修橋承包項目合同模板第一篇范文：合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“發包方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下簡稱“承包方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鑒于甲方擬對位于____________________的____________________橋梁進行維修，乙方愿意承擔該項目的施工任務，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：____________________修橋項目

1.2項目地點：____________________

1.3項目規模：____________________

1.4工程內容：____________________

1.5工期要求：____________________

二、合同價款及支付方式

2.1合同價款：____________________元

2.2支付方式：

（1）合同簽訂后，乙方提交工程預付款，金額為合同價款的_________%。

（2）工程進度達到_________%時，甲方支付進度款，金額為合同價款的_________%。

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付結算款，金額為合同價款的_________%。

三、工程質量及驗收標準

3.1工程質量標準：符合國家有關質量標準及規范要求。

3.2驗收標準：

（1）工程驗收合格標準：____________________

（2）工程竣工驗收合格后，甲方應在____________________日內向乙方支付結算款。

四、工期及延誤責任

4.1工期：____________________

4.2遲期責任：

（1）因乙方原因導致工程延期，每延遲一日，應向甲方支付合同價款的_________%作為違約金。

（2）因甲方原因導致工程延期，甲方應承擔相應責任，并賠償乙方因此造成的損失。

五、安全生產及環境保護

5.1乙方在施工過程中應遵守國家有關安全生產及環境保護的法律法規，確保施工安全及環境保護。

5.2如發生安全生產事故或環境污染事件，乙方應立即采取補救措施，并承擔相應責任。

六、知識產權及保密

6.1雙方對本合同涉及的圖紙、技術資料、工程數據等知識產權享有各自的權利，未經對方同意，不得擅自復制、泄露或用于其他項目。

6.2雙方對本合同內容負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2合同履行完畢或雙方協商一致解除合同，本合同終止。

九、附件

9.1本合同附件如下：

（1）工程量清單

（2）施工圖紙

（3）工程進度計劃

（4）質量保證措施

（5）安全生產措施

（6）環境保護措施

（7）合同簽訂地人民法院的判決書

（8）其他雙方認為需要附件的文件

十、其他

10.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

10.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

簽訂日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“發包方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下簡稱“承包方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下簡稱“監理方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鑒于甲方擬對位于____________________的____________________橋梁進行維修，乙方愿意承擔該項目的施工任務，丙方愿意對項目進行監理，為保障甲方的權益，明確各方的責權利，經三方友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：____________________修橋項目

1.2項目地點：____________________

1.3項目規模：____________________

1.4工程內容：____________________

1.5工期要求：____________________

二、合同價款及支付方式

2.1合同價款：____________________元

2.2支付方式：

（1）合同簽訂后，乙方提交工程預付款，金額為合同價款的_________%。

（2）工程進度達到_________%時，甲方支付進度款，金額為合同價款的_________%。

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付結算款，金額為合同價款的_________%。

三、工程質量及驗收標準

3.1工程質量標準：符合國家有關質量標準及規范要求。

3.2驗收標準：

（1）工程驗收合格標準：____________________

（2）工程竣工驗收合格后，甲方應在____________________日內向乙方支付結算款。

四、監理方職責及權利

4.1監理方負責對施工過程進行全程監理，確保工程質量、進度和安全生產。

4.2監理方有權要求乙方提交施工圖紙、施工方案、進度計劃等資料。

4.3監理方有權對乙方施工過程中發現的問題提出整改意見，并要求乙方進行整改。

4.4監理方有權對工程質量、進度和安全生產進行監督檢查，對不符合要求的工程進行停工整改。

4.5監理方有權對乙方違約行為提出警告，并要求乙方承擔相應責任。

五、甲方權益及保護

5.1甲方有權要求乙方按照合同約定的時間節點完成工程進度。

5.2甲方有權要求乙方在施工過程中嚴格遵守國家相關法律法規和標準。

5.3甲方有權要求乙方對施工過程中出現的問題進行整改，并承擔由此產生的損失。

5.4甲方有權要求監理方對工程質量、進度和安全生產進行嚴格監督。

5.5甲方有權對乙方違約行為提出警告，并要求乙方承擔相應責任。

六、乙方違約及限制條款

6.1若乙方未按合同約定的時間節點完成工程進度，每延遲一日，應向甲方支付合同價款的_________%作為違約金。

6.2若乙方施工過程中出現質量問題，應立即進行整改，并承擔由此產生的損失。

6.3若乙方違反安全生產規定，導致安全事故發生，應承擔全部責任。

6.4若乙方違反合同約定，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2合同履行完畢或三方協商一致解除合同，本合同終止。

九、附件

9.1本合同附件如下：

（1）工程量清單

（2）施工圖紙

（3）工程進度計劃

（4）質量保證措施

（5）安全生產措施

（6）環境保護措施

（7）合同簽訂地人民法院的判決書

（8）其他三方認為需要附件的文件

十、第三方介入的意義和目的

10.1丙方作為監理方介入，旨在確保工程質量和安全生產，維護甲方的權益。

10.2通過監理方的監督和檢查，降低工程風險，提高工程進度和質量。

十一、甲方為主導的目的和意義

11.1甲方作為發包方，對項目擁有最終決策權，確保項目按照預期目標順利實施。

11.2甲方通過明確各方的責權利，加強對乙方和監理方的監督，保障自身權益不受損害。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

丙方（蓋章）：

簽訂日期：____年____月____日

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“發包方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下簡稱“承包方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下簡稱“勘察方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鑒于甲方擬對位于____________________的____________________建筑物進行拆除重建，乙方愿意承擔該項目的施工任務，丙方愿意對項目基礎工程進行勘察，為保障乙方的權益，明確各方的責權利，經三方友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：____________________拆除重建項目

1.2項目地點：____________________

1.3項目規模：____________________

1.4工程內容：____________________

1.5工期要求：____________________

二、合同價款及支付方式

2.1合同價款：____________________元

2.2支付方式：

（1）合同簽訂后，乙方提交工程預付款，金額為合同價款的_________%。

（2）工程進度達到_________%時，甲方支付進度款，金額為合同價款的_________%。

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付結算款，金額為合同價款的_________%。

三、勘察方職責及權利

3.1勘察方負責對項目基礎工程進行勘察，提供準確的勘察報告。

3.2勘察方有權要求乙方提供施工圖紙、施工方案等資料。

3.3勘察方有權對勘察過程中發現的問題提出建議，并要求乙方進行評估和決策。

3.4勘察方有權對勘察質量進行自檢，并保證勘察結果的準確性。

四、乙方權益及保護

4.1乙方有權要求甲方按照合同約定的時間節點支付工程款。

4.2乙方有權要求勘察方提供準確、可靠的勘察數據，以確保施工安全。

4.3乙方有權要求甲方提供必要的施工條件，包括施工場地、施工用水用電等。

4.4乙方有權要求甲方對施工過程中出現的問題進行協調和解決。

4.5乙方有權要求甲方對乙方因甲方原因導致的損失進行賠償。

五、甲方違約及限制條款

5.1若甲方未按合同約定的時間節點支付工程款，每延遲一日，應向乙方支付合同價款的_________%作為違約金。

5.2若甲方提供的施工條件不符合要求，導致乙方施工進度延誤，甲方應承擔相應責任。

5.3若甲方因自身原因導致項目停工，甲方應承擔乙方因此產生的損失。

5.4若甲方違反合同約定，乙方有權解除合同，并要求甲方承擔違約責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

7.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2合同履行完畢或三方協商一致解除合同，本合同終止。

八、附件

8.1本合同附件如下：

（1）工程量清單