施工履約合同模板第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：

乙方（以下簡稱“乙方”）：

鑒于甲方擬委托乙方進行施工項目，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，就有關事宜達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：____________________

1.2項目地點：____________________

1.3項目內容：____________________

1.4項目總投資：____________________

二、合同標的及范圍

2.1乙方按照甲方要求，負責完成本項目的施工任務。

2.2合同范圍包括但不限于以下內容：

（1）施工圖紙及設計變更的執行；

（2）施工材料的采購、供應、檢驗；

（3）施工設備的租賃、安裝、維護；

（4）施工現場的管理、協調、監督；

（5）施工安全、環保、文明施工；

（6）工程驗收及保修。

三、合同工期

3.1本合同工期為______個月，自合同簽訂之日起計算。

3.2乙方應按照甲方要求，在合同工期內完成施工任務。

四、合同價款及支付方式

4.1合同價款為人民幣______元整。

4.2付款方式：

（1）合同簽訂后，乙方收到甲方支付的合同定金人民幣______元；

（2）工程進度達到合同約定節點時，乙方提交驗收報告，甲方在驗收合格后支付相應工程款；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付剩余工程款；

（4）保修期內，乙方應按照約定承擔保修責任，甲方按月支付保修金。

五、工程質量及驗收

5.1乙方應嚴格按照國家相關法律法規、行業標準及施工圖紙進行施工，確保工程質量。

5.2乙方在施工過程中應接受甲方及相關部門的監督檢查。

5.3工程竣工驗收合格后，甲方應在接到乙方提交的驗收報告之日起______日內完成驗收工作。

六、違約責任

6.1乙方未按照合同約定完成施工任務的，應向甲方支付違約金，違約金為合同價款的______%。

6.2甲方未按照合同約定支付工程款的，應向乙方支付違約金，違約金為逾期付款金額的______%。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式______份，甲乙雙方各執______份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.施工圖紙及設計變更

2.施工合同

3.相關法律法規及行業標準

4.甲方提供的其他資料

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：

乙方（以下簡稱“乙方”）：

丙方（以下簡稱“丙方”）：

鑒于甲方擬委托乙方進行施工項目，并引入丙方作為項目監管及協調主體，為明確各方的權利義務，保障甲方的權益，經三方友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：____________________

1.2項目地點：____________________

1.3項目內容：____________________

1.4項目總投資：____________________

二、合同標的及范圍

2.1乙方負責施工項目的具體實施，丙方負責項目的整體監管及協調。

2.2乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙及設計變更執行施工任務。

2.3丙方應監督乙方施工過程，確保施工質量、進度及安全符合相關法律法規及行業標準。

三、丙方責任及權利

3.1丙方有權對乙方施工過程中的質量問題、進度延誤、安全事故等進行監督檢查。

3.2丙方有權要求乙方對施工過程中的問題進行整改，并對整改結果進行驗收。

3.3丙方有權根據甲方要求對施工項目進行調整，乙方應予以配合。

3.4丙方有權在必要時向甲方報告施工過程中的重大問題。

四、甲方權益

4.1甲方有權對施工項目進行全面監督，確保施工質量、進度及安全。

4.2甲方有權要求乙方及丙方對施工過程中出現的問題進行整改，并對其整改結果進行驗收。

4.3甲方有權在必要時對施工項目進行調整，乙方及丙方應予以配合。

4.4甲方有權要求乙方及丙方在施工過程中遵循相關法律法規及行業標準。

五、乙方責任及權利

5.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙及設計變更執行施工任務，確保施工質量、進度及安全。

5.2乙方有權在施工過程中根據實際情況提出合理化建議，經甲方同意后方可實施。

5.3乙方有權在施工過程中對施工方案進行調整，但需提前通知甲方及丙方。

六、違約責任及限制條款

6.1乙方未按照合同約定完成施工任務的，應向甲方支付違約金，違約金為合同價款的______%。

6.2乙方在施工過程中出現質量問題、進度延誤、安全事故等，應承擔相應責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

6.3乙方未經甲方同意擅自調整施工方案，造成施工質量、進度及安全問題的，應承擔全部責任。

6.4丙方未履行監管職責，導致施工過程中出現重大問題的，應承擔相應責任。

6.5乙方及丙方在施工過程中應遵守國家法律法規及行業標準，不得有違法行為。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，三方可另行協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式______份，甲乙丙三方各執______份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

第三方介入的意義和目的在于提高施工項目的監管力度，確保施工質量、進度及安全。甲方為主導的目的和意義在于保障甲方在施工過程中的權益，確保項目順利實施，降低風險。

甲方通過引入丙方作為項目監管及協調主體，實現了對施工項目的全面監督，提高了施工質量及安全性。同時，甲方在合同中明確了自身的權益，增加了對乙方的違約及限制條款，保障了甲方的利益。在施工過程中，甲方有權對乙方及丙方進行監督，確保雙方履行合同義務，實現了甲方權益的主導地位。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

乙方（以下簡稱“乙方”）：

甲方（以下簡稱“甲方”）：

丁方（以下簡稱“丁方”）：

鑒于乙方擬承攬甲方委托的施工項目，并引入丁方作為項目監理及協調主體，為明確各方的權利義務，保障乙方的權益，經三方友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：____________________

1.2項目地點：____________________

1.3項目內容：____________________

1.4項目總投資：____________________

二、合同標的及范圍

2.1乙方負責施工項目的具體實施，丁方負責項目的整體監理及協調。

2.2乙方應按照甲方提供的施工圖紙及設計變更執行施工任務。

2.3丁方應監督乙方施工過程，確保施工質量、進度及安全符合相關法律法規及行業標準。

三、丁方責任及權利

3.1丁方有權對乙方施工過程中的質量問題、進度延誤、安全事故等進行監督檢查。

3.2丁方有權要求乙方對施工過程中的問題進行整改，并對整改結果進行驗收。

3.3丁方有權在必要時向甲方報告施工過程中的重大問題。

3.4丁方有權根據項目需求對施工方案提出建議，乙方應予以考慮。

四、乙方權益

4.1乙方有權要求甲方提供完整的施工圖紙及設計變更，確保施工順利進行。

4.2乙方有權在施工過程中根據實際情況調整施工方案，但需提前通知甲方及丁方。

4.3乙方有權在施工過程中對施工進度、質量及安全進行自我評估，并向甲方及丁方報告。

4.4乙方有權要求甲方在合同約定的時間內支付工程款，以保證施工資金的周轉。

五、甲方責任及權利

5.1甲方應按合同約定及時向乙方提供施工圖紙及設計變更，確保乙方按期施工。

5.2甲方有權對乙方施工過程中的質量、進度及安全進行監督，并提出改進意見。

5.3甲方有權在必要時要求乙方對施工方案進行調整，以符合項目需求。

5.4甲方有權在合同約定的時間內支付工程款，以保障乙方的權益。

六、違約責任及限制條款

6.1甲方未按合同約定提供施工圖紙及設計變更，導致乙方施工延誤的，應向乙方支付違約金，違約金為延誤工期所涉及工程款的比例。

6.2甲方未按合同約定支付工程款，導致乙方施工資金周轉困難的，應向乙方支付違約金，違約金為逾期付款金額的______%。

6.3乙方在施工過程中出現質量問題、進度延誤、安全事故等，應承擔相應責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

6.4乙方未經甲方同意擅自調整施工方案，造成施工質量、進度及安全問題的，應承擔全部責任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，三方可另行協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式______份，甲乙丁三方各執______份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

乙方為主導的目的和意義在于保障乙方在施工過程中的權益，確保施工順利進行，提高施工效率。乙方通過引入丁方作為項目監理及協調主體，實現了對施工過程的監管，確保施工質量、進度