建筑安裝工程承攬協議標準格式版_第1頁
建筑安裝工程承攬協議標準格式版_第2頁
建筑安裝工程承攬協議標準格式版_第3頁
建筑安裝工程承攬協議標準格式版_第4頁
建筑安裝工程承攬協議標準格式版_第5頁
已閱讀5頁,還剩10頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

建筑安裝工程承攬協議標準格式版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬方1.2委托方1.3工程1.4工程地點1.5工程期限第二條合同范圍及內容2.1承攬內容2.2承攬方式2.3工程質量標準2.4材料供應第三條合同價格及支付3.1合同總價3.2支付方式3.3進度付款3.4竣工付款3.5支付條件第四條工期及延期4.1工程期限4.2延期規定4.3延期費用第五條質量保證及保修5.1質量標準5.2質量保證措施5.3保修期限5.4保修責任第六條安全生產及環保6.1安全生產責任6.2安全措施6.3環保要求第七條合同的變更和解除7.1變更條件7.2解除條件7.3變更和解除的程序第八條違約責任8.1承攬方的違約責任8.2委托方的違約責任第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決地點9.3適用法律第十條合同的生效、終止和解除10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同解除條件第十一條保密條款11.1保密內容11.2保密期限11.3違約責任第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義12.2不可抗力的后果第十三條其他條款13.1合同的轉讓13.2附件13.3補充協議第十四條合同的簽署14.1簽署日期14.2簽署地點14.3簽署人第一部分:合同如下:第一條合同主體及定義1.1承攬方承攬方是指根據本合同約定,承擔承攬工程任務的自然人、法人或其他組織,承攬方應具備相應的資質和能力。1.2委托方委托方是指根據本合同約定,委托承攬方進行工程承攬的自然人、法人或其他組織,委托方應具備相應的民事權利和能力。1.3工程工程是指根據本合同約定,由承攬方在委托方指定的地點進行的建筑安裝工程,包括但不限于設計、施工、設備安裝、調試、驗收等環節。1.4工程地點工程地點是指委托方指定的工程實施地點,具體位置和范圍詳見附件一。1.5工程期限工程期限是指根據本合同約定,承攬方完成工程的時間期限,具體日期詳見附件二。第二條合同范圍及內容2.1承攬內容承攬內容是指承攬方根據本合同約定,在工程地點進行的建筑安裝工程,包括但不限于設計、施工、設備安裝、調試、驗收等環節。2.2承攬方式承攬方式是指承攬方按照委托方的要求,采取的設計施工一體化、分包、轉包等方式進行工程的實施。2.3工程質量標準工程質量標準是指承攬方完成工程的質量要求,應符合國家、行業和地方的相關規定,具體標準詳見附件三。2.4材料供應材料供應是指委托方按照本合同約定,向承攬方提供工程所需的材料,具體材料品種、數量、質量等詳見附件四。第三條合同價格及支付3.1合同總價合同總價是指承攬方完成本合同約定的工程內容,委托方應付給承攬方的總金額,具體金額詳見附件五。3.2支付方式支付方式是指委托方按照本合同約定,向承攬方支付合同總價的方式,包括但不限于一次性支付、分期支付等。3.3進度付款進度付款是指委托方按照本合同約定,根據工程進度和完成情況,向承攬方支付的款項,具體付款比例、時間等詳見附件六。3.4竣工付款竣工付款是指委托方在工程驗收合格后,按照本合同約定,向承攬方支付的剩余款項,具體金額詳見附件七。3.5支付條件支付條件是指委托方支付合同總價、進度付款和竣工付款的條件和前提,包括但不限于工程進度、質量合格等。第四條工期及延期4.1工程期限工程期限是指根據本合同約定,承攬方完成工程的時間期限,具體日期詳見附件八。4.2延期規定延期規定是指在合同履行過程中,如因不可抗力或其他特殊情況導致工程無法按期完成,雙方協商一致后可以對工程期限進行延期,具體延期條件和期限詳見附件九。4.3延期費用延期費用是指因延期導致承攬方產生的額外費用,包括但不限于人工費、材料費等,具體費用計算方式和承擔方詳見附件十。第五條質量保證及保修5.1質量標準質量標準是指承攬方完成工程的質量要求,應符合國家、行業和地方的相關規定,具體標準詳見附件十一。5.2質量保證措施質量保證措施是指承攬方為確保工程質量,采取的技術、管理、檢測等措施,具體措施詳見附件十二。5.3保修期限保修期限是指工程驗收合格后,承攬方對工程提供的保修期限,具體期限詳見附件十三。5.4保修責任保修責任是指在保修期限內,因工程質量問題導致工程損壞或功能失效,承攬方應承擔的維修、更換等責任。第六條安全生產及環保6.1安全生產責任安全生產責任是指承攬方在工程實施過程中,應遵守國家、行業和地方的相關安全生產法律法規,確保工程安全,具體責任詳見附件十四。6.2安全措施安全措施是指承攬方在工程實施過程中,為確保工程安全和人員安全采取的措施,具體措施詳見附件十五。6.3環保要求環保要求是指承攬方在工程實施過程中,應遵守國家、行業和地方的相關環保法律法規,確保工程環保,具體要求詳見附件十六。第八條違約責任8.1承攬方的違約責任承攬方如違反合同約定,導致工程進度延誤、質量不符合約定、安全事故等,應承擔違約責任,具體包括但不限于支付違約金、賠償損失等。8.2委托方的違約責任委托方如違反合同約定,導致工程進度延誤、質量不符合約定、安全事故等,應承擔違約責任,具體包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第九條爭議解決9.1爭議解決方式如合同履行過程中發生爭議,雙方應協商解決;協商不成的,任何一方均有權向工程地點所在地的人民法院提起訴訟。9.2爭議解決地點爭議解決地點為工程地點所在地。9.3適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十條合同的生效、終止和解除10.1合同生效條件本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。10.2合同終止條件合同終止條件如下:(1)工程驗收合格,雙方辦理了結算手續;(2)雙方協商一致提前終止合同;(3)因不可抗力導致合同無法履行。10.3合同解除條件合同解除條件如下:(1)雙方協商一致解除合同;(2)因不可抗力導致合同無法履行;(3)一方違約嚴重,對方有權解除合同。第十一條保密條款11.1保密內容雙方在合同履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密、市場信息等,均應予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算,至合同終止或解除之日起兩年內有效。11.3違約責任如一方違反保密義務,導致對方遭受損失,違約方應承擔賠償責任。第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,如自然災害、社會事件等。12.2不可抗力的后果如因不可抗力導致合同無法履行或部分履行,雙方均不承擔違約責任。一方因不可抗力不能履行合同的,應及時通知對方,并在合理時間內提供相關證明文件。第十三條其他條款13.1合同的轉讓未經對方同意,任何一方不得將本合同的權利義務全部或部分轉讓給第三方。13.2附件本合同的附件為本合同的有效組成部分,與合同具有同等法律效力。13.3補充協議本合同未盡事宜,雙方可以另行簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。第十四條合同的簽署14.1簽署日期本合同簽署日期為______年______月______日。14.2簽署地點本合同簽署地點為______。14.3簽署人承攬方簽署人為______,委托方簽署人為______。第二部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:附件一:工程設計方案詳細要求和說明:本附件應包括工程的設計圖紙、設計說明、設計計算書等,用以指導工程的施工和驗收。附件二:工程地點地理位置圖詳細要求和說明:本附件應標明工程地點的具體位置,包括經緯度、周邊環境、交通情況等。附件三:工程質量標準詳細要求和說明:本附件應詳細列出工程的質量標準,包括材料、構件、施工工藝等方面的要求。附件四:材料供應清單詳細要求和說明:本附件應列出委托方應提供的材料品種、規格、數量、質量等要求。附件五:合同總價及支付明細詳細要求和說明:本附件應詳細列出合同總價、進度付款、竣工付款的金額和支付條件。附件六:工程進度計劃詳細要求和說明:本附件應制定工程的施工進度計劃,包括各階段工程的開始和結束時間。附件七:工程驗收標準及程序詳細要求和說明:本附件應明確工程驗收的標準和程序,包括驗收人員的組成、驗收方法、驗收不合格的處理等。附件八:工程期限及延期規定詳細要求和說明:本附件應詳細列出工程期限以及延期條件和期限。附件九:質量保證及保修條款詳細要求和說明:本附件應詳細說明承攬方的質量保證措施、保修期限和保修責任。附件十:安全生產及環保要求詳細要求和說明:本附件應列出安全生產和環保的具體要求,包括安全措施、環保措施等。附件十一:爭議解決方式、地點和適用法律詳細要求和說明:本附件應明確爭議解決的途徑、地點和適用的法律。附件十二:保密條款詳細要求和說明:本附件應詳細說明保密內容、保密期限和違約責任。附件十三:不可抗力條款詳細要求和說明:本附件應明確不可抗力的定義、后果以及處理方式。附件十四:合同轉讓、附件和補充協議詳細要求和說明:本附件應詳細說明合同的轉讓條件、附件的有效范圍和補充協議的簽訂條件。說明二:違約行為及責任認定:1.承攬方違約行為及責任認定:示例:承攬方未按合同約定完成工程,導致工程進度延誤,應承擔違約金和賠償損失的責任。2.委托方違約行為及責任認定:示例:委托方未按合同約定提供材料,導致工程無法正常進行,應承擔違約金和賠償損失的責任。3.質量不符合約定:示例:工程驗收不合格,不符合合同約定的質量標準,承攬方應承擔返工、維修或更換等責任。4.安全事故:示例:承攬方在施工過程中發生安全事故,應承擔事故處理費用和賠償損失的責任。5.保密義務違反:示例:承攬方泄露了委托方的商業秘密,應承擔違約金和賠償損失的責任。6.不可抗力:示例:由于自然災害導致工程無法按期完成,雙方均不承擔違約責任。說明三:法律名詞及解釋:1.合同:本合同是指承攬方和委托方之間,關于建筑安裝工程承攬的協議。2.承攬方:承攬方是指根據本合同約定,承擔承攬工程任務的自然人、法人或其他組織。3.委托方:委托方是指根據本合同約定,委托承攬方進行工程承攬的自然人、法人或其他組織。4.工程:工程是指根

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論