公司領導承攬工程合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下簡稱“委托方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

鑒于：

1.承包方具備從事建筑工程的資質，愿意承擔委托方的工程建設項目。

2.委托方需要將工程建設項目委托承包方實施。

雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，經友好協商，就承包方承攬委托方的工程建設項目事宜，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點：____________________

3.工程規模：____________________

4.工程類別：____________________

5.工程合同造價：人民幣____________元整（大寫：____________________）

二、工程進度及質量

1.工程開工日期：____________________

2.工程竣工日期：____________________

3.工程質量標準：符合國家現行有關建筑工程質量標準及規范。

三、合同履行

1.承包方應按照國家有關法律法規及本合同約定，全面履行工程建設的義務。

2.委托方應按照國家有關法律法規及本合同約定，全面履行工程建設的義務。

3.雙方應按照工程進度要求，及時足額支付工程款。

4.雙方應按照國家有關法律法規及本合同約定，共同負責工程建設的安全生產。

四、違約責任

1.任何一方違反本合同約定，導致工程進度延誤或質量不合格，應承擔違約責任。

2.承包方未按時、按質完成工程建設的，應向委托方支付違約金，違約金按合同造價的_____%計算。

3.委托方未按時支付工程款的，應向承包方支付違約金，違約金按合同造價的_____%計算。

五、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

2.如協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

六、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

附件：

1.工程建設施工圖紙

2.工程建設合同造價清單

3.工程建設合同工期進度表

4.工程建設合同安全生產協議

5.相關法律法規及規范性文件

（以下無正文）

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“委托方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下簡稱“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

丙方（以下簡稱“監管方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

鑒于：

1.甲方需要將工程建設項目委托乙方實施，并希望丙方作為監管方對工程進行監督管理。

2.乙方具備從事建筑工程的資質，愿意承擔甲方工程建設項目。

3.丙方具備工程監管的資質和經驗，愿意作為監管方參與工程建設項目。

雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，經友好協商，就乙方承攬甲方工程建設項目事宜，并引入丙方作為監管方，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點：____________________

3.工程規模：____________________

4.工程類別：____________________

5.工程合同造價：人民幣____________元整（大寫：____________________）

二、工程進度及質量

1.工程開工日期：____________________

2.工程竣工日期：____________________

3.工程質量標準：符合國家現行有關建筑工程質量標準及規范。

三、承包方責任

1.承包方應嚴格按照工程設計圖紙和施工技術標準進行施工，確保工程質量。

2.承包方應按時完成工程進度，如有延誤，每延誤一日，向甲方支付_____%的違約金。

3.承包方應遵守國家有關安全生產的法律法規，確保施工現場安全。

四、監管方責任

1.監管方應對工程項目的質量、進度和安全生產進行監督管理，確保工程符合國家有關標準。

2.監管方應定期向甲方匯報工程進度和質量情況，并及時向甲方提出整改意見。

3.監管方發現承包方存在違約行為，應及時通知甲方，并協助甲方采取相應措施。

五、甲方權益

1.甲方有權要求乙方提供工程進度報告、質量檢測報告和安全生產報告。

2.甲方有權要求乙方對工程質量進行整改，并有權要求乙方承擔因質量問題造成的損失。

3.甲方有權要求乙方對工程進度進行調整，并有權要求乙方承擔因進度延誤造成的損失。

4.甲方有權要求乙方對安全生產問題進行整改，并有權要求乙方承擔因安全生產問題造成的損失。

六、違約責任

1.乙方未按時完成工程進度或工程質量不合格，每延誤一日或每發現一處質量問題，向甲方支付_____%的違約金。

2.乙方未遵守安全生產規定，造成安全事故，承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

3.丙方未履行監督管理職責，導致工程出現重大質量問題或安全事故，向甲方支付_____%的違約金。

七、限制條款

1.乙方在施工過程中，不得擅自改變工程設計圖紙和施工技術標準。

2.乙方不得將工程分包給不具備相應資質的單位或個人。

3.乙方不得使用不符合國家質量標準或環保要求的材料。

八、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

2.如協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

3.本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份。

附件：

1.工程建設施工圖紙

2.工程建設合同造價清單

3.工程建設合同工期進度表

4.工程建設合同安全生產協議

5.相關法律法規及規范性文件

第三方主體丙方的介入，旨在確保工程項目的質量和進度，同時加強施工現場的安全生產監管。甲方作為委托方，通過引入丙方作為監管方，可以更有效地保障自身權益，確保工程項目的順利進行。甲方為主導的目的和意義在于，通過明確的合同條款，確保乙方和丙方在履行各自職責的同時，維護甲方的利益，實現工程項目的預期目標。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“業主方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下簡稱“施工方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

丙方（以下簡稱“監理方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

鑒于：

1.業主方擬建設一工程項目，需委托施工方進行施工。

2.施工方具備從事建筑工程的資質，愿意承擔該工程項目。

3.丙方具備工程監理的資質和經驗，愿意作為監理方對施工過程進行監督管理。

雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，經友好協商，就施工方承攬業主方工程項目事宜，并引入監理方，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點：____________________

3.工程規模：____________________

4.工程類別：____________________

5.工程合同造價：人民幣____________元整（大寫：____________________）

二、施工方責任

1.施工方應按照工程設計圖紙和施工技術標準進行施工，確保工程質量。

2.施工方應按時完成工程進度，如有延誤，每延誤一日，向業主方支付_____%的違約金。

3.施工方應遵守國家有關安全生產的法律法規，確保施工現場安全。

三、監理方責任

1.監理方應對工程項目的質量、進度和安全生產進行監督管理，確保工程符合國家有關標準。

2.監理方應定期向業主方匯報工程進度和質量情況，并及時向業主方提出整改意見。

四、業主方權益

1.業主方有權要求施工方提供工程進度報告、質量檢測報告和安全生產報告。

2.業主方有權要求施工方對工程質量進行整改，并有權要求施工方承擔因質量問題造成的損失。

3.業主方有權要求施工方對工程進度進行調整，并有權要求施工方承擔因進度延誤造成的損失。

五、施工方權益

1.施工方有權要求業主方按照合同約定及時支付工程款。

2.施工方有權要求業主方提供必要的施工條件和資料。

3.施工方有權要求監理方公正、客觀地履行監理職責。

4.施工方有權要求監理方在必要時提供技術支持。

六、違約責任

1.業主方未按時支付工程款，每延誤一日，向施工方支付_____%的違約金。

2.業主方未提供必要的施工條件和資料，導致施工方延誤工期，業主方承擔相應責任。

3.監理方未履行監理職責，導致工程質量或進度出現問題，監理方承擔相應責任。

七、限制條款

1.施工方在施工過程中，不得擅自改變工程設計圖紙和施工技術標準。

2.施工方不得將工程分包給不具備相應資質的單位或個人。

3.施工方不得使用不符合國家質量標準或環保要求的材料。

八、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

2.如協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

3.本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份。

附件：

1.工程建設施工圖紙

2.工程建設合同造價清單

3.工程建設合同工期進度表

4.工程建設合同安全生