合同編號：__________土石方工程勞務分包合同一、工程概況1.1工程名稱：_______土石方工程1.2工程地點：_______1.3工程內容：_______1.4工程總量：_______1.5工程工期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。二、勞務分包范圍2.1乙方負責完成本合同約定的土石方工程勞務，包括但不限于：（1）_______（2）_______（3）_______（4）_______2.2乙方應按照甲方的要求，完成工程中的各項勞務工作，并保證工程的順利進行。三、勞務報酬及支付方式3.1本合同的勞務報酬為人民幣（大寫）：_______元（小寫）：_______元。（1）_______（2）_______（3）_______3.3乙方完成工程后，甲方應按照本合同約定的時間、方式支付勞務報酬。四、乙方的義務和責任4.1乙方應按照甲方的要求，按時完成土石方工程的勞務工作，確保工程質量符合國家標準和甲方的要求。4.2乙方應嚴格按照國家法律法規和甲方的工作規程進行施工，確保施工安全。4.3乙方應承擔因自身原因造成的工程質量問題、安全事故等一切責任。五、甲方的義務和責任5.1甲方應按照本合同約定的時間和方式向乙方支付勞務報酬。5.2甲方應提供乙方施工所需的場地、水源、電源等基礎設施。5.3甲方應對乙方施工過程中遇到的問題給予及時協助和解決。六、違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金為本合同約定的勞務報酬的_______%。6.2乙方未按照約定完成工程，甲方有權按照實際未完成工程的比例扣除相應的勞務報酬。七、爭議解決7.1本合同的解釋和履行均適用中華人民共和國法律。7.2雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格且勞務報酬支付完畢之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽名）：乙方代表（簽名）：簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.明確工程概況：在合同中詳細描述工程名稱、工程地點、工程內容、工程總量和工程工期，確保雙方對工程有清晰的認識。2.明確勞務分包范圍：詳細列出乙方應完成的勞務工作，以避免后期因工作范圍不明確而產生的爭議。3.勞務報酬及支付方式：明確勞務報酬的金額和支付方式，確保甲方按時支付乙方勞務報酬。4.違約責任：約定違約金的比例，以及違約行為導致的損失賠償責任，以保障雙方的權益。5.爭議解決：約定適用法律和爭議解決方式，確保在發生爭議時能夠得到有效解決。解決辦法：1.雙方簽訂正式的合同文本，明確合同中的各項條款，減少因條款不明確而產生的爭議。2.在合同中約定仲裁條款或訴訟條款，明確在發生爭議時選擇的解決方式，以便快速解決糾紛。3.在合同履行過程中，雙方加強溝通與協作，及時解決履行過程中出現的問題。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.勞務報酬：指乙方為完成土石方工程所提供的勞動力、技能和服務的報酬。2.違約金：指一方違反合同約定，應向對方支付的賠償金，通常為本合同約定的勞務報酬的一定比例。3.爭議解決：指當合同雙方在履行合同過程中發生糾紛時，通過協商、仲裁或訴訟等方式解決糾紛的過程。4.仲裁：指合同雙方在發生爭議時，自愿將糾紛提交給仲裁機構進行審理，并對其裁決結果予以承認的一種爭議解決方式。5.訴訟：指合同雙方在發生爭議時，向有管轄權的人民法院提起的訴訟請求，請求法院對糾紛進行審理和判決。特殊應用場合及補充條款：1.工程變更：如果甲方在工程進行過程中提出變更要求，乙方應在收到變更通知后盡快與甲方溝通，根據變更情況重新約定勞務報酬和工程進度。2.不可抗力：如遇自然災害、政策調整等不可抗力因素導致工程無法按約定完成，雙方應協商調整工程進度和勞務報酬。3.工程延期：若因甲方原因導致工程延期，乙方有權要求甲方支付延期期間的誤工費。4.工程質量：乙方應確保工程質量符合國家標準和甲方要求。如出現質量問題，乙方應在甲方要求的時間內進行整改，并承擔由此產生的費用。5.安全事故：在施工過程中，如發生安全事故，乙方應立即報告甲方，并按照甲方要求采取措施防止事故擴大。安全事故造成的損失由乙方承擔。6.乙方人員管理：乙方應確保施工人員遵守甲方的工作規程，