?2024年防火門承攬加工合同范本合同編號：____________甲方（委托方）：____________乙方（承接方）：____________一、加工產品及數量1.1產品名稱：防火門1.2產品規格：詳見甲方提供的圖紙及技術要求1.3產品數量：______樘二、加工質量及驗收標準2.1乙方應根據甲方提供的圖紙、樣品及技術要求進行加工，確保防火門的質量符合國家相關標準及行業標準。2.3驗收標準：按照國家有關防火門產品質量檢驗的標準進行驗收。三、加工期限3.1乙方應在合同簽訂后______日內完成加工任務。3.2若因甲方原因導致加工期限延誤，乙方應在接到甲方書面通知后，按照新的期限完成加工任務。四、交貨及運輸4.1乙方完成加工后，應按照甲方指定的地點和時間進行交貨。4.2乙方負責將防火門運輸至甲方指定地點，運輸過程中的損壞及丟失由乙方承擔責任。五、價格及支付方式5.1防火門單價：______元/樘5.2總價：______元（大寫：____________________）5.3甲方支付方式：______（1）預付款：合同簽訂后______日內，甲方支付乙方預付款，金額為合同總價的______%；（2）進度款：乙方完成加工任務的______%，甲方支付乙方進度款，金額為合同總價的______%；（3）尾款：甲方在驗收合格后______日內支付乙方尾款，金額為合同總價的______%。六、售后服務6.1乙方提供______個月的售后服務期，自甲方驗收合格之日起計算。6.2在售后服務期內，乙方負責對防火門進行維修、更換零配件，確保防火門正常使用。七、違約責任7.1乙方未按照約定時間、質量完成加工任務，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為合同總價的______%。7.2甲方未按照約定時間支付款項，乙方有權要求甲方支付滯納金，滯納金為應付款項的______%。八、爭議解決8.1本合同履行過程中發生的爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______個月。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。9.3本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________法定代表人（或授權代表）：____________法定代表人（或授權代表）：____________簽訂日期：____________簽訂地點：____________注意事項：1.權利義務明確：合同應清晰約定甲乙雙方的權利和義務，確保雙方對合同內容有充分理解。一、注意事項及解決辦法：1.加工質量標準：注意明確乙方應遵守的質量標準，避免因質量標準不明確導致的糾紛。解決辦法：在合同中詳細列明產品質量要求，參照國家標準和行業標準。2.加工期限：確保加工期限合理，并約定不可抗力因素導致的延期處理辦法。解決辦法：設定合理的加工期限，并明確約定延期通知及處理程序。關鍵詞語法律名詞解釋：1.承攬合同：指承攬人按照定作人的要求完成一定的工作，定作人接受承攬人完成的工作成果并支付報酬的合同。2.耐火極限：指建筑構件、配件或結構在一定時間內抵抗火燒和熱輻射作用的能力。3.預付款：合同履行前，定作人支付給承攬人的一部分款項，作為履行合同的保證金或部分報酬。4.滯納金：指債務人在規定的期限內未履行付款義務，按照法律規定或合同約定，向債權人支付的一種違約金。5.不可抗力：指無法預見、無法避免并且無法克服的客觀情況，如自然災害、政府行為等，導致合同無法履行或部分履行。6.補充協議：指在原合同基礎上，對未盡事宜或需要變更的事宜，由雙方另行簽訂的協議，具有同等法律效力。特殊情況及補充條款：1.特殊場合：如果甲方是一家醫院，那么防火門的安裝可能需要在醫院不停診的情況下進行。補充條款：乙方應合理安排施工時間，確保在醫院非高峰時段進行安裝，減少對醫院正常運營的影響。2.特殊場合：如果項目是位于高海拔或者極端氣候地區，防火門的材料和安裝可能需要特別處理。補充條款：考慮到特殊環境因素，乙方應提供適合高海拔/極端氣候的防火門材料，并確保安裝質量不受環境影響。3.特殊場合：甲方可能需要防火門有特殊的隔音效果。補充條款：乙方需根據甲方要求，提供額外隔音措施，確保防火門的隔音效果達到甲方指定標準。附件列表：1.圖紙與技術要求：甲方提供的防火門詳細圖紙和技術要求。2.材料清單：乙方提供的防火門制作所需材料清單及規格。3.質量檢驗標準：國家相關標準及行業標準的復印件。4.交貨時間表：乙方承諾的防火門交貨時間表。5.支付計劃：根據合同規定的支付方式和時間節點制定的支付計劃。圖紙和技術要求：這是甲方給你的那份詳細的防火門設計圖和具體要達到的技術指標。材料清單：乙方得提供一個清單，上面寫明了造防火門都需要哪些材料，以及這些材料的規格。質量