20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度數據中心班組勞務承攬合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1承攬方信息1.2承攬方法定代表人或授權代表人1.3勞務班組信息1.4勞務班組負責人2.合同標的2.1承攬項目名稱2.2承攬項目地點2.3承攬項目內容2.4承攬項目期限3.勞務人員3.1勞務人員數量3.2勞務人員資質要求3.3勞務人員工作內容4.工作內容與質量要求4.1工作內容具體要求4.2質量標準及驗收方式4.3工程進度及節點5.報價及支付方式5.1工程報價5.2支付方式5.3付款節點及比例6.工期要求6.1工期安排6.2工期延誤及違約責任7.權利與義務7.1承攬方權利7.2承攬方義務7.3勞務班組權利7.4勞務班組義務8.合同變更與解除8.1合同變更條件8.2合同解除條件8.3合同變更或解除程序9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構9.3爭議解決程序10.違約責任10.1違約情形10.2違約責任承擔10.3違約賠償11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同終止程序12.合同附件12.1合同附件清單12.2合同附件內容13.其他約定事項13.1保密條款13.2不可抗力條款13.3其他特殊約定事項14.合同簽訂與生效14.1合同簽訂時間14.2合同生效時間14.3合同生效條件第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1承攬方信息1.1.1公司名稱：X科技有限公司1.1.2注冊地址：省市區路號1.1.3法定代表人：1.1.4法定代表人聯系電話：138xxxx56781.2承攬方法定代表人或授權代表人1.2.1姓名：1.2.2身份證號碼：510xxxx1990xxxx1.2.3聯系電話：139xxxx56781.2.4授權委托書1.3勞務班組信息1.3.1班組名稱：數據中心維護班組1.3.2班組長：1.3.3班組人數：10人1.3.4班組人員名單及聯系方式1.4勞務班組負責人1.4.1姓名：趙六1.4.2身份證號碼：510xxxx1988xxxx1.4.3聯系電話：137xxxx56782.合同標的2.1承攬項目名稱：2024年度數據中心維護服務項目2.2承攬項目地點：省市區數據中心2.3承攬項目內容：2.3.1數據中心設備日常維護保養2.3.2數據中心網絡設備監控與維護2.3.3數據中心安全巡查及隱患整改2.3.4數據中心突發事件應急處理2.4承攬項目期限：自2024年1月1日至2024年12月31日3.勞務人員3.1勞務人員數量：10人3.2勞務人員資質要求：3.2.1具備相關崗位資格證書3.2.3具備較強的責任心和敬業精神3.3勞務人員工作內容：3.3.1按照數據中心運維規范，進行日常維護保養工作3.3.2監控網絡設備運行狀態，確保網絡穩定運行3.3.3定期進行安全巡查，發現隱患及時整改3.3.4參與數據中心突發事件應急處理工作4.工作內容與質量要求4.1工作內容具體要求：4.1.1每日對數據中心設備進行巡檢，確保設備正常運行4.1.2定期對網絡設備進行維護，保障網絡暢通4.1.3對數據中心安全隱患進行排查，及時整改4.1.4參與數據中心應急演練，提高應急處置能力4.2質量標準及驗收方式：4.2.1按照國家相關標準及行業標準執行4.2.2由甲方指定驗收人員對工作內容進行驗收4.2.3驗收合格后，甲方簽署驗收意見5.報價及支付方式5.1工程報價：人民幣壹拾萬元整（￥100,000.00）5.2支付方式：5.2.1甲方于合同簽訂后5個工作日內支付合同總價的30%作為預付款5.2.2工程完成后，甲方在驗收合格后5個工作日內支付合同總價的50%5.2.3合同期滿后，甲方在無爭議的情況下，支付剩余合同總價的20%作為尾款6.工期要求6.1工期安排：6.1.1數據中心維護服務項目自合同生效之日起30個工作日內完成6.1.2甲方需在合同簽訂后5個工作日內向乙方提供所需資料6.2工期延誤及違約責任：6.2.1若乙方未能按期完成工作，每延誤一天，應向甲方支付合同總價的1%作為違約金6.2.2若甲方未能按期支付款項，每延誤一天，應向乙方支付逾期付款金額的0.5%作為違約金8.合同變更與解除8.1合同變更條件8.1.1雙方協商一致，經書面形式達成變更協議8.1.2因不可抗力導致合同無法履行8.1.3國家政策調整或法律法規變更，影響合同履行8.2合同解除條件8.2.1雙方協商一致，經書面形式達成解除協議8.2.2一方嚴重違約，經另一方書面通知后，違約方未在合理期限內糾正8.2.3因不可抗力導致合同無法履行8.3合同變更或解除程序8.3.1雙方書面通知對方，說明變更或解除合同的原因8.3.2雙方協商確定變更或解除合同的具體內容和方式8.3.3變更或解除合同的通知應在5個工作日內送達對方9.爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方應友好協商解決爭議9.1.2協商不成的，提交合同簽訂地人民法院訴訟解決9.2爭議解決機構9.2.1省市仲裁委員會9.3爭議解決程序9.3.1雙方應按照爭議解決機構的規定提交爭議材料9.3.2爭議解決機構組織雙方進行調解或仲裁9.3.3爭議解決機構作出的裁決或調解結果為終局裁決10.違約責任10.1違約情形10.1.1乙方未能按期完成工作10.1.2乙方提供的服務質量不符合合同約定10.1.3乙方違反合同保密條款10.1.4甲方未按期支付款項10.2違約責任承擔10.2.1乙方應承擔違約金，違約金按合同總價的5%計算10.2.2乙方應賠償甲方因違約造成的損失10.2.3甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任10.3違約賠償10.3.1乙方應向甲方支付違約金10.3.2乙方應賠償甲方因違約造成的直接經濟損失10.3.3乙方應賠償甲方因違約造成的間接經濟損失11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.1.1雙方簽署合同并加蓋公章11.1.2雙方已完成合同約定的準備工作11.2合同終止條件11.2.1合同期限屆滿11.2.2雙方協商一致解除合同11.2.3因不可抗力導致合同無法履行11.3合同終止程序11.3.1雙方書面通知對方合同終止事宜11.3.2雙方清理合同項下權利義務11.3.3雙方簽署合同終止協議12.合同附件12.1合同附件清單12.1.1承攬方資質證明文件12.1.2勞務人員名單及資格證書12.1.3甲方提供的相關資料12.2合同附件內容12.2.1合同附件一：承攬方資質證明文件12.2.2合同附件二：勞務人員名單及資格證書12.2.3合同附件三：甲方提供的相關資料13.其他約定事項13.1保密條款13.1.1雙方對本合同內容負有保密義務13.1.2未經對方同意，不得向任何第三方泄露合同內容13.2不可抗力條款13.2.1因不可抗力導致合同無法履行時，雙方互不承擔違約責任13.2.2不可抗力事件包括自然災害、戰爭、政府行為等13.3其他特殊約定事項13.3.1本合同未盡事宜，雙方另行協商解決14.合同簽訂與生效14.1合同簽訂時間：2023年11月1日14.2合同生效時間：自雙方簽署之日起生效14.3合同生效條件：雙方簽署合同并加蓋公章第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同中所稱“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、監理方、評估方、咨詢方等。2.第三方介入的情形2.1甲方或乙方根據合同約定或實際情況，認為需要第三方介入以協助履行合同或解決爭議的，可以邀請第三方介入。2.2第三方介入需經甲方和乙方書面同意，并簽訂相應的合作協議或補充協議。3.第三方責任限額3.1第三方的責任限額應根據第三方提供的資質證明、合作協議或補充協議中的約定確定。3.2若第三方責任限額未在相關協議中明確，則第三方對合同履行的責任限額不得超過合同總價的10%。4.第三方責權利4.1第三方的權利：4.1.1按照合作協議或補充協議的約定，獲得相應的服務費用；4.1.2享有甲方和乙方對其提供服務的尊重和配合；4.1.3在合同履行過程中，享有知情權和參與權。4.2第三方的義務：4.2.1按照合作協議或補充協議的約定，履行相應的職責和義務；4.2.2確保其提供的服務符合合同要求，并對服務質量承擔責任；4.2.3對合同履行過程中知悉的商業秘密和保密信息負有保密義務。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的關系：5.1.1第三方作為甲方委托的協助方，其權利義務以合作協議或補充協議為準；5.1.2第三方對甲方負責，但甲方對第三方的行為不承擔連帶責任。5.2第三方與乙方的關系：5.2.1第三方作為乙方服務的提供方，其權利義務以合作協議或補充協議為準；5.2.2第三方對乙方負責，但乙方對第三方的行為不承擔連帶責任。5.3第三方與合同履行的關系：5.3.1第三方介入合同履行，需遵守合同約定和合作協議或補充協議；5.3.2第三方的介入不改變合同中甲乙雙方的主體地位和權利義務。6.第三方介入后的額外條款及說明6.1.1第三方介入的具體事項、職責和權限應在合作協議或補充協議中明確；6.1.2第三方介入期間，甲乙雙方應保持溝通，及時解決相關問題；6.1.3第三方介入期間，甲乙雙方應各自履行合同約定的義務，確保合同順利履行。6.2第三方介入后的爭議解決：6.2.1第三方介入期間，若發生爭議，甲乙雙方應協商解決；6.2.2協商不成的，可按照本合同第9條（爭議解決）的規定處理。6.3第三方介入后的責任劃分：6.3.1第三方在介入期間因自身原因導致合同無法履行或造成損失的，由第三方承擔相應責任；6.3.2第三方在介入期間因甲方或乙方原因導致合同無法履行或造成損失的，由責任方承擔相應責任；6.3.3第三方在介入期間因不可抗力導致合同無法履行或造成損失的，甲乙雙方互不承擔違約責任。7.第三方介入后的合同變更7.1第三方介入后，若需對合同內容進行變更，甲乙雙方應協商一致，并簽訂書面變更協議；7.2變更協議作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。8.第三方介入后的合同終止8.1.1第三方介入期間，合同終止前已履行完畢的工作，甲乙雙方按合同約定結算；8.1.2第三方介入期間，合同終止前尚未履行完畢的工作，甲乙雙方協商解決；8.1.3合同終止后，第三方應按照合作協議或補充協議的約定，妥善處理相關事宜。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.承攬方資質證明文件要求：提供營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、法定代表人身份證明、相關行業資質證書等。說明：證明承攬方具備履行合同所需的資質和能力。2.勞務人員名單及資格證書要求：提供勞務人員名單、身份證復印件、崗位資格證書、健康證明等。說明：確保勞務人員具備履行合同所需的專業技能和健康條件。3.甲方提供的相關資料要求：提供數據中心維護規范、設備清單、網絡拓撲圖、安全管理制度等。說明：為乙方提供履行合同所需的必要信息和技術支持。4.第三方合作協議或補充協議要求：合作協議或補充協議應明確第三方介入的具體事項、職責、權限、費用及違約責任等。說明：規范第三方介入的行為，保障合同各方的合法權益。5.合同變更協議要求：合同變更協議應明確變更內容、變更原因、變更期限及變更后的合同條款等。說明：確保合同變更的合法性和有效性。6.合同終止協議要求：合同終止協議應明確終止原因、終止日期及終止后的權利義務等。說明：規范合同終止的程序，明確終止后的責任劃分。7.爭議解決協議要求：爭議解決協議應明確爭議解決方式、爭議解決機構及爭議解決程序等。說明：為解決合同履行過程中可能出現的爭議提供依據。說明二：違約行為及責任認定：1.乙方未能按期完成工作責任認定：乙方應承擔違約金，違約金按合同總價的1%計算，并賠償甲方因違約造成的損失。示例：若乙方未能在合同約定的期限內完成數據中心維護工作，則需支付違約金并賠償甲方損失。2.乙方提供的服務質量不符合合同約定責任認定：乙方應承擔違約責任，包括但不限于修復不合格服務、賠償甲方損失等。示例：若乙方提供的數據中心維護服務不符合合同約定的質量標準，則需進行修復并賠償甲方損失。3.乙方違反合同保密條款責任認定：乙方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償甲方損失等。示例：若乙方泄露甲方商業秘密，則需支付違約金并賠償甲方損失。4.甲方未按期支付款項責任認定：甲方應承擔違約責任，包括但不限于支付逾期付款利息、賠償乙方損失等。示例：若甲方未在合同約定的期限內支付款項，則需支付逾期付款利息并賠償乙方損失。5.第三方違反合作協議或補充協議責任認定：第三方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償甲方或乙方損失等。示例：若第三方未按合作協議或補充協議履行職責，則需支付違約金并賠償甲方或乙方損失。6.不可抗力導致合同無法履行責任認定：雙方互不承擔違約責任。示例：因自然災害等原因導致合同無法履行，雙方不承擔違約責任。全文完。2024年度數據中心班組勞務承攬合同1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同術語定義1.2術語解釋2.合同雙方信息2.1承攬方信息2.2承包方信息2.3監理方信息3.合同標的3.1項目名稱3.2項目地點3.3項目規模4.服務內容4.1工作內容4.2服務標準4.3服務期限5.工作流程5.1項目啟動5.2工作計劃與進度5.3驗收與交付6.質量要求6.1質量標準6.2質量檢驗6.3質量保證7.價格與支付7.1合同價格7.2付款方式7.3付款時間8.期限與延期8.1合同期限8.2延期處理9.違約責任9.1違約情形9.2違約責任9.3違約賠償10.保密條款10.1保密信息10.2保密義務11.解除合同11.1解除條件11.2解除程序12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構13.合同生效與終止13.1合同生效13.2合同終止14.其他約定14.1合同附件14.2其他條款第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同術語定義1.1.1“承攬方”指承擔數據中心班組勞務承攬任務的單位或個人。1.1.2“承包方”指委托承攬方進行數據中心班組勞務承攬任務的單位。1.1.3“監理方”指對承攬方工作實施監督管理的第三方單位。1.2術語解釋1.2.1“數據中心班組”指負責數據中心日常運行、維護和管理的一組人員。1.2.2“勞務承攬”指承攬方按照承包方要求提供數據中心班組勞務服務的行為。2.合同雙方信息2.1承攬方信息2.1.1單位名稱：________________2.1.2法定代表人：________________2.1.3聯系人：________________2.1.4聯系電話：________________2.2承包方信息2.2.1單位名稱：________________2.2.2法定代表人：________________2.2.3聯系人：________________2.2.4聯系電話：________________2.3監理方信息2.3.1單位名稱：________________2.3.2法定代表人：________________2.3.3聯系人：________________2.3.4聯系電話：________________3.合同標的3.1項目名稱：2024年度數據中心班組勞務承攬3.2項目地點：________________3.3項目規模：________________4.服務內容4.1工作內容4.1.1數據中心日常運行管理4.1.2數據中心設備維護與保養4.1.3數據中心安全監控4.1.4其他相關服務4.2服務標準4.2.1符合國家標準和行業規范4.2.2保證數據中心安全穩定運行4.2.3提供及時、高效的服務4.3服務期限4.3.1自合同生效之日起至2024年12月31日止5.工作流程5.1項目啟動5.1.1合同簽訂后，承攬方應在5個工作日內完成項目啟動工作。5.2工作計劃與進度5.2.1承攬方應制定詳細的工作計劃，并于每月初提交給承包方。5.2.2承攬方應按照工作計劃執行任務，并確保按期完成。5.3驗收與交付5.3.1承攬方完成工作后，由監理方進行驗收。5.3.2驗收合格后，承攬方應將工作成果交付給承包方。6.質量要求6.1質量標準6.1.1符合國家標準和行業規范6.1.2數據中心設備運行穩定，故障率低于1%6.2質量檢驗6.2.1承攬方應定期對數據中心設備進行檢驗和維護。6.2.2監理方應不定期對承攬方的工作進行抽查。6.3質量保證6.3.1承攬方應保證所提供的服務質量，如有質量問題，應及時整改。7.價格與支付7.1合同價格7.1.1合同總價為人民幣______元整。7.2付款方式7.2.1付款方式為分期付款，具體如下：7.2.1.1合同簽訂后5個工作日內支付合同總價30%；7.2.1.2項目啟動后支付合同總價30%；7.2.1.3項目驗收合格后支付合同總價30%；7.2.1.4合同期滿后支付合同總價10%；7.3付款時間7.3.1付款時間按照付款方式執行。8.期限與延期8.1合同期限8.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為一年。8.1.2合同期滿后，如雙方無異議，可續簽合同。8.2延期處理8.2.1如因不可抗力等因素導致合同無法按期履行，承攬方應及時通知承包方，并提交相關證明材料。8.2.2經雙方協商一致，可根據實際情況延長合同期限。9.違約責任9.1違約情形9.1.1承攬方未按合同約定履行服務內容或質量標準。9.1.2承攬方未按合同約定的時間節點完成工作。9.1.3承攬方違反保密條款，泄露承包方或監理方信息。9.2違約責任9.2.1承攬方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.2.2承包方有權解除合同，并要求承攬方承擔相應的違約責任。9.3違約賠償9.3.1違約金按合同總價的_____%計算。9.3.2賠償損失應根據實際損失情況由雙方協商確定。10.保密條款10.1保密信息10.1.1雙方在本合同履行過程中所獲得的對方保密信息，包括但不限于技術數據、商業計劃、客戶信息等。10.2保密義務10.2.1雙方對本合同中的保密信息負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露或使用。11.解除合同11.1解除條件11.1.1合同一方嚴重違約，另一方有權解除合同。11.1.2因不可抗力導致合同無法履行，雙方協商一致解除合同。11.1.3合同期滿，雙方無續簽意向。11.2解除程序11.2.1解除合同前，一方應書面通知另一方。11.2.2解除合同后，雙方應按照合同約定辦理相關手續。12.爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1雙方應友好協商解決合同履行過程中的爭議。12.1.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.2爭議解決機構12.2.1如有仲裁條款，雙方應向約定的仲裁機構申請仲裁。13.合同生效與終止13.1合同生效13.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.2合同終止13.2.1合同期滿或因雙方協商一致解除合同，合同終止。13.2.2合同終止后，雙方應按照約定辦理相關手續。14.其他約定14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于：服務協議、工作計劃、驗收報告等。14.2其他條款14.2.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1“第三方”指除合同雙方外的其他單位或個人，包括但不限于中介方、咨詢方、監理方、檢測方等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在提高合同履行的效率、確保服務質量、監督合同執行過程等。15.3第三方介入方式15.3.1.1協商引入：由合同雙方共同協商決定引入第三方。15.3.1.2法院或仲裁機構指定：在爭議解決過程中，由法院或仲裁機構指定第三方。16.第三方責任限額16.1第三方責任界定16.1.1第三方的責任僅限于其提供的服務范圍，不包括因合同雙方原因導致的損失。16.1.2第三方在提供專業服務時，應遵守國家相關法律法規和行業標準。16.2第三方責任限額16.2.1.1第三方提供服務的費用：第三方責任限額不得超過其提供服務的費用總額。16.2.1.2法定責任限額：如第三方違反法律法規導致損失，其責任限額按相關法律規定執行。16.3第三方責任承擔16.3.1第三方在履行職責過程中造成合同雙方損失的，由第三方承擔相應責任。16.3.2合同雙方因第三方原因遭受損失的，可向第三方追究責任，第三方應及時賠償損失。17.第三方與其他各方的關系17.1第三方與合同雙方的關系17.1.1第三方與合同雙方均為獨立主體，彼此之間不存在隸屬關系。17.1.2第三方應服從合同雙方的統一管理和調度。17.2第三方與其他各方的劃分說明17.2.1第三方與承攬方、承包方、監理方之間的關系：17.2.1.1第三方與承攬方、承包方、監理方均為獨立主體，各自履行合同約定的職責。17.2.1.2第三方對承攬方、承包方、監理方的工作進行監督和管理。17.2.2第三方與合同雙方的權利義務關系：17.2.2.1第三方有權根據合同約定要求合同雙方提供必要的信息和協助。17.2.2.2合同雙方有義務為第三方提供必要的支持，包括但不限于場地、設備、資料等。18.第三方介入時的額外條款及說明18.1.1第三方介入的具體范圍、職責和權限。18.1.2第三方介入的費用和支付方式。18.1.3第三方介入的期限和終止條件。18.1.4第三方介入過程中產生的爭議解決方式。18.2合同雙方在第三方介入時的額外義務18.2.1合同雙方應積極配合第三方的工作，確保第三方能夠順利履行職責。18.2.2合同雙方應監督第三方的工作，確保其按照合同約定履行義務。18.2.3合同雙方在第三方介入過程中發現第三方存在違約行為時，應及時采取措施，維護自身合法權益。第三部分：其他補充性說明和解釋