甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度云計算數據中心施工合同本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1發包方1.2承包方1.3云計算數據中心1.4施工合同2.合同標的及范圍2.1施工內容2.2施工地點2.3施工期限2.4施工質量標準3.合同價格及支付方式3.1合同總價3.2支付方式3.3進度付款3.4質量保證金4.合同的履行4.1承包方的義務4.2發包方的義務4.3施工變更4.4施工延期5.合同的監督與驗收5.1施工現場管理5.2工程質量監督5.3工程驗收5.4驗收不合格的處理6.違約責任6.1承包方的違約責任6.2發包方的違約責任6.3違約賠償7.合同的解除與終止7.1合同解除的條件7.2合同終止的條件7.3解除或終止合同后的處理8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2仲裁8.3訴訟9.合同的生效、修改與解除9.1合同生效條件9.2合同修改9.3合同解除10.保密條款10.1保密內容10.2保密期限10.3保密違約責任11.法律適用與爭議解決11.1法律適用11.2爭議解決12.其他條款12.1不可抗力12.2合同的轉讓12.3合同的補充13.合同附件13.1施工圖紙13.2技術說明書13.3其他相關文件14.合同的簽署與生效14.1簽署日期14.2合同副本14.3合同生效日期第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1發包方發包方是指與承包方簽訂本合同，并按照本合同約定支付合同價款，享有合同約定的權利，履行合同約定的義務的一方。1.2承包方承包方是指與發包方簽訂本合同，并按照本合同約定進行施工，享有合同約定的權利，履行合同約定的義務的一方。1.3云計算數據中心云計算數據中心是指發包方根據本合同約定，在施工地點建設的一處用于提供云計算服務的基礎設施。1.4施工合同施工合同是指發包方與承包方簽訂的，由承包方承擔云計算數據中心的施工建設任務，發包方支付合同價款的合同。第二條合同標的及范圍2.1施工內容承包方應按照本合同約定的施工圖紙和技術說明書的要求，完成云計算數據中心的土建、裝修、設備安裝、調試及驗收等施工任務。2.2施工地點承包方應在本合同約定的施工地點進行施工。施工地點具體位置由雙方在合同附件中明確。2.3施工期限承包方應在本合同約定的施工期限內完成施工。施工期限由雙方在合同附件中明確。2.4施工質量標準承包方應按照本合同約定的施工質量標準進行施工，確保云計算數據中心的安全、穩定、高效運行。施工質量標準由雙方在合同附件中明確。第三條合同價格及支付方式3.1合同總價本合同總價由雙方在合同附件中明確。3.2支付方式發包方應按照本合同約定的支付方式向承包方支付合同價款。支付方式由雙方在合同附件中明確。3.3進度付款發包方應按照承包方完成的施工進度，向承包方支付相應的進度付款。具體支付標準和進度由雙方在合同附件中明確。3.4質量保證金承包方完成施工后，應按照合同約定向發包方支付質量保證金。質量保證金的金額、支付時間和退還條件由雙方在合同附件中明確。第四條合同的履行4.1承包方的義務承包方應按照本合同約定的施工內容、施工地點、施工期限和施工質量標準完成施工，并保證施工過程中的安全。4.2發包方的義務發包方應按照本合同約定的支付方式向承包方支付合同價款，并按照約定的時間提供施工場地、施工條件和其他必要的協助。4.3施工變更如因設計或其他原因需要對施工內容進行變更，雙方應協商一致，并簽訂補充協議。變更后的施工內容、期限和價款由雙方在補充協議中明確。4.4施工延期如因承包方原因導致施工延期，承包方應承擔相應的違約責任。如因不可抗力或其他發包方原因導致施工延期，雙方應協商一致，并簽訂補充協議。第五條合同的監督與驗收5.1施工現場管理承包方應按照本合同約定的施工現場管理要求，確保施工場地的安全、衛生和秩序。5.2工程質量監督發包方應按照本合同約定的工程質量監督要求，對承包方的施工過程和工程質量進行監督。5.3工程驗收云計算數據中心施工完成后，雙方應按照本合同約定的驗收程序進行工程驗收。驗收合格后，雙方簽署驗收報告。5.4驗收不合格的處理如驗收不合格，承包方應按照發包方的要求進行整改，并重新提交驗收。如經整改后仍不合格，承包方應承擔相應的違約責任。第六條違約責任6.1承包方的違約責任承包方未按照本合同約定完成施工任務，或施工質量不符合約定的，應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。6.2發包方的違約責任發包方未按照本合同約定支付合同價款，或提供施工條件的，應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。6.3違約賠償因一方違約導致合同無法履行或造成對方損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。賠償金額由雙方協商確定。第八條合同的監督與驗收（續）5.5驗收合格標準驗收合格標準應符合國家相關法律法規、行業標準和本合同約定的質量標準。具體驗收合格標準由雙方在合同附件中明確。5.6驗收結果異議發包方對驗收結果有異議的，應在驗收報告簽署前書面提出，并說明理由。雙方應協商解決異議。如協商無果，可按照本合同約定的爭議解決方式處理。第九條合同的變更和解除9.1合同變更合同的變更應由雙方協商一致，并簽訂書面變更協議。變更協議應明確變更的內容、范圍、期限和價款等。9.2合同解除發包方和承包方協商一致，可以解除本合同。解除合同后，承包方應按照合同約定辦理施工場地清理、設備移除等工作，并承擔相應費用。第十條保密條款10.1保密內容本合同涉及的發包方商業秘密、技術秘密、施工圖紙、財務數據等信息，均屬于保密內容。10.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起至合同解除或終止之日起兩年內有效。10.3保密違約責任違反保密條款的，違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第十一條法律適用與爭議解決11.1法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條其他條款12.1不可抗力因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方均免除相應的違約責任。不可抗力事件的具體定義和處理方式由雙方在合同附件中明確。12.2合同的轉讓未經對方書面同意，任何一方不得將本合同的權利和義務全部或部分轉讓給第三方。12.3合同的補充本合同未盡事宜，由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。第十三條合同附件13.1施工圖紙施工圖紙是本合同的附件，具體內容和數量由雙方在合同中明確。13.2技術說明書技術說明書是本合同的附件，具體內容和數量由雙方在合同中明確。13.3其他相關文件其他相關文件包括但不限于施工許可證、安全生產許可證等，具體內容和數量由雙方在合同中明確。第十四條合同的簽署與生效14.1簽署日期本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。14.2合同副本本合同一式兩份，雙方各執一份。雙方同意，除非另有證明外，以本合同副本為準。14.3合同生效日期本合同自雙方簽署之日起生效，有效期至合同約定的施工期限屆滿之日。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義本合同中所稱第三方，是指除甲乙方之外，參與或涉及本合同項目實施的其他各方，包括但不限于中介方、設計方、施工分包方、材料供應商、檢測機構等。15.2第三方責任第三方應按照合同約定和法律規定，對其提供的服務或產品負責。第三方未按約定或法律規定的，應承擔相應的責任。15.3第三方選擇甲乙雙方應共同協商選擇第三方，并對其資質、能力等進行審查。第三方選擇應符合國家相關法律法規和行業標準。16.第三方介入后的合同修正16.1額外條款（1）第三方選擇的條件和標準；（2）第三方應履行的義務和責任；（3）第三方未履行義務或違反約定的處理方式。16.2第三方責任限額甲乙雙方應在合同中明確第三方的責任限額。責任限額可包括金額上限、責任范圍等。具體責任限額由甲乙雙方根據項目實際情況協商確定。17.第三方與其他各方的關系17.1第三方與甲乙方第三方應獨立承擔其履行合同義務所產生的權利義務，甲乙方不承擔第三方義務。17.2第三方與分包方如第三方為分包方，分包方應按照主合同約定和法律規定，對其分包工程的質量、安全等負責。17.3第三方與供應商如第三方為材料供應商，供應商應按照合同約定，提供符合質量、數量要求的材料。供應商未按約定提供的，應承擔相應的責任。18.第三方違約處理18.1第三方違約第三方未履行合同義務或違反合同約定的，甲乙雙方應按照合同約定處理。18.2甲乙方權利甲乙雙方有權依據合同約定，要求第三方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。19.第三方介入的合同變更和解除19.1合同變更如因第三方原因導致合同需要變更，甲乙雙方應協商一致，并簽訂書面變更協議。變更協議應明確變更的內容、范圍、期限和價款等。19.2合同解除如第三方原因導致合同無法履行或甲乙雙方協商一致，可以解除合同。解除合同后，甲乙雙方應按照合同約定辦理相關手續。20.第三方介入的保密條款20.1保密內容第三方介入的保密內容包括但不限于合同條款、技術資料、商業秘密等。20.2保密期限保密期限自第三方知悉保密內容之日起至合同解除或終止之日起兩年內有效。20.3保密違約責任違反保密條款的，違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。21.第三方介入的法律適用與爭議解決21.1法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。21.2爭議解決雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。22.第三方介入的其他條款22.1不可抗力第三方因不可抗力導致合同無法履行或部分履行的，雙方均免除相應的違約責任。22.2合同的轉讓第三方未經甲乙雙方書面同意，不得將本合同的權利和義務全部或部分轉讓給第三方。22.3合同的補充本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正結束。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：施工圖紙詳細描述：施工圖紙是本合同的核心附件，包括云計算數據中心的平面圖、立面圖、剖面圖、細部圖等內容。圖紙應符合國家相關標準和行業規范，并由雙方共同確認。附件2：技術說明書詳細描述：技術說明書包括云計算數據中心的設備配置、技術參數、操作維護手冊等詳細技術信息。說明書應由雙方共同審核，確保信息的準確性和可行性。附件3：施工許可證詳細描述：施工許可證是施工前必須獲得的官方文件，證明施工活動符合國家法律法規和行業標準。許可證由相關部門頒發，雙方應確保許可證的有效性。附件4：安全生產許可證詳細描述：安全生產許可證是施工過程中必須遵守的安全生產法規的證明。許可證由相關部門頒發，雙方應確保許可證的有效性，并按照許可證要求進行施工安全管理。附件5：合同價款支付明細表詳細描述：合同價款支付明細表詳細記錄了合同價款的支付時間、支付金額和支付條件等信息。雙方應按照合同約定和支付明細表進行支付。附件6：進度付款申請表詳細描述：進度付款申請表是承包方在完成一定施工進度后，向發包方申請進度付款的表格。表格應詳細記錄施工進度、完成情況和付款金額等信息。附件7：質量保證金支付及退還協議詳細描述：質量保證金支付及退還協議明確了質量保證金的金額、支付時間和退還條件。雙方應按照協議約定進行質量保證金的支付和退還。附件8：驗收報告詳細描述：驗收報告是云計算數據中心施工完成后，由雙方共同簽署的驗收結果報告。報告應詳細記錄施工質量、設備運行狀況和驗收結果等信息。附件9：違約金計算公式詳細描述：違約金計算公式是用于計算違約一方應支付的違約金的公式。公式應由雙方共同商定，并在合同中明確。附件10：爭議解決方式說明詳細描述：爭議解決方式說明明確了雙方在履行合同過程中發生爭議時，應采取的解決方式，如協商、調解、仲裁或訴訟等。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為未按照合同約定完成施工任務；施工質量不符合合同約定的標準；未按照約定時間支付合同價款；提供的材料或產品不符合合同約定的質量標準；違反合同中的保密條款；未經雙方同意，第三方將合同權利或義務