樁基工程補充合同文本合同編號：__________甲方：__________乙方：__________一、工程范圍及內容1.2乙方應按照主合同約定的工程范圍和內容，完成本項目的樁基工程施工。1.3乙方應按照主合同約定的質量標準完成施工，確保本項目樁基工程的安全和穩定。二、工程進度及工期2.1乙方應按照主合同約定的時間表完成本項目的施工。2.2乙方應確保本項目樁基工程的施工進度與甲方總體工程進度相協調。2.3若因乙方原因導致工程進度延誤，乙方應按照主合同約定的違約責任承擔相應的違約責任。三、工程質量及保修3.1乙方應按照主合同約定的質量標準進行施工，并對施工質量承擔責任。3.2乙方應對本項目樁基工程在保修期內出現的質量問題負責維修和更換。3.3保修期自本項目樁基工程竣工驗收合格之日起計算，期限為____年。四、工程材料及設備4.1乙方應按照主合同約定的材料和設備標準，采購和施工所需的材料和設備。4.2乙方應對所提供的材料和設備的質量承擔責任。五、工程價款及支付5.1乙方向甲方提交的工程價款應按照主合同約定的計價方式計算。5.2甲方應按照主合同約定的付款方式和時間向乙方支付工程價款。5.3工程價款的支付應以乙方實際完成的工作量和質量為依據。六、違約責任6.1任何一方違反本補充協議的約定，應承擔相應的違約責任。6.2乙方應按照主合同約定的違約責任承擔原則，對甲方因違約造成的損失進行賠償。七、爭議解決7.1對于本補充協議的解釋或履行發生的任何爭議，雙方應通過友好協商解決。7.2若協商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本補充協議自雙方簽字蓋章之日起生效，與主合同具有同等法律效力。8.2本補充協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.《樁基工程施工合同》主合同2.工程項目設計文件3.工程材料及設備技術規格書4.工程進度計劃表5.工程質量驗收標準6.保修期服務承諾7.工程價款支付申請表8.違約責任認定書9.爭議解決協議二、違約行為及認定：1.乙方未按照主合同約定的時間完成工程，屬于工期延誤的違約行為。2.乙方未按照主合同約定的質量標準完成工程，屬于工程質量不合格的違約行為。3.乙方未按照主合同約定的材料和設備標準進行采購，屬于材料和設備不合格的違約行為。4.甲方未按照主合同約定的時間支付工程價款，屬于付款違約行為。5.雙方未按照主合同約定的協商方式解決爭議，屬于協商違約行為。三、法律名詞及解釋：1.樁基工程：指地基處理、樁基設計、樁基施工等一系列與建筑物基礎處理相關的工程。2.工期延誤：指工程實際完成時間超過合同約定的完成時間。3.工程質量不合格：指工程不符合國家相關法律法規、行業標準或合同約定的質量要求。4.違約責任：指合同一方或雙方未履行合同義務時應承擔的法律責任。5.保修期：指工程竣工驗收合格之日起，對工程質量問題進行免費維修和更換的期限。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：及時進行溝通協調，調整施工計劃，確保工程按時完成。2.工程質量問題：立即停工整改，重新驗收，確保工程質量符合標準。3.材料和設備不合格：立即更換合格材料和設備，并對損失進行賠償。4.工程價款支付糾紛：按照主合同約定的付款方式和時間進行支付，如有爭議可通過協商解決。5.爭議解決：進行友好協商，協商不成時可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于甲方委托乙方進行樁基工程的施工。2.適用于乙方按照主合同約定完成工程，并確保工程質量和進度。3.適用于甲方按照主合同約定支付工程價款，并