2025年度大型數據中心建設合同_第1頁
2025年度大型數據中心建設合同_第2頁
2025年度大型數據中心建設合同_第3頁
2025年度大型數據中心建設合同_第4頁
2025年度大型數據中心建設合同_第5頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

2025年度大型數據中心建設合同本合同共三部分組成,僅供學習使用,第一部分如下:甲方(建設單位):_______乙方(施工單位):_______鑒于甲方需建設大型數據中心,乙方具備相關施工資質,雙方經友好協(xié)商,就甲方建設大型數據中心事宜,達成如下協(xié)議:一、項目名稱:_______二、項目地點:_______三、建設規(guī)模:_______四、建設內容:_______五、合同工期:_______六、合同價款:1.合同總價為人民幣_______元整(大寫:_______元整)。2.付款方式:_______3.乙方應按甲方要求,在工程進度達到約定節(jié)點后,向甲方提供相關發(fā)票及結算資料,甲方在收到資料后_______個工作日內支付相應款項。4.逾期付款違約金:_______七、工程質量標準:1.本項目質量標準應達到國家規(guī)定的_______級標準。2.乙方應嚴格按照國家相關法律法規(guī)和施工規(guī)范進行施工,確保工程質量。八、施工進度:1.乙方應在合同工期內完成工程建設和驗收。2.乙方應按照甲方要求,在工程進度達到約定節(jié)點后,向甲方提供相關資料。3.若因乙方原因導致工程進度延誤,每延誤一日,乙方應向甲方支付_______元人民幣的違約金。九、工程驗收:1.工程完工后,乙方應按照國家規(guī)定和合同約定進行自檢。2.甲方在收到乙方提供的自檢報告后_______個工作日內進行驗收。3.驗收合格后,雙方應在驗收報告上簽字確認。4.驗收不合格的,乙方應在接到甲方通知后_______個工作日內進行整改,直至合格。十、工程保修:1.本合同項目保修期為_______年。2.保修期內,乙方應負責對工程進行保修,確保工程質量。3.保修期內,因乙方原因導致的工程質量問題,乙方應承擔相應責任。十一、爭議解決:1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十二、其他:1.本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。3.本合同一式_______份,甲乙雙方各執(zhí)_______份,具有同等法律效力。甲方(建設單位):________________乙方(施工單位):________________簽訂日期:_______年_______月_______日第二部分:第三方介入后的修正一、第三方定義1.本合同中“第三方”指除甲方和乙方以外的任何個人或組織,包括但不限于設計單位、監(jiān)理單位、供應商、承包商、咨詢機構、金融機構等。2.第三方參與本合同項目,應事先取得甲方和乙方的書面同意。二、第三方責任限額1.第三方在本合同項目中的責任限額,應根據其參與項目的具體內容、職責范圍以及與甲方和乙方的約定確定。2.第三方責任限額應在本合同中明確約定,并在其參與合同或相關協(xié)議中予以體現。3.若第三方責任超出其責任限額,甲方和乙方應按比例分擔超出部分的責任。三、第三方介入方式a.與甲方或乙方簽訂書面合作協(xié)議,明確雙方的權利和義務;b.經甲方和乙方同意,第三方可參與項目的招標、投標、施工、監(jiān)理等環(huán)節(jié)。2.第三方介入本合同項目,應遵守國家相關法律法規(guī)和本合同約定。四、第三方責任劃分1.第三方在本合同項目中的責任,應與其參與項目的具體內容、職責范圍相對應。2.第三方責任劃分如下:a.設計單位:負責項目設計,確保設計符合國家規(guī)定和甲方要求,對設計質量承擔責任;b.監(jiān)理單位:負責項目監(jiān)理,確保施工質量、進度和安全生產,對監(jiān)理質量承擔責任;c.供應商:負責提供合格材料、設備,對材料、設備質量承擔責任;d.承包商:負責項目施工,確保施工質量、進度和安全生產,對施工質量承擔責任;e.咨詢機構:負責提供專業(yè)咨詢服務,對咨詢服務質量承擔責任;f.金融機構:負責項目融資,對融資責任承擔責任。3.第三方責任劃分應在本合同或相關協(xié)議中明確約定。五、第三方權利和義務1.第三方權利:a.按照本合同約定,享有相應的權利;b.在履行本合同過程中,有權要求甲方和乙方提供必要的支持和協(xié)助。2.第三方義務:a.嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和本合同約定;b.按照約定的時間和標準完成工作;c.對其參與項目的具體內容、職責范圍承擔責任;d.在履行本合同過程中,不得損害甲方、乙方和其他第三方的合法權益。六、第三方變更與退出1.第三方在本合同項目中的變更或退出,應事先取得甲方和乙方的書面同意。a.第三方向甲方和乙方提出變更或退出申請;b.甲方和乙方經協(xié)商一致,同意變更或退出;c.第三方與甲方、乙方簽訂變更或退出協(xié)議,明確變更或退出后的權利和義務。七、第三方爭議解決1.第三方在本合同項目中的爭議,應友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、本部分內容為本合同的重要組成部分,與第一部分具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.項目可行性研究報告要求:詳細分析項目的技術可行性、經濟可行性、環(huán)境可行性等,并提出結論和建議。說明:該報告作為項目啟動的依據,應經甲方和乙方共同認可。2.設計方案及圖紙要求:設計方案應符合國家規(guī)定和甲方要求,圖紙應完整、準確、清晰。說明:設計方案及圖紙為施工的依據,應經甲方、乙方和設計單位共同確認。3.施工組織設計要求:施工組織設計應包括施工方案、施工進度計劃、質量保證措施、安全防護措施等。說明:施工組織設計為施工過程中的重要指導文件,應經甲方、乙方和監(jiān)理單位共同審核。4.施工合同及補充協(xié)議要求:合同內容應明確各方的權利和義務,補充協(xié)議應解決合同中未約定的具體問題。說明:施工合同及補充協(xié)議為項目實施的基礎,應經甲乙雙方簽字蓋章。5.施工進度計劃表要求:進度計劃表應詳細列出各施工階段的起止時間、關鍵節(jié)點及驗收標準。說明:進度計劃表為項目進度管理的依據,應定期更新并經甲方、乙方和監(jiān)理單位共同確認。6.材料設備采購清單及報價單要求:清單應詳細列出所需材料、設備的名稱、規(guī)格、數量、單價及總價。說明:采購清單及報價單為材料設備采購的依據,應經甲方、乙方和供應商共同確認。7.驗收報告要求:驗收報告應詳細記錄驗收過程、驗收結果及存在問題。說明:驗收報告為項目驗收的依據,應經甲方、乙方和監(jiān)理單位共同簽字確認。8.保修單要求:保修單應明確保修范圍、保修期限及保修方式。說明:保修單為項目保修的依據,應經甲方、乙方和施工單位共同簽字確認。說明二:違約行為及責任認定:1.違約行為:a.乙方未按合同約定的時間完成工程;b.乙方未按合同約定的質量標準完成工程;c.乙方未按合同約定的方式支付工程款;d.第三方未按合同約定履行其職責;e.甲方未按合同約定支付工程款;f.甲方未按合同約定提供施工條件。2.責任認定標準:a.乙方未按合同約定的時間完成工程,每延誤一日,應向甲方支付_______元人民幣的違約金;b.乙方未按合同約定的質量標準完成工程,造成經濟損失的,應承擔相應的賠償責任;c.乙方未按合同約定的方式支付工程款,每延誤一日,應向甲方支付_______元人民幣的違約金;d.第三方未按合同約定履行其職責,造成經濟損失的,應承擔相應的賠償責任;e.甲方未按合同約定支付工程款,每延誤一日,應向乙方支付_______元人民幣的違約金;f.甲方未按合同約定提供施工條件,造成工期延誤的,每延誤一日,應向乙方支付_______元人民幣的違約金。3.違約示例說明:b.乙方完成的工程未達到合同約定的質量標準,造成甲方經濟損失_______元,乙方應承擔相應的賠償責任;c.乙方未按合同約定的方式支付工程款,延誤支付5天,應向甲方支付

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論