商業區步行街水渠施工合同合同編號：__________合同各方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）鑒于甲方擁有商業區步行街的建設項目，需進行水渠施工，乙方具備相應的施工能力和經驗，雙方經協商一致，就乙方承攬商業區步行街水渠施工項目達成如下協議：一、工程概況：1.工程名稱：商業區步行街水渠施工項目2.工程地點：（詳細地址）3.工程內容：包括但不限于水渠的設計、施工、驗收、保修等。4.工程質量標準：符合國家及行業相關規范和標準。5.工程工期：自雙方簽訂合同之日起至工程竣工驗收合格之日止。具體工期安排由雙方另行商定。二、合同價格及支付方式：1.合同總價：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.支付方式：（1）甲方支付乙方工程進度款，按工程實際進度分階段支付。具體支付比例和時間由雙方另行商定。（2）工程竣工驗收合格后，甲方應在驗收報告出具之日起____個工作日內支付剩余工程款。三、乙方義務：1.乙方應按照甲方的要求，完成工程的設計、施工、驗收等工作。2.乙方應保證工程質量，確保工程安全，不得出現質量問題和安全事故。3.乙方應按照約定的工期完成工程，如有延誤，應承擔相應的違約責任。4.乙方應遵守國家及行業的相關法律法規，不得有任何違法行為。四、甲方義務：1.甲方應按照約定的時間和金額支付工程進度款和剩余工程款。2.甲方應提供施工所需的場地、水源、電源等基礎設施。3.甲方應協助乙方辦理工程驗收等相關手續。4.甲方應對乙方提供的技術資料和商業秘密予以保密。五、違約責任：1.任何一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任，向對方支付違約金，違約金為本合同總價款的____%。2.乙方如未能按照約定的工期完成工程，應按照逾期天數向甲方支付逾期違約金，逾期違約金為每日工程總價款的____‰。3.因乙方原因導致工程質量問題，乙方應負責修復并承擔修復費用，如給甲方造成損失，乙方還應承擔相應的賠償責任。六、爭議解決：1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.訴訟費、律師費等費用由敗訴方承擔。七、其他約定：1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格之日止。3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙及技術要求2.工程量清單3.施工方案及施工組織設計4.工程驗收標準及方法5.乙方資質證明文件6.安全生產許可證7.施工人員名單及資格證書8.材料供應合同及檢驗報告9.付款憑證及進度款申請10.工程變更協議二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定的工期完成工程，視為違約。2.乙方工程質量不符合約定或國家標準，視為違約。3.乙方未按照約定支付工程進度款或剩余工程款，視為違約。4.乙方違反國家及行業相關法律法規，視為違約。5.甲方未按照約定提供施工所需基礎設施，視為違約。6.甲方未按照約定支付工程進度款或剩余工程款，視為違約。7.甲方未履行保密義務，泄露乙方技術資料或商業秘密，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指商業區步行街的建設單位或項目負責人。2.乙方：指承攬商業區步行街水渠施工項目的施工單位。3.工程驗收：指工程完成后，由甲方、乙方及相關部門進行的質量、安全、功能等方面的檢查、測試和評定。4.違約金：指一方違反合同約定，應向對方支付的賠償金。5.逾期違約金：指乙方未按約定工期完成工程，應向甲方支付的違約金。6.工程總價款：指雙方約定的商業區步行街水渠施工項目的總造價。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應制定合理的施工計劃，確保工程按期完成。如因特殊情況導致延誤，應及時與甲方溝通，商定延期事宜。2.工程質量問題：乙方應嚴格按照設計要求和國家標準進行施工，確保工程質量。如出現質量問題，應及時修復并承擔相應責任。3.支付款項問題：甲方應按照約定時間和金額支付工程進度款和剩余工程款。如甲方延遲支付，乙方可與甲方溝通協商，要求及時支付。4.施工安全問題：乙方應加強施工現場安全管理，遵守安全生產規定，確保施工現場安全。如發生安全事故，乙方應立即報告甲方，并按相關規定處理。5.合同變更：如工程內容、工程量、工期等發生變更，雙方可簽訂補充協議，明確變更內容和相關責任。五、所有應用場景：1.甲方為商業區步行街的建設單位或項目負責人。2.乙方為具備相應資質和