水電站建設施工合同協議書合同編號：__________水電站建設施工合同協議書甲方：__________（全稱：水電站建設項目有限責任公司）地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________乙方：__________（全稱：建筑工程有限公司）地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________一、工程概況1.1工程名稱：__________水電站建設項目1.2工程地點：__________1.3工程規模：__________1.4工程內容：__________1.5工程質量標準：__________二、合同價款及支付方式2.1本合同總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2甲方分期支付乙方工程款，具體支付方式如下：（1）合同簽訂后五個工作日內，甲方支付乙方工程款的__________%；（2）工程進度達到__________%后，甲方支付乙方工程款的__________%；（3）工程驗收合格并交付使用后，甲方支付乙方工程款的__________%。三、工期3.1本工程合同工期為__________個月。3.2乙方應按合同約定的工期完成施工任務。如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。四、工程質量及保修4.1乙方應按照設計文件、施工規范和本合同約定的質量標準進行施工，確保工程質量。4.2工程驗收合格后，乙方應按國家規定承擔相應的保修責任。保修期自工程驗收合格之日起計算，保修期為__________年。五、合同的履行5.1甲方應按照合同約定提供施工場地、施工條件、施工圖紙等相關資料，并確保乙方施工過程中的合理需求。5.2乙方應按照合同約定組織施工，確保工程進度、工程質量及工程安全。5.3雙方應共同配合，確保工程順利進行。如因一方原因導致工程無法正常進行，應承擔相應的違約責任。六、違約責任6.1甲方違反本合同約定，導致乙方無法正常施工的，甲方應承擔違約責任，向乙方支付違約金，違約金為合同總價款的__________%。6.2乙方違反本合同約定，導致工程質量、工程進度不符合約定的，乙方應承擔違約責任，向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的__________%。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.水電站建設項目設計文件2.施工圖紙及相關技術資料3.工程質量標準及驗收規范4.施工組織設計及施工方案5.工程進度計劃及時間表6.保修條款及相關協議7.工程款支付憑證及進度報告8.工程驗收報告及相關證明文件二、違約行為及認定：1.甲方未按合同約定提供施工場地、施工條件、施工圖紙等，導致乙方無法正常施工，視為甲方違約。2.甲方未按合同約定支付工程款，視為甲方違約。3.乙方未按合同約定組織施工，導致工程質量、工程進度不符合約定，視為乙方違約。4.乙方未按合同約定完成施工任務，視為乙方違約。5.雙方未履行合同約定的其他義務，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.水電站建設項目：指根據相關法律法規及政策規定，建設的用于發電的水利工程。2.施工單位：指承擔水電站建設施工任務的單位。3.工程質量：指水電站建設項目的施工質量符合國家及行業標準、設計文件和合同約定的程度。4.保修責任：指施工單位在水電站建設項目驗收合格后，按照約定對工程進行保修的責任。5.違約金：指一方違反合同約定，向另一方支付的賠償金。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：如遇不可抗力等因素導致工程進度延誤，雙方應積極協商，調整施工計劃。2.工程質量問題：發現工程質量問題，應及時停工整改，直至符合合同約定的質量標準。3.工程款支付爭議：雙方應按照合同約定的支付方式和時間進行支付，如有爭議，可協商解決。4.合同履行過程中發生爭議：通過友好協商解決，協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.水電站建設項目的施工任務