2025年度綠色建筑水泥工施工合同范本_第1頁
2025年度綠色建筑水泥工施工合同范本_第2頁
2025年度綠色建筑水泥工施工合同范本_第3頁
2025年度綠色建筑水泥工施工合同范本_第4頁
2025年度綠色建筑水泥工施工合同范本_第5頁
已閱讀5頁,還剩6頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度綠色建筑水泥工施工合同范本本合同共三部分組成,僅供學習使用,第一部分如下:甲方(施工方):名稱:__________________地址:__________________法定代表人:__________________乙方(業主方):名稱:__________________地址:__________________法定代表人:__________________鑒于甲方具備綠色建筑水泥工施工資質,乙方擬在__________________(工程名稱)項目中進行綠色建筑水泥工施工,雙方經友好協商,達成如下協議:一、工程概況1.工程名稱:__________________2.工程地點:__________________3.工程規模:__________________4.工程類別:__________________5.工程總投資:__________________二、工程內容(1)水泥工基礎施工;(2)水泥工主體結構施工;(3)水泥工裝飾裝修施工;(4)其他相關施工內容。2.乙方負責提供施工圖紙、施工場地、施工材料、施工設備等。三、工程工期1.本工程總工期為____個月,自____年____月____日起至____年____月____日止。2.甲方應按合同約定的時間節點完成工程進度,如因甲方原因導致工期延誤,甲方應承擔相應的違約責任。四、工程價款1.本工程合同價款為人民幣____元整(大寫:____________________)。2.工程款支付方式:(1)合同簽訂后,乙方支付甲方合同總價款的____%作為預付款;(2)工程進度達到合同約定節點時,乙方支付甲方合同總價款的____%作為進度款;(3)工程竣工驗收合格后,乙方支付甲方合同總價款的____%作為結算款;(4)工程保修期滿后,乙方支付甲方合同總價款的____%作為保修金。3.甲方在施工過程中,如因乙方原因導致工程停工或返工,甲方有權要求乙方支付相應的違約金。五、工程質量1.甲方應嚴格按照國家相關標準和規范進行施工,確保工程質量。2.乙方對工程質量進行監督,如發現質量問題,甲方應立即進行整改。3.工程竣工驗收合格后,甲方應向乙方提供工程保修證書。六、安全生產1.甲方應嚴格遵守國家安全生產法律法規,確保施工現場安全。2.甲方應建立健全安全生產管理制度,加強安全生產教育和培訓。3.乙方應對施工現場進行定期檢查,確保安全生產。七、違約責任1.甲方未按合同約定的時間節點完成工程進度,每延誤一天,應向乙方支付合同總價款的____%作為違約金。2.乙方未按合同約定的時間節點支付工程款,每延誤一天,應向甲方支付合同總價款的____%作為違約金。3.甲方在施工過程中,因自身原因造成工程質量問題,應承擔相應的賠償責任。4.甲方在施工過程中,因自身原因造成安全事故,應承擔相應的法律責任。八、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發生的爭議,應友好協商解決。2.協商不成的,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同未盡事宜,雙方可另行協商簽訂補充協議。2.本合同一式____份,甲乙雙方各執____份,具有同等法律效力。甲方(施工方)簽字:__________________乙方(業主方)簽字:__________________簽訂日期:____年____月____日第二部分:第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中,“第三方”是指除甲方和乙方以外的任何自然人、法人或其他組織,包括但不限于監理單位、設計單位、材料供應商、設備供應商、檢測機構、保險機構等,以及任何因合同履行需要介入合同關系的第三方。二、第三方介入的目的1.監理單位:對施工過程進行監督,確保工程質量、進度和安全。2.設計單位:提供施工圖紙和技術指導,確保設計方案的合理性和可行性。3.材料供應商:提供符合合同要求的建筑材料。4.設備供應商:提供符合合同要求的施工設備。5.檢測機構:對施工過程中的材料、設備、工程質量進行檢測。6.保險機構:為合同履行提供相應的保險保障。三、第三方責任限額1.第三方在履行職責過程中,因自身原因造成甲方或乙方損失的,應承擔相應的賠償責任,責任限額由雙方在合同中約定。(1)因第三方提供的材料、設備存在質量問題導致的損失;(2)因第三方提供的圖紙、技術指導錯誤導致的損失;(3)因第三方檢測、監理工作失誤導致的損失;(4)因第三方原因導致的工程停工、返工、延誤等損失。3.雙方可根據實際情況,在合同中約定第三方的責任限額,如無約定,責任限額為人民幣____元。四、第三方責權利劃分1.第三方責任:(1)按照合同約定履行職責,確保工程質量、進度和安全;(2)對甲方和乙方提供的服務或產品進行檢測、監理,確保符合合同要求;(3)對自身提供的服務或產品承擔相應的法律責任。2.第三方權利:(1)根據合同約定,收取相應的服務費用;(2)在履行職責過程中,有權要求甲方和乙方提供必要的協助;(3)在履行職責過程中,有權對甲方和乙方提出合理化建議。3.第三方與其他各方的關系:(1)第三方與甲方、乙方之間是委托與被委托關系,第三方應按照合同約定履行職責;(2)第三方與甲方、乙方之間是獨立法人關系,第三方在履行職責過程中產生的法律責任由其自行承擔;(3)第三方在履行職責過程中,如需與甲方、乙方協商解決有關事宜,應提前通知甲方、乙方。五、第三方介入程序1.甲方、乙方在合同中明確需要第三方介入的事項,并與第三方簽訂相應的合作協議。(1)對甲方、乙方提供的服務或產品進行驗收;(2)對施工過程中的材料、設備、工程質量進行檢測、監理;(3)對施工進度、安全等方面進行監督。3.第三方在履行職責過程中,如發現甲方、乙方存在違約行為,應立即通知甲方、乙方,并要求其整改。六、第三方介入費用的承擔1.第三方介入費用由甲方、乙方按照合同約定承擔,如無約定,由甲方、乙方各自承擔。(1)第三方提供的服務費用;(2)第三方檢測、監理費用;(3)第三方在履行職責過程中產生的其他費用。七、本部分修正條款與本合同其他條款的關系1.本部分修正條款是本合同不可分割的一部分,與本合同其他條款具有同等法律效力。2.本部分修正條款的簽訂、變更或解除,應經甲方、乙方和第三方協商一致,并書面通知對方。3.本部分修正條款的簽訂、變更或解除,不影響本合同其他條款的效力。八、其他1.本部分修正條款未盡事宜,雙方可另行協商解決。2.本部分修正條款一式____份,甲乙雙方和第三方各執____份,具有同等法律效力。甲方(施工方)簽字:__________________乙方(業主方)簽字:__________________第三方簽字:__________________簽訂日期:____年____月____日第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.工程施工圖紙及技術規范詳細要求:包括所有必要的施工圖紙、設計說明、技術規范、材料清單等。說明:這些文件是施工的重要依據,必須準確無誤,并由甲方提供。2.工程預算及結算書詳細要求:詳細列出工程的總預算、分項預算、結算書及變更記錄。說明:預算和結算書是工程款支付的重要依據,必須詳細、清晰。3.施工組織設計及施工進度計劃詳細要求:包括施工組織設計、施工進度計劃、施工方案、應急預案等。說明:施工組織設計是指導施工的重要文件,施工進度計劃是確保工程按期完成的依據。4.材料設備清單及質量保證書詳細要求:詳細列出所有用于工程的材料、設備的清單及質量保證書。說明:材料設備清單是確保工程材料質量的重要文件,質量保證書是保證材料設備質量的重要憑證。5.工程驗收報告及保修證書詳細要求:包括工程驗收報告、保修證書、驗收記錄等。說明:驗收報告是工程完成的重要標志,保修證書是保修期的法律依據。6.安全生產管理制度及事故報告詳細要求:包括安全生產管理制度、安全事故報告、事故處理記錄等。說明:安全生產管理制度是確保施工安全的重要文件,事故報告是處理安全事故的依據。7.施工合同及附件詳細要求:包括本合同及所有附件,如第三方介入協議、補充協議等。說明:合同及附件是合同主體文件,必須完整、準確。8.工程款支付憑證詳細要求:包括預付款、進度款、結算款、保修金等支付憑證。說明:支付憑證是工程款支付的證明,必須妥善保存。說明二:違約行為及責任認定:1.違約行為:甲方未按時支付工程款責任認定標準:甲方未按時支付工程款,每延誤一天,應向乙方支付合同總價款的____%作為違約金。示例說明:若合同約定工程款支付時間為每月20日,甲方于次月25日支付,則構成違約,應支付違約金。2.違約行為:乙方未按時完成工程進度責任認定標準:乙方未按時完成工程進度,每延誤一天,應向甲方支付合同總價款的____%作為違約金。示例說明:若合同約定工程總工期為6個月,乙方實際完成工期為7個月,則構成違約,應支付違約金。3.違約行為:甲方提供的施工圖紙及技術規范存在錯誤責任認定標準:甲方提供的施工圖紙及技術規范存在錯誤,導致工程損失,甲方應承擔全部賠償責任。示例說明:甲方提供的施工圖紙中,某一尺寸錯誤,導致工程返工,甲方應賠償乙方因返工產生的所有費用。4.違約行為:乙方施工過程中出現安全事故責任

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論