?合同編號：__________地址：聯系電話：地址：聯系電話：鑒于：1.業主為建設工程的需要，擬對工程項目進行施工；2.施工方具備該項目施工的資質和技術能力；3.雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，協商一致，簽訂本合同。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________1.4工程規模：__________1.5工程總投資：__________第二條合同范圍與內容2.1施工方應按照雙方確認的施工圖紙、施工方案和技術規范要求，完成工程項目的施工任務。2.2施工方應保證工程質量，確保工程安全，按期完成施工。2.3施工方應承擔因施工原因造成的工程質量問題和安全事故的責任。第三條合同價格與支付3.1本合同總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2業主應在合同簽訂后____個工作日內，向施工方支付合同總價款的____%。3.3剩余款項待工程驗收合格后，按照雙方約定的比例支付。第四條工程驗收4.1工程驗收分為初步驗收和最終驗收。4.2初步驗收在工程完成后進行，由業主、施工方及相關單位共同參加。4.3最終驗收在業主投入使用后進行，由業主、施工方及相關單位共同參加。4.4工程驗收不合格的，施工方應按照驗收意見整改，并承擔整改費用。第五條工程試車5.1工程試車應在驗收合格后進行。5.2試車過程中發現的問題，施工方應負責及時整改。5.3試車合格后，業主應向施工方支付合同約定的試車費用。第六條違約責任6.1施工方未按約定完成工程，應向業主支付違約金，違約金為合同總價款的____%。6.2業主未按約定支付合同款項，應向施工方支付滯納金，滯納金為應付款項的____%。6.3雙方的其他違約行為，按照合同約定承擔相應的違約責任。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。7.2協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。8.2合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________注意事項及解決辦法：1.合同的簽訂和履行應嚴格遵守國家法律法規，確保合同的合法性、有效性。如發現合同內容違反法律法規，雙方應立即協商修改，確保合同合法有效。2.雙方應按照合同約定的時間和質量要求完成工程。如一方未能按約定履行合同義務，應承擔違約責任，向對方支付違約金。3.工程驗收和試車是確保工程質量和運行效果的重要環節。雙方應嚴格按照合同約定的驗收和試車標準進行，確保工程質量和運行效果。4.合同履行過程中如發生爭議，雙方應通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。5.雙方應嚴格保密合同內容和雙方商業秘密，未經對方同意，不得向第三方披露。如泄露對方商業秘密，泄露方應承擔相應的法律責任。法律名詞及名詞解釋：1.甲方：指合同中承擔發包人職責的一方，即委托施工的一方。2.乙方：指合同中承擔承包人職責的一方，即承擔施工的一方。3.工程驗收：指在工程完成后，由業主、施工方及相關單位共同對工程質量、安全、功能等進行檢查、評估的過程。4.試車：指在工程驗收合格后，對工程設備或系統進行運行試驗，以驗證其性能、功能是否符合合同要求。5.違約金：指一方未履行合同約定的義務，應向對方支付的賠償金。6.滯納金：指一方未按約定時間支付合同款項，應向對方支付的逾期付款賠償金。7.法律法規：指中華人民共和國法律、行政法規、地方性法規、自治條例、單行條例及政府規章等。8.友好協商：指雙方在合同履行過程中，通過相互尊重、平等對話、誠意滿滿地溝通，以達成共識或解決問題的方式。應用場合：1.適用于各類建筑工程項目的中標單位與建設單位之間的施工合同簽訂。2.適用于各類安裝、裝修、改建等工程項目的中標單位與建設單位之間的施工合同簽訂。3.適用于各類基礎設施工程項目的中標單位與建設單位之間的施工合同簽訂。補充條款：1.工程變更條款：如工程發生變更，雙方應簽訂工程變更協議，明確變更內容、工程量、工期、費用等事項。2.不可抗力條款：如因不可抗力導致工程無法按約定完成，雙方應協商調整工期和費用。3.保密條款：雙方應對合同內容和相關商業秘密予以保密，違反保密義務的一方應承擔違約責任。4.爭議解決條款：如雙方在合同履行過程中發生爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。5.合同解除條款：如一方違約導致合同無法履行，對方有權解除合同，并追究違約方的法律責任。附件列表：1.施工圖紙和技術規范書2.工程量清單3.投標文件4.中標