甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2024年云計算數據中心建設項目施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1發包方1.2承包方1.3項目1.4施工1.5施工期第二條合同范圍與內容2.1工程概況2.2工程地點2.3工程規模2.4工程質量標準2.5工程保修期第三條合同價格3.1合同總價3.2價格調整3.3預付款3.4進度付款3.5竣工結算3.6付款方式第四條施工期限4.1施工開始日期4.2施工結束日期4.3延期及違約責任第五條工程質量5.1質量要求5.2質量檢驗5.3質量爭議的處理第六條施工安全6.1安全生產要求6.2安全事故處理第七條材料與設備7.1材料供應7.2設備供應7.3材料與設備驗收第八條變更與調整8.1變更條件8.2變更程序8.3變更價款第九條違約責任9.1承包方的違約責任9.2發包方的違約責任第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2訴訟或仲裁地點10.3訴訟或仲裁適用法律第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同終止條件第十二條保密條款12.1保密內容12.2保密期限12.3違約保密條款第十三條其他條款13.1不可抗力13.2法律、法規變化13.3稅金13.4合同的保管13.5合同的份數第十四條合同的修訂14.1修訂條件14.2修訂程序14.3修訂文件的效力第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義第二條合同范圍與內容2.1工程概況：本項目位于____（具體地址），占地面積____平方米，建筑面積____平方米，主要包括數據中心機房、輔助設施、配套工程等。2.2工程地點：本項目的施工地點位于甲方指定的位置，具體坐標為____。2.3工程規模：本項目的設計規模為____個標準機柜，容納服務器數量為____臺。2.4工程質量標準：本項目的質量標準應符合國家及行業相關規范和標準，包括但不限于____。2.5工程保修期：本項目的保修期為____年，自項目驗收合格之日起計算。第三條合同價格3.1合同總價：本項目的合同總價為人民幣____元（大寫：____元整），包括但不限于施工費、材料費、設備費、人工費、管理費、利潤及風險費用等。3.2價格調整：合同履行過程中，如遇市場價格波動、政策調整等不可抗力因素，雙方可協商調整合同價格。3.3預付款：甲方應在合同簽訂后____個工作日內向乙方支付合同總價____%的預付款。3.4進度付款：乙方按照施工進度完成相應工程后，甲方應按照合同約定的比例支付進度款。3.5竣工結算：項目驗收合格后，乙方應向甲方提交竣工結算報告，雙方按照合同約定進行結算。3.6付款方式：本合同的付款方式為____（現金、轉賬、支票等）。第四條施工期限4.1施工開始日期：本項目的施工開始日期為____年____月____日。4.2施工結束日期：本項目的施工結束日期為____年____月____日。4.3延期及違約責任：如乙方未按本合同約定的施工期完成施工，應承擔相應的違約責任。具體違約金計算方式為：每延期一天，乙方應向甲方支付合同總價____%的違約金。第五條工程質量5.1質量要求：乙方應按照本合同約定的質量標準進行施工，確保項目質量符合相關規范和標準。5.2質量檢驗：項目施工過程中，乙方應按國家及行業標準進行自檢、互檢和專檢，甲方或其委托的第三方有權對施工質量進行監督檢查。5.3質量爭議的處理：如甲方對乙方的施工質量有異議，應在驗收時提出，雙方可協商確定爭議的處理方式。第六條施工安全6.1安全生產要求：乙方應遵守國家及地方的安全生產法律法規，嚴格執行安全生產管理制度，確保施工安全。6.2安全事故處理：如施工過程中發生安全事故，乙方應立即報告甲方，并按照相關法律法規和合同約定處理。第八條變更與調整8.1變更條件：在合同履行過程中，如因設計變更、工程量增減、政策法規變化等原因導致合同內容需要變更，雙方可協商一致進行變更。8.2變更程序：變更事項應書面確認，并由雙方代表簽字蓋章。變更后的內容具有同等法律效力。8.3變更價款：變更導致的價款增減，雙方應按照約定的價格調整方式進行計算。第九條違約責任9.1承包方的違約責任：如乙方未按合同約定完成施工任務，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.2發包方的違約責任：如甲方未按合同約定履行義務，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第十條爭議解決10.1爭議解決方式：雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.2訴訟或仲裁地點：本合同的訴訟或仲裁地點為____（具體地點）。10.3訴訟或仲裁適用法律：本合同的訴訟或仲裁適用____法律。第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更程序：合同變更應書面簽署，并由雙方代表簽字蓋章。11.3合同終止條件：合同終止條件如下：（1）雙方協商一致解除合同；（2）合同約定的施工期屆滿；（3）一方違約導致合同無法履行；（4）法律、法規規定的其他情形。第十二條保密條款12.1保密內容：雙方在合同履行過程中獲取的對方商業秘密、技術秘密、市場信息等，應予以保密。12.2保密期限：保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。12.3違約保密條款：如一方違反保密義務，應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。第十三條其他條款13.1不可抗力：因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方應協商解決。13.2法律、法規變化：本合同履行過程中，如遇法律、法規變化，雙方應按照變化后的法律、法規執行。13.3稅金：合同履行過程中產生的稅金，按照國家相關規定由雙方承擔。13.4合同的保管：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。13.5合同的份數：本合同共打印兩份，甲乙雙方各執一份。第十四條合同的修訂14.1修訂條件：本合同履行過程中，如雙方認為有必要修訂，可書面提出修訂意見。14.2修訂程序：修訂后的內容應經雙方代表簽字蓋章，方為有效。14.3修訂文件的效力：修訂后的文件與原合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與范圍1.1第三方：指除甲方和乙方之外，根據本合同約定參與項目實施或與項目實施相關的法人、其他組織或個人，包括但不限于設計單位、監理單位、檢測單位、材料供應商、設備供應商等。第二條第三方介入的條件與程序2.1介入條件：如本項目中存在第三方參與，包括但不限于第三方提供的材料、設備、服務等原因，導致合同內容需要調整或補充，雙方應協商一致，并簽訂書面補充協議。2.2介入程序：第三方介入應提前書面通知對方，并提交相關資質文件。雙方應按照本合同約定的條件進行審核，確認第三方符合要求后，第三方方可參與項目實施。第三條第三方責任3.1第三方責任界定：第三方應按照本合同約定的范圍和標準履行義務，并對其提供的材料、設備、服務等的質量、安全、合規性承擔責任。3.2第三方權利：第三方在本合同約定的范圍內，享有與甲方、乙方平等的權利，包括但不限于合同履行、款項支付、爭議解決等。第四條第三方與甲乙方的關系4.1第三方與甲方：第三方應按照本合同約定，向甲方提供材料、設備、服務等相關事項，并接受甲方的監督和管理。4.2第三方與乙方：第三方應按照本合同約定，向乙方提供施工所需材料、設備、技術支持等服務，并接受乙方的監督和管理。第五條第三方責任限額5.1責任限額：第三方對因其提供的材料、設備、服務等原因導致的項目損失，應承擔相應的賠償責任。賠償金額不超過乙方實際損失的____%。5.2第三方責任保險：第三方應購買并維持相應的責任保險，保險金額不低于本合同約定的責任限額。第六條第三方違約處理6.1第三方違約：如第三方未按本合同約定履行義務，導致項目損失或影響項目進度，第三方應承擔違約責任。6.2違約處理：甲方或乙方有權根據合同約定，要求第三方承擔違約金、賠償損失等違約責任。第七條第三方合同管理7.1第三方合同：第三方與甲方、乙方簽訂的合同，應為本合同的附件，具有同等法律效力。7.2合同變更：第三方與甲方、乙方簽訂的合同變更，應提前書面通知對方，并經雙方確認。第八條第三方爭議解決8.1爭議解決方式：第三方與甲方、乙方之間發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。8.2訴訟或仲裁地點：第三方與甲方、乙方之間的訴訟或仲裁地點為____（具體地點）。8.3訴訟或仲裁適用法律：第三方與甲方、乙方之間的訴訟或仲裁適用____法律。第九條第三方保密義務9.1保密內容：第三方在與甲方、乙方合作過程中獲取的商業秘密、技術秘密、市場信息等，應予以保密。9.2保密期限：保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第十條第三方退出與替代10.1第三方退出：如第三方未按合同約定履行義務，甲方或乙方有權要求第三方退出項目。10.2替代程序：第三方退出后，甲方或乙方有權選擇其他符合要求的第三方替代。第十一條第三方合規與合法性11.1合規要求：第三方應遵守國家及地方的法律法規，嚴格執行合同約定的各項規定。11.2合法性保障：第三方應保證其提供的材料、設備、服務等的合法性，不得侵犯他人合法權益。第十二條第三方資料與文件12.1資料提供：第三方應按照甲方、乙方的要求，提供與項目實施相關的技術文件、施工方案、材料合格證明等。12.2文件管理：第三方應妥善保管與項目實施相關的文件，確保文件的真實、完整、有效。第十三條第三方培訓與技術支持13.1培訓義務：第三方應對甲方、乙方相關人員提供必要的培訓，確保項目實施人員了解相關技術及操作要求。13.2技術支持：第三方應提供項目實施過程中的技術支持，確保項目順利進行。第十四條第三方監工與檢驗14.1監工要求：第三方應按照本合同約定，對項目實施過程進行監工，確保施工質量、安全符合標準。14.2檢驗程序：第三方應按照本合同約定，對施工過程中的材料、設備、工程等進行檢驗，確保符合質量要求。第十五條第三方第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：云計算數據中心建設項目設計方案附件二：云計算數據中心建設項目施工圖紙附件三：云計算數據中心建設項目工程量清單附件四：云計算數據中心建設項目施工組織設計附件五：云計算數據中心建設項目施工進度計劃附件六：云計算數據中心建設項目質量保證書附件七：云計算數據中心建設項目安全文明施工措施附件八：云計算數據中心建設項目材料合格證附件九：云計算數據中心建設項目設備合格證附件十：云計算數據中心建設項目施工合同補充協議附件一：云計算數據中心建設項目設計方案詳細要求和說明：本附件包含云計算數據中心建設項目的設計方案，包括但不限于建筑布局、電氣系統、通信系統、空調系統、安防系統等。設計方案應符合國家及行業相關規范和標準，并經過甲方確認。附件二：云計算數據中心建設項目施工圖紙詳細要求和說明：本附件包含云計算數據中心建設項目的施工圖紙，包括但不限于建筑圖紙、電氣圖紙、通信圖紙、空調圖紙、安防圖紙等。施工圖紙應詳細表述施工細節，便于乙方進行施工。附件三：云計算數據中心建設項目工程量清單詳細要求和說明：本附件列明云計算數據中心建設項目所需的全部工程量，包括但不限于土建工程、安裝工程、裝飾工程等。工程量清單應準確反映項目實際情況，便于雙方進行價款結算。附件四：云計算數據中心建設項目施工組織設計詳細要求和說明：本附件包含云計算數據中心建設項目的施工組織設計，包括施工方案、施工方法、施工流程等。施工組織設計應確保施工順利進行，提高施工效率。附件五：云計算數據中心建設項目施工進度計劃詳細要求和說明：本附件列出云計算數據中心建設項目施工的進度計劃，包括各階段的施工時間、施工內容等。施工進度計劃應符合合同約定的施工期，確保項目按時完成。附件六：云計算數據中心建設項目質量保證書詳細要求和說明：本附件承諾云計算數據中心建設項目施工質量符合國家及行業相關規范和標準。質量保證書應由乙方提供，并經甲方確認。附件七：云計算數據中心建設項目安全文明施工措施詳細要求和說明：本附件包含云計算數據中心建設項目施工期間的安全文明施工措施，包括安全生產、環境保護、文明施工等。安全文明施工措施應符合國家及地方法律法規要求。附件八：云計算數據中心建設項目材料合格證詳細要求和說明：本附件證明云計算數據中心建設項目所使用的材料符合國家及行業相關標準，具備合格證。材料合格證應由材料供應商提供，并經甲方確認。附件九：云計算數據中心建設項目設備合格證詳細要求和說明：本附件證明云計算數據中心建設項目所使用的設備符合國家及行業相關標準，具備合格證。設備合格證應由設備供應商提供，并經甲方確認。附件十：云計算數據中心建設項目施工合同補充協議詳細要求和說