智能停車系統設計與實施合同合同編號：__________甲方（委托方）：____________________地址：_____________________________聯系方式：_________________________地址：_________________________乙方（受托方）：____________________地址：_____________________________聯系方式：_________________________地址：_________________________第一章合同總則1.1合同主體1.1.1甲方為停車系統需求方，乙方為智能停車系統設計與實施方。1.1.2甲方負責提供停車場的實際需求及業務場景，乙方負責根據甲方需求進行智能停車系統的設計、開發及實施。1.2合同目的1.2.1甲方委托乙方進行智能停車系統的設計與實施，旨在提高停車場運營效率，優化停車體驗。1.2.2乙方按照甲方需求完成智能停車系統的設計與實施，保證系統穩定、高效運行。1.3合同范圍1.3.1本合同所涉及的智能停車系統包括但不限于：停車場管理系統、車位引導系統、車牌識別系統、支付系統等。1.3.2本合同不包括停車場基礎設施建設、設備采購等事項。第二章項目內容2.1系統設計2.1.1乙方應根據甲方提供的停車場實際需求，進行智能停車系統的整體設計，包括系統架構、功能模塊、技術標準等。2.1.2乙方應在設計過程中充分考慮到甲方停車場的特殊情況，保證系統設計合理、可行。2.2系統開發2.2.1乙方應根據系統設計文檔，進行智能停車系統的開發工作，保證系統功能完善、功能穩定。2.2.2乙方應在開發過程中采用成熟的技術和框架，保證系統具有較好的兼容性和可擴展性。2.3系統實施2.3.1乙方應根據甲方停車場實際情況，制定詳細的系統實施方案，包括設備安裝、調試、驗收等。2.3.2乙方應在系統實施過程中保證工程質量和進度，按照約定時間完成系統交付。第三章權利與義務3.1甲方權利與義務3.1.1甲方有權對乙方的設計方案、開發進度、實施質量等進行監督和檢查。3.1.2甲方應按照約定時間提供相關資料、配合乙方完成系統實施工作。3.1.3甲方應按照約定時間支付合同款項。3.2乙方權利與義務3.2.1乙方有權根據甲方需求進行系統設計和開發。3.2.2乙方應保證系統設計、開發的質量和進度，保證系統穩定、高效運行。3.2.3乙方應按照約定時間完成系統實施，并負責系統的售后維護工作。第四章質量保證4.1系統質量4.1.1乙方應保證系統設計、開發的質量，保證系統符合國家相關法律法規、技術標準。4.1.2乙方應保證系統實施過程中不損害停車場原有設施和設備。4.2售后服務4.2.1乙方應在系統交付后提供一年的免費售后服務，包括系統維護、故障處理等。4.2.2乙方應在售后服務期內保證系統正常運行，對系統故障及時進行處理。第五章費用與支付5.1合同總價5.1.1本合同總價為人民幣（大寫）：____萬元整（小寫）：____萬元。5.1.2合同總價包括系統設計、開發、實施、售后服務等所有費用。5.2支付方式5.2.1甲方按照合同約定的時間節點支付合同款項。5.2.2乙方在收到甲方支付款項后，應向甲方開具正規發票。5.3預付款5.3.1甲方在簽訂合同時支付合同總價10%的預付款。5.3.2乙方在收到預付款后開始進行系統設計和開發工作。第六章工期及交付6.1工期6.1.1本合同工期自雙方簽訂合同之日起計算，共計____個月。6.1.2乙方應在合同規定的工期內完成系統設計、開發及實施工作。6.2交付6.2.1乙方應按照合同約定的時間節點向甲方交付設計成果、開發成果及實施成果。6.2.2甲方應在乙方交付成果后，對成果進行驗收，并在驗收合格后進行支付。6.3延期6.3.1若因不可抗力因素導致合同工期延誤，雙方協商一致可進行工期順延。6.3.2若乙方未按合同約定完成設計、開發及實施工作，導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。第七章驗收及交付標準7.1驗收7.1.1甲方對乙方的設計、開發及實施成果進行驗收，驗收合格后支付相應款項。7.1.2驗收不合格時，乙方應根據甲方提出的修改意見進行整改，直至驗收合格。7.2交付標準7.2.1設計成果交付標準：包括設計文檔、系統架構圖、數據庫設計等。7.2.2開發成果交付標準：包括、可執行文件、安裝說明等。7.2.3實施成果交付標準：包括設備安裝調試報告、系統運行報告等。第八章知識產權8.1知識產權歸屬8.1.1乙方開發的智能停車系統軟件著作權歸乙方所有。8.1.2甲方擁有合同約定范圍內的智能停車系統使用權。8.2知識產權保護8.2.1雙方應遵守國家有關知識產權的法律、法規，不得侵犯對方的知識產權。8.2.2雙方在合同履行過程中所形成的知識產權，應按照相關法律法規予以保護。第九章違約責任9.1甲方違約責任9.1.1甲方未按合同約定支付合同款項，乙方有權暫停合同履行，并要求甲方支付違約金。9.1.2甲方未按合同約定提供相關資料或配合乙方工作，導致合同履行延誤，甲方應承擔相應的違約責任。9.2乙方違約責任9.2.1乙方未按合同約定完成設計、開發及實施工作，甲方有權要求乙方支付違約金。9.2.2乙方未按合同約定提供售后服務，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。第十章爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。10.1.2若協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.2爭議期間10.2.1在爭議期間，除爭議事項外，雙方應繼續履行合同的其他約定。10.2.2雙方應遵守國家有關法律法規，不得采取不正當手段干擾合同履行。第十一章合同的變更和解除11.1合同變更11.1.1雙方同意，合同的任何變更必須以書面形式進行，并由雙方簽字蓋章確認。11.1.2若因法律法規變化、政策調整等原因導致合同內容需要變更，雙方應協商一致，并簽署書面變更協議。11.2合同解除11.2.1雙方同意，在合同履行過程中，除非法律法規另有規定，否則任何一方不得單方面解除合同。11.2.2如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行，雙方協商一致可以解除合同。第十二章違約賠償12.1違約賠償原則12.1.1雙方應嚴格按照合同約定履行各自的權利和義務，如一方違約，應承擔相應的違約責任。12.1.2違約賠償應包括對方因違約所造成的直接經濟損失，以及為實現合同目的所支付的費用。12.2賠償限額12.2.1本合同項下的違約賠償金額，最高不超過合同總價的10%。12.2.2特殊情況下，雙方可另行約定違約賠償的限額。第十三章保密條款13.1保密義務13.1.1雙方應對在合同履行過程中獲取的對方商業秘密、技術秘密及其他保密信息予以嚴格保密。13.1.2保密義務自合同簽訂之日起生效，至合同終止或解除后____年內有效。13.2保密措施13.2.1雙方應采取合理的保密措施，防止保密信息泄露。13.2.2雙方應保證其員工、代理人等知曉保密義務，并遵守相關規定。第十四章法律適用和管轄14.1法律適用14.1.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律法規。14.1.2雙方應遵守中華人民共和國的相關法律法規，不得從事違法經營活動。14.2管轄法院14.2.1雙方因本合同發生的爭議，應提交合同簽訂地的人民法院管轄。14.2.2雙方應遵守人民法院的生效判決或裁定。第十五章其他條款15.1合同完整性15.1.1本合同構成雙方關于智能停車系統設計與實施的全部協議，取代了所有以前的口頭或書面協議。15.1.2本合同的任何附件均為合同不可分割的一部分，與正文具有同等法律效力。15.2合同副本15.2.1雙方各執一份合同正本，具有同等法律效力。15.2.2雙方應保證合同副本的完整性和一致性