燃氣公司外墻粉刷施工合同合同編號：__________燃氣公司外墻粉刷施工合同鑒于甲方為提升企業形象，確保安全生產，需對外墻進行粉刷施工；鑒于乙方具備相應的施工資質和經驗，愿意承擔該項施工工程；甲乙雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，經協商一致，簽訂本合同，共同遵照執行。第一條工程概況1.1工程名稱：燃氣公司外墻粉刷施工工程1.2工程地點：__________1.3工程規模：__________1.4工程內容：包括但不限于外墻表面清理、修補、防水、防霉、底漆施工、面漆施工等。第二條合同價格2.1本合同施工工程總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方報價應包含全部施工材料、人工、工具、設備、運輸、保險、稅費等費用。2.3甲方支付乙方工程款時，應扣除質量保證金，質量保證金的比例為合同總價款的__________%。第三條合同履行3.1乙方應按照甲乙雙方確認的施工方案、施工圖紙和技術要求進行施工。3.2乙方應保證施工過程中，不得損害甲方財產，如有損壞，乙方應照價賠償。3.3乙方應保證施工質量，達到甲方約定的質量標準。如出現質量問題，乙方應負責返修，并承擔由此產生的一切費用。3.4乙方應嚴格按照國家有關安全生產的法律、法規和甲方安全生產管理制度進行施工，確保施工安全。3.5乙方應保證施工期間，不得影響甲方的正常生產、工作和經營。第四條合同期限4.1合同工期自雙方簽訂合同之日起至工程驗收合格之日止。4.2乙方應按照約定的工期完成施工。如因乙方原因導致工期延誤，乙方應支付甲方違約金，違約金為合同總價款的__________%。第五條質量保證5.1乙方應保證施工質量，自工程驗收合格之日起，質保期為__________年。5.2在質保期內，如出現質量問題，乙方應負責免費維修或更換。第六條付款方式6.1甲方支付乙方工程款，分為三個階段：預付款、進度款和尾款。6.2預付款為合同總價款的__________%，在合同簽訂后七個工作日內支付。6.3進度款為合同總價款的__________%，在每階段工程完成后支付。6.4尾款為合同總價款的__________%，在工程驗收合格后支付。6.5乙方開具等額的正規發票，甲方按照財務規定予以報銷。第七條違約責任7.1乙方未按照約定時間完成施工，應支付甲方違約金。7.2乙方施工質量未達到約定標準，乙方應負責返修，并承擔由此產生的一切費用。7.3甲方未按照約定時間支付工程款，應支付乙方逾期付款違約金。7.4甲乙雙方違反合同其他條款，應承擔相應法律責任。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程圖紙和技術要求2.施工方案3.安全生產管理制度4.正規發票5.工程驗收報告6.質量保證金收據二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成施工，視為違約。2.乙方施工質量未達到約定標準，視為違約。3.甲方未按照約定時間支付工程款，視為違約。4.甲乙雙方違反合同其他條款，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.合同總價款：雙方約定的完成工程所需支付的全部費用。2.預付款：合同總價款的一定比例，在合同簽訂后七個工作日內支付。3.進度款：合同總價款的一定比例，在每階段工程完成后支付。4.尾款：合同總價款的一定比例，在工程驗收合格后支付。5.違約金：違約方應支付給對方的一定比例的合同總價款。6.質保期：自工程驗收合格之日起，乙方對工程質量承擔保證責任的期限。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方施工進度延誤：解決辦法：按照約定支付違約金，并根據實際情況調整施工計劃。2.乙方施工質量不達標：解決辦法：要求乙方返修，并承擔由此產生的一切費用。3.甲方支付工程款延誤：解決辦法：按照約定支付逾期付款違約金，并根據實際情況調整付款計劃。4.發生爭議：解決辦法：通過友好協商解決，協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.燃氣公