建筑聲學承攬施工合同范本合同編號：__________鑒于甲方為進行建筑聲學改造，需要乙方提供專業的建筑聲學承攬施工服務，經雙方友好協商，本著平等、自愿、誠實、信任的原則，達成如下協議：一、工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程內容：乙方根據甲方的要求，負責建筑聲學改造的設計、材料采購、施工、驗收等全部工作。1.4工程規模：____________________1.5工程預算：人民幣（大寫）：____________________元整（小寫）：____________________元。二、合同主體2.1甲方：（1）單位名稱：____________________（2）單位地址：____________________（3）聯系人：____________________（4）聯系電話：____________________2.2乙方：（1）單位名稱：____________________（2）單位地址：____________________（3）聯系人：____________________（4）聯系電話：____________________三、合同條款3.1乙方應按照雙方確認的設計方案和施工圖紙進行施工，確保工程質量符合國家相關標準和甲方的要求。3.2乙方應按照雙方約定的工期完成工程，如有延期，乙方應承擔相應的違約責任。3.3乙方應保證所使用的材料符合國家相關標準和甲方的要求，不得使用劣質材料。3.4乙方在施工過程中應遵守安全操作規程，確保施工安全。3.5乙方應按照雙方約定的價格支付工程款，如有價格變動，雙方可協商調整。3.6工程驗收合格后，乙方應按照雙方約定的保修期限和保修范圍承擔保修責任。四、合同價款及支付方式4.1雙方確認的工程預算為本次工程的總價款，乙方應按照合同約定的進度向甲方提交工程進度款申請。4.2甲方應在收到乙方提交的工程進度款申請后7個工作日內審批，并支付相應款項。4.3工程驗收合格后，乙方應向甲方提供完整的工程決算報告，甲方應在收到報告后7個工作日內審批，并支付剩余款項。五、違約責任5.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。5.2乙方使用劣質材料或施工質量不符合國家標準，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。5.3甲方未按照約定支付工程款，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且乙方支付完畢全部工程款之日終止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.建筑聲學改造設計方案2.施工圖紙3.材料合格證明4.施工安全操作規程5.工程進度款申請6.工程決算報告7.保修期限和保修范圍說明二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成工程，視為違約。2.乙方使用劣質材料或施工質量不符合國家標準，視為違約。3.甲方未按照約定支付工程款，視為違約。4.甲方未按照約定時間審批工程進度款申請，視為違約。5.乙方未按照約定時間提交工程決算報告，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.建筑聲學改造：指對建筑物進行聲學性能提升的改造工程。2.承攬施工：指承包商承擔某項工程的設計、施工、驗收等全部工作。3.工程進度款：指按照工程進度，甲方支付給乙方的相應款項。4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。5.保修期限：指乙方對工程質量承擔保修責任的期限。6.保修范圍：指乙方對工程質量承擔保修責任的內容范圍。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應與甲方溝通，制定合理的施工計劃，確保工程按時完成。2.材料質量問題：乙方應選擇合格的供應商，加強材料檢驗，確保材料質量。3.工程款項支付問題：甲方應按時審批并支付工程進度款，如有疑問，可與乙方進行溝通。4.驗收不合格：乙方應按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準。5.爭議解決：雙方應積極協商解決爭議，如協商不成，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用