2024年屋頂保溫工程承攬協議范本版A版本合同目錄一覽1.工程概況1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規模1.4工程內容2.合同主體2.1承攬方信息2.2委托方信息3.合同金額與支付3.1合同金額3.2支付方式3.3支付進度4.工程期限4.1工程開工日期4.2工程竣工日期4.3工程延期5.工程質量與標準5.1質量要求5.2驗收標準6.材料與設備6.1材料供應6.2設備供應7.施工安全7.1安全措施7.2安全事故處理8.知識產權與保密8.1知識產權保護8.2保密條款9.違約責任9.1承攬方違約9.2委托方違約10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決地點11.合同的變更與解除11.1變更條件11.2解除條件12.合同的終止與注銷12.1合同終止條件12.2合同注銷程序13.合同的生效與份數13.1合同生效條件13.2合同份數14.其他約定14.1不可抗力14.2法律適用14.3合同的解釋第一部分：合同如下：1.工程概況1.1工程名稱：2024年屋頂保溫工程1.2工程地點：委托方指定的地點1.3工程規模：根據委托方提供的工程設計圖紙和工程量清單確定1.4工程內容：包括但不限于屋頂保溫材料的采購、安裝、施工、調試及驗收等全部工程內容2.合同主體2.1承攬方信息：2.1.1名稱：_______（承攬方全稱）2.1.2地址：_______（承攬方地址）2.1.3法定代表人：_______（承攬方法定代表人）2.1.4聯系人：_______（承攬方聯系人）2.1.5聯系方式：_______（承攬方聯系方式）2.2委托方信息：2.2.1名稱：_______（委托方全稱）2.2.2地址：_______（委托方地址）2.2.3法定代表人：_______（委托方法定代表人）2.2.4聯系人：_______（委托方聯系人）2.2.5聯系方式：_______（委托方聯系方式）3.合同金額與支付3.1合同金額：根據工程量和承攬方的投標報價確定，具體金額見附件一《工程量清單》和附件二《報價單》3.2支付方式：銀行轉賬3.3支付進度：3.3.1合同簽訂后七個工作日內，委托方支付合同金額的10%作為預付款3.3.2工程進度達到50%時，承攬方提供進度報告，委托方支付合同金額的30%3.3.3工程進度達到75%時，承攬方提供進度報告，委托方支付合同金額的30%3.3.4工程驗收合格后，委托方支付合同金額的5%作為質保金，質保期滿后無息退還4.工程期限4.1工程開工日期：雙方約定的日期4.2工程竣工日期：根據工程量和承攬方的施工計劃，雙方約定的日期4.3工程延期：4.3.1因不可抗力原因導致工程延期，雙方協商解決4.3.2因承攬方原因導致工程延期，承攬方應承擔相應的違約責任5.工程質量與標準5.1質量要求：符合國家相關法律法規、行業標準和規范要求5.2驗收標準：按照附件三《工程驗收標準》執行6.材料與設備6.1材料供應：由委托方提供，具體材料品種、規格、數量見附件四《材料供應清單》6.2設備供應：由委托方提供，具體設備型號、數量、技術參數見附件五《設備供應清單》8.知識產權與保密8.1知識產權保護：承攬方在合同執行過程中所形成的任何技術成果、發明創造、專利、著作權等知識產權，歸承攬方所有。未經委托方書面同意，承攬方不得以任何形式向第三方披露、轉讓或許可使用。8.2保密條款：承攬方應對在合同執行過程中獲得的委托方的商業秘密、技術秘密、市場信息等保密信息予以保密，未經委托方書面同意，不得向任何第三方泄露、復制或利用。保密期限自合同解除或終止之日起計算，期限為____年。9.違約責任9.1承攬方違約：9.1.1承攬方未按照合同約定完成工程，應按照逾期天數向委托方支付合同金額的____%作為違約金。9.1.2承攬方未按照合同約定質量標準完成工程，應承擔返工、維修、更換等責任，并按照實際發生費用向委托方支付賠償金。9.1.3承攬方在合同執行過程中，因故意或重大過失造成委托方損失的，應承擔相應的賠償責任。9.2委托方違約：9.2.1委托方未按照合同約定支付款項，應按照逾期天數向承攬方支付合同金額的____%作為違約金。9.2.2委托方未按照合同約定提供施工條件、材料或設備，導致工程延期或停工的，應承擔相應的違約責任。9.2.3委托方在合同執行過程中，因故意或重大過失造成承攬方損失的，應承擔相應的賠償責任。10.爭議解決10.1爭議解決方式：雙方發生合同爭議時，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決地點：____（具體地點）。11.合同的變更與解除11.1變更條件：合同執行過程中，因客觀原因需要變更合同內容的，雙方可協商一致，簽訂書面變更協議。11.2解除條件：合同執行過程中，發生不可抗力或其他法律規定的情形，導致合同無法履行或繼續履行的，雙方協商一致可以解除合同。12.合同的終止與注銷12.1合同終止條件：工程驗收合格，質保期滿，且合同約定的款項全部支付完畢。12.2合同注銷程序：合同終止后，雙方應當在____個工作日內辦理合同注銷手續，包括但不限于財務結算、工程資料歸檔等。13.合同的生效與份數13.1合同生效條件：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。13.2合同份數：本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。14.其他約定14.1不可抗力：因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，受影響方應立即通知對方，并在合理時間內提供相關證明文件。14.2法律適用：本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。14.3合同的解釋：本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。如補充協議與本合同有沖突，以補充協議為準。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《工程量清單》詳細列出工程所需的所有材料、工程量及價格等信息。附件二：《報價單》詳細列出承攬方為完成工程所需的報價明細。附件三：《工程驗收標準》詳細列出工程驗收的具體標準和要求。附件四：《材料供應清單》詳細列出委托方應提供的材料品種、規格、數量等信息。附件五：《設備供應清單》詳細列出委托方應提供的設備型號、數量、技術參數等信息。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方違約：1.1未按約定完成工程：承攬方未按照合同約定的時間、質量標準完成工程。例如：承攬方未能在約定的時間內完成工程，導致工程延期。1.2未按約定質量標準完成工程：承攬方完成的工程質量不符合合同約定的質量要求。例如：承攬方使用的材料不符合合同約定的質量標準。1.3未履行保密義務：承攬方未按照合同約定對委托方的保密信息進行保密。例如：承攬方未經許可向第三方泄露了委托方的商業秘密。2.委托方違約：2.1未按約定支付款項：委托方未按照合同約定的時間、數額支付款項。例如：委托方延遲支付工程款項，導致工程無法按時進行。2.2未按約定提供施工條件、材料或設備：委托方未按照合同約定的時間、質量標準提供施工條件、材料或設備。例如：委托方提供的材料不符合合同約定的質量標準。2.3未履行保密義務：委托方未按照合同約定對承攬方的保密信息進行保密。例如：委托方未經許可向第三方泄露了承攬方的技術秘密。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。例如：自然災害、社會事件等。在本合同中的應用：如因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方可協商