甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度城市景觀綠化工程施工合同補充協議模板本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（建設單位）：_______乙方（施工單位）：_______一、工程概況1.項目名稱：_______2.項目地點：_______3.工程規模：_______4.工程內容：_______二、補充條款1.工程進度：乙方應按甲方要求，在合同約定的時間內完成工程。2.工程質量：乙方應嚴格按照國家有關工程質量標準進行施工，確保工程質量達到設計要求。3.工程款項：甲方應按照合同約定支付工程款項，乙方應按照合同約定提供發票。4.工程變更：如因設計變更、政策調整等原因導致工程量發生變化，雙方應協商一致后簽訂補充協議，調整工程量和款項。5.工期延誤：如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的責任，并按照合同約定支付違約金。6.工程驗收：工程完工后，乙方應按照合同約定組織驗收，驗收合格后，甲方應按照合同約定支付工程款。7.保險：乙方應按照國家有關規定，為施工人員購買工傷保險。8.環保：乙方在施工過程中應遵守國家環保規定，采取有效措施，確保施工過程中不產生環境污染。9.安全生產：乙方應嚴格按照國家安全生產法律法規，加強施工現場安全管理，確保施工安全。10.爭議解決：如雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。三、協議生效及終止1.本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.如一方違反本協議約定，另一方有權解除本協議，并要求賠償損失。3.本協議有效期為_______年，自雙方簽字蓋章之日起計算。四、其他1.本協議未盡事宜，雙方可另行協商解決。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（建設單位）：_______乙方（施工單位）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本協議中，第三方指介入甲方與乙方之間施工合同的任何非合同簽訂方，包括但不限于設計單位、監理單位、審計單位、造價咨詢單位、保險代理機構、設備供應商、材料供應商等。二、第三方介入目的1.設計單位：為項目提供專業的設計服務，確保工程設計的合理性和可行性。2.監理單位：對工程施工過程進行監督，確保工程質量、進度和安全的符合合同要求。3.審計單位：對工程款項進行審計，確保工程款的合理支付。4.造價咨詢單位：對工程量、工程造價進行咨詢，為工程款項支付提供依據。5.保險代理機構：為項目提供必要的保險服務，如工程保險、人身意外傷害保險等。6.設備供應商、材料供應商：為項目提供所需的設備和材料。三、第三方責任限額1.設計單位：設計單位應對其設計文件負責，如設計存在缺陷，導致工程質量問題，設計單位應承擔相應的責任，責任限額為設計合同總價的_______%。2.監理單位：監理單位應對其監理工作負責，如監理失職，導致工程質量問題，監理單位應承擔相應的責任，責任限額為監理合同總價的_______%。3.審計單位：審計單位應對其審計結果負責，如審計失實，導致工程款項支付錯誤，審計單位應承擔相應的責任，責任限額為審計合同總價的_______%。4.造價咨詢單位：造價咨詢單位應對其咨詢結果負責，如咨詢失實，導致工程款項支付錯誤，造價咨詢單位應承擔相應的責任，責任限額為咨詢合同總價的_______%。5.保險代理機構：保險代理機構應對其代理的保險業務負責，如保險業務辦理錯誤，導致保險責任無法履行，保險代理機構應承擔相應的責任，責任限額為代理合同總價的_______%。6.設備供應商、材料供應商：設備供應商、材料供應商應對其提供的設備和材料質量負責，如設備和材料存在質量問題，供應商應承擔相應的責任，責任限額為設備和材料合同總價的_______%。四、第三方責權利劃分1.責任劃分：第三方在履行職責過程中，如因自身原因導致工程質量、進度、安全等方面存在問題，應承擔相應的責任。2.權利劃分：第三方在履行職責過程中，有權要求甲方、乙方提供必要的配合和支持。3.利益劃分：第三方在履行職責過程中，有權獲得其應得的報酬。五、第三方介入程序1.甲方與乙方在簽訂本協議前，應與第三方達成書面合作協議。2.甲方、乙方與第三方應在合作協議中明確各自的職責、權利和義務。3.第三方介入后，應在甲方、乙方的指導下，按照合作協議履行職責。六、第三方介入的終止1.如第三方在履行職責過程中，出現嚴重違約行為，甲方、乙方有權終止其介入。2.如第三方介入后，無法繼續履行職責，甲方、乙方有權終止其介入。3.第三方介入的終止，應書面通知甲方、乙方，并按照合作協議進行結算。七、爭議解決1.甲方、乙方與第三方在履行本協議過程中發生爭議，應友好協商解決。2.協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他1.本協議未盡事宜，由甲方、乙方與第三方另行協商解決。2.本協議一式三份，甲方、乙方、第三方各執一份，具有同等法律效力。甲方（建設單位）：_______乙方（施工單位）：_______第三方：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程設計文件：包括但不限于施工圖紙、設計說明書、材料清單等，要求設計文件符合國家相關標準和規范，并由設計單位蓋章確認。2.施工組織設計：詳細說明施工方案、施工進度計劃、施工質量保證措施、安全生產措施等，由施工單位編制并經甲方審核批準。3.施工合同：本補充協議及其附件，作為施工合同的組成部分。4.工程量清單：詳細列出工程量，包括分部分項工程量、措施項目工程量等，由造價咨詢單位編制。5.工程進度款支付申請：施工單位根據工程進度和合同約定，向甲方申請支付工程進度款。6.工程驗收報告：工程完工后，由監理單位組織驗收，并出具驗收報告。7.工程結算書：工程完工后，由造價咨詢單位編制工程結算書，明確工程最終造價。8.保險單：由保險代理機構提供的保險單，證明項目已購買相應的保險。9.工程變更單：因設計變更、政策調整等原因導致工程量發生變化時，由甲方、乙方、第三方共同簽署的變更單。10.違約金支付憑證：因違約行為產生的違約金，由違約方支付并出具支付憑證。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：（1）施工單位未按合同約定的時間完成工程，導致工期延誤。（2）施工單位施工質量不符合合同約定，導致工程質量問題。（3）施工單位未按合同約定進行安全生產，導致安全事故發生。（4）甲方未按合同約定支付工程進度款。（5）監理單位未按合同約定履行監理職責。（6）第三方未按合作協議履行職責。2.責任認定標準：（1）工期延誤：按合同約定，每延誤一天，施工單位應支付違約金_______元。（2）施工質量：施工單位應承擔因施工質量不符合合同約定而產生的全部責任，包括修復、賠償等。（3）安全生產：施工單位應承擔因安全生產不符合合同約定而產生的全部責任，包括事故調查、賠償等。（4）工程進度款支付：甲方未按合同約定支付工程進度款，應向施工單位支付違約金_______元。（5）監理職責：監理單位未按合同約定履行監理職責，應承擔相應的責任。（6）第三方職責：第三方未按合作協議履行職責，應承擔相應的責任。3.違約行為示例：（1）施工單位在合同約定工期的基礎上，延誤了5天完成工程，應支付違約金_______元。（2）施工單位在施工過程中，發現工程質量問題，經鑒定