光伏鋼結構施工合同范例第一篇范文：合同編號：__________

合同雙方：

甲方（建設單位）：__________

乙方（施工單位）：__________

鑒于甲方擬在__________地區投資建設光伏發電項目，乙方愿意承擔該項目的鋼結構施工任務，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1項目名稱：__________光伏發電項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規模：__________

1.4施工內容：乙方負責光伏發電項目的鋼結構施工，包括但不限于鋼結構基礎、支架、組件支架、匯流箱等。

二、工程工期

2.1施工工期：自合同簽訂之日起____個月，具體開工日期及竣工日期以甲方通知為準。

2.2乙方應嚴格按照合同約定的時間節點完成工程，如有延誤，應承擔相應的違約責任。

三、工程價款及支付方式

3.1工程價款：本工程總價款為人民幣__________元整（大寫：__________）。

3.2付款方式：

（1）合同簽訂后____個工作日內，甲方支付乙方預付款總額的____%；

（2）工程進度達到設計要求，且經甲方驗收合格后，甲方支付已完工程款的____%；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付已完工程款的____%；

（4）工程保修期滿后，甲方支付剩余工程款的____%。

四、工程質量及驗收

4.1工程質量：乙方應嚴格按照國家及行業標準施工，確保工程質量符合設計要求。

4.2工程驗收：工程驗收分為分部工程驗收和竣工驗收。

（1）分部工程驗收：在分部工程完成后，乙方應向甲方提交驗收申請，甲方應在____個工作日內組織驗收。

（2）竣工驗收：工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工驗收申請，甲方應在____個工作日內組織驗收。

五、工程保修

5.1保修期限：自竣工驗收合格之日起____年。

5.2保修范圍：乙方在保修期內，對因乙方施工原因造成的質量問題負責免費維修或更換，但保修責任范圍不包括因不可抗力、甲方提供材料不合格等原因造成的質量問題。

六、違約責任

6.1甲方違約責任：

（1）未按合同約定支付工程款的，應向乙方支付違約金，違約金按逾期付款金額的____%計算；

（2）因甲方原因導致工程延期竣工的，應向乙方支付違約金，違約金按逾期竣工天數計算，每天按工程價款的____%支付。

6.2乙方違約責任：

（1）未按合同約定工期完成的，應向甲方支付違約金，違約金按逾期天數計算，每天按工程價款的____%支付；

（2）工程質量不符合合同約定的，應承擔相應的違約責任，包括但不限于免費返工、賠償損失等。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式____份，甲乙雙方各執____份。

甲方（建設單位）：__________

乙方（施工單位）：__________

附件：

1.光伏發電項目施工圖紙

2.施工組織設計

3.材料設備清單

4.甲方提供的材料、設備質量證明文件

5.其他與本合同相關的文件

合同簽訂日期：__________年____月____日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（建設單位）：__________

乙方（施工單位）：__________

第三方（監理單位）：__________

鑒于甲方擬在__________地區投資建設光伏發電項目，乙方愿意承擔該項目的鋼結構施工任務，第三方作為監理單位對施工過程進行監督和管理，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1項目名稱：__________光伏發電項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規模：__________

1.4施工內容：乙方負責光伏發電項目的鋼結構施工，包括但不限于鋼結構基礎、支架、組件支架、匯流箱等。

1.5監理內容：第三方負責對乙方施工過程進行監督、檢查、驗收，確保工程質量、進度、安全等符合合同約定和行業標準。

二、工程工期

2.1施工工期：自合同簽訂之日起____個月，具體開工日期及竣工日期以甲方通知為準。

2.2乙方應嚴格按照合同約定的時間節點完成工程，如有延誤，應承擔相應的違約責任。

2.3第三方應對施工進度進行監督，如發現乙方存在延誤情況，應及時通知甲方，并要求乙方采取措施予以糾正。

三、工程價款及支付方式

3.1工程價款：本工程總價款為人民幣__________元整（大寫：__________）。

3.2付款方式：

（1）合同簽訂后____個工作日內，甲方支付乙方預付款總額的____%；

（2）工程進度達到設計要求，且經第三方驗收合格后，甲方支付已完工程款的____%；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付已完工程款的____%；

（4）工程保修期滿后，甲方支付剩余工程款的____%。

四、工程質量及驗收

4.1工程質量：乙方應嚴格按照國家及行業標準施工，確保工程質量符合設計要求。

4.2工程驗收：工程驗收分為分部工程驗收和竣工驗收。

（1）分部工程驗收：在分部工程完成后，乙方應向甲方提交驗收申請，第三方在____個工作日內組織驗收。

（2）竣工驗收：工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工驗收申請，第三方在____個工作日內組織驗收。

五、第三方職責與權利

5.1第三方職責：

（1）對乙方施工過程進行全程監督，確保工程質量、進度、安全等符合合同約定和行業標準；

（2）對乙方提交的施工方案、進度計劃、驗收申請等進行審核，并提出整改意見；

（3）對乙方進行定期檢查，確保施工過程中各項措施落實到位。

5.2第三方權利：

（1）對乙方施工過程中發現的問題提出整改意見，并要求乙方予以整改；

（2）對乙方施工質量、進度、安全等方面不符合要求的，有權要求乙方停工整改；

（3）對乙方提交的驗收申請進行審核，并有權拒絕驗收。

六、違約責任及限制條款

6.1乙方違約責任：

（1）未按合同約定工期完成的，應向甲方支付違約金，違約金按逾期天數計算，每天按工程價款的____%支付；

（2）工程質量不符合合同約定的，應承擔相應的違約責任，包括但不限于免費返工、賠償損失等；

（3）未經第三方驗收，擅自交付使用的，應承擔相應的違約責任。

6.2甲方權利：

（1）對乙方施工過程中發現的問題，有權要求乙方立即整改；

（2）對乙方施工進度、質量等方面不滿意，有權要求乙方停工整改；

（3）對乙方提交的驗收申請進行審核，并有權拒絕驗收。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式____份，甲乙雙方及第三方各執____份。

結尾：

本合同的簽訂，引入第三方監理單位，旨在確保光伏發電項目施工過程的質量、進度和安全。甲方作為建設單位，通過加強對工程項目的監督和管理，保障自身權益，降低風險。第三方監理單位的介入，有利于提高工程項目的整體質量，確保項目順利實施。甲方為主導的目的和意義在于，通過合同約定，明確各方的責任和義務，確保項目按計劃、高質量、安全地完成，實現甲方的投資回報。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（投資方）：__________

乙方（承包商）：__________

第三方（項目管理公司）：__________

鑒于甲方計劃投資建設一座現代化住宅小區，乙方作為承包商負責該項目的施工任務，第三方作為項目管理公司負責項目的整體規劃、協調和監督，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1項目名稱：__________住宅小區建設項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規模：__________

1.4施工內容：乙方負責住宅小區的土建、裝修、設備安裝等施工任務。

1.5項目管理內容：第三方負責項目的整體規劃、進度控制、成本管理、質量控制、安全管理等。

二、工程工期

2.1施工工期：自合同簽訂之日起____個月，具體開工日期及竣工日期以甲方通知為準。

2.2乙方應嚴格按照合同約定的時間節點完成工程，如有延誤，應承擔相應的違約責任。

2.3第三方應對施工進度進行監控，并定期向甲方報告項目進展情況。

三、工程價款及支付方式

3.1工程價款：本工程總價款為人民幣__________元整（大寫：__________）。

3.2付款方式：

（1）合同簽訂后____個工作日內，甲方支付乙方預付款總額的____%；

（2）根據第三方提供的進度報告，甲方按實際完成工程量支付已完工程款的____%；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付已完工程款的____%；

（4）工程保修期滿后，甲方支付剩余工程款的____%。

四、乙方職責與權利

4.1乙方職責：

（1）按照設計圖紙和施工規范進行施工，確保工程質量；

（2）遵守安全生產規定，保障施工安全；

（3）按時提交施工進度報告和工程變更申請。

4.2乙方權利：

（1）在確保工程質量的前提下，有權根據實際情況提出工程變更申請；

（2）有權要求甲方按照合同約定支付工程進度款；

（3）有權要求第三方提供必要的施工協調和支持。

五、甲方職責與限制

5.1甲方職責：

（1）按照合同約定支付工程進度款；

（2）提供必要的施工圖紙和施工條件；

（3）配合乙方進行工程變更的審批。

5.2甲方限制：

（1）不得無故拖延工程進度款支付；

（2）不得無故要求乙方進行工程變更，如需變更，應按照合同約定程序進行；

（3）不得對乙方進行不合理的要求，影響施工進度和質量。

六、第三方職責與權利

6.1第三方職責：

（1）對施工進度進行監控，確保項目按計劃進行；

（2）對工程質量進行監督，確保符合設計規范和行業標準；

（3）協調解決施工過程中出現的各種問題。

6.2第三方權利：

（1）要求乙方按照合同約定進行施工；

（2）對不符合質量要求的工程提出整改要求；

（3）對施工進度進行考核，并向甲方報告。

七、違約責任

7.1乙方違約責任：

（1）未按合同約定完成工程任務的，應向甲方支付違約金，違約金按逾期天數計算，每天按工程價款的____%支付；

（2）工程質量不符合合同約定的，應承擔相應的違約責任，包括但不限于免費返工、賠償損失等。

7.2甲方違約責任：

（1）未按合同約定支付工程進度款的，應向乙方支付違約金，違約金按逾期付款金額的____%計算；

（2）因甲方原因導致工程延期竣工的，應向乙方支付違約金，違約金按逾期竣工天數計算，每天按工程價款的____%支付。

八、爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。