履行過程中相互發出的通知、文件等應采用書面形式，并按照合同約定的地址送達。若一方變更地址，應及時通知對方。3.其他事項本合同未盡事宜，可由雙方協商補充約定，并以書面形式作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。發包人（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：________________地址：____________________聯系方式：____________________承包人