2024年室內外真石漆承攬協議樣本版A版本合同目錄一覽第一條協議概述1.1協議類型1.2協議雙方1.3協議范圍第二條工作內容2.1工程概述2.2施工地點2.3施工時間第三條材料供應3.1真石漆供應3.2輔助材料供應3.3材料質量標準第四條施工質量與標準4.1施工工藝4.2質量控制4.3驗收標準第五條合同價格5.1工程總價5.2付款方式5.3價格調整第六條工期延誤6.1工期延期6.2延期費用第七條違約責任7.1違約行為7.2違約責任第八條爭議解決8.1爭議方式8.2爭議解決機構第九條保險責任9.1施工保險9.2保險責任范圍第十條保密條款10.1保密內容10.2保密期限第十一條合同的變更和終止11.1合同變更11.2合同終止第十二條法律適用及爭議解決12.1法律適用12.2爭議解決第十三條其他條款13.1合同附件13.2補充協議第十四條合同的生效、修改和解除14.1合同生效14.2合同修改14.3合同解除第一部分：合同如下：第一條協議概述1.1協議類型1.2協議雙方甲方：____________乙方：____________1.3協議范圍本協議范圍內的工程包括但不限于：____________。第二條工作內容2.1工程概述工程名稱：____________工程地點：____________工程面積：____________2.2施工地點施工地點為甲方指定的____________。2.3施工時間本工程的施工時間為自協議簽訂之日起至____________。第三條材料供應3.1真石漆供應乙方負責提供符合本協議約定的真石漆，具體品牌、型號、規格等詳見附件一。3.2輔助材料供應乙方負責提供施工過程中所需的輔助材料，具體品牌、型號、規格等詳見附件二。3.3材料質量標準乙方提供的材料應符合國家相關標準和行業規范，且具備合格證明。第四條施工質量與標準4.1施工工藝乙方應按照附件三提供的施工工藝進行施工，確保施工質量。4.2質量控制乙方應建立健全質量控制體系，對施工過程進行全程監控，確保工程質量符合約定標準。4.3驗收標準本工程的驗收標準按照附件四約定的標準執行。第五條合同價格5.1工程總價本工程的合同總價為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：____________元。5.2付款方式甲方支付乙方工程款項的方式為：____________。5.3價格調整合同履行過程中，如遇材料價格波動等不可抗力因素，雙方可協商調整合同價格。第六條工期延誤6.1工期延期由于乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。6.2延期費用工期延期導致的費用增加，包括但不限于人工費、材料費等，由乙方承擔。第七條違約責任7.1違約行為雙方應嚴格履行本協議約定的義務，如一方違約，應承擔違約責任。7.2違約責任違約方應向守約方支付違約金，違約金為本合同總價款的____________%。本部分為合同的摘要，詳細內容請以實際簽訂的合同為準。第八條爭議解決8.1爭議方式雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決機構如雙方無法通過協商解決爭議，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條保險責任9.1施工保險乙方應為本工程購買施工期間的一切意外傷害保險，并確保保險利益覆蓋甲方及乙方的合法權益。9.2保險責任范圍保險責任范圍包括但不限于：施工人員傷亡、施工設備損壞、工程損失等。第十條保密條款10.1保密內容雙方在簽訂和履行本協議過程中所獲悉的對方商業秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。10.2保密期限保密期限自本協議簽訂之日起算，至協議終止或履行完畢之日止。第十一條合同的變更和終止11.1合同變更本協議經雙方協商一致，可以變更。變更內容應以書面形式簽訂，作為本協議的附件。11.2合同終止（1）工程完工，并經甲方驗收合格；（2）雙方協商一致解除本協議；（3）一方違約，導致本協議無法履行；（4）法律、法規規定的其他終止條件。第十二條法律適用及爭議解決12.1法律適用本協議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。12.2爭議解決如雙方在履行本協議過程中發生爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十三條其他條款13.1合同附件本協議附件包括：附件一：真石漆及其他材料品牌、型號、規格等信息；附件二：施工工藝及質量控制標準；附件三：工程驗收標準；附件四：付款方式及進度安排。13.2補充協議本協議未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。第十四條合同的生效、修改和解除14.1合同生效本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2合同修改本協議經雙方協商一致，可以修改。修改內容應以書面形式簽訂，作為本協議的附件。14.3合同解除（1）工程完工，并經甲方驗收合格；（2）雙方協商一致解除本協議；（3）一方違約，導致本協議無法履行；（4）法律、法規規定的其他解除條件。本部分為合同的摘要，詳細內容請以實際簽訂的合同為準。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：真石漆及其他材料品牌、型號、規格等信息詳細要求：附件一應包含乙方提供真石漆及其他材料的品牌、型號、規格、生產廠家、合格證明等詳細信息。附件二：施工工藝及質量控制標準詳細要求：附件二應詳細描述施工工藝流程、施工步驟、質量控制措施等，以確保工程質量符合約定標準。附件三：工程驗收標準詳細要求：附件三應明確工程驗收的標準和流程，包括驗收的時間、地點、參與人員、驗收合格的條件等。附件四：付款方式及進度安排詳細要求：附件四應詳細說明付款的方式、付款的進度安排、付款的金額等，以確保雙方的權益。說明二：違約行為及責任認定：1.乙方未能按照約定的時間完成工程；2.乙方提供的材料不符合約定的質量標準；3.乙方未按照約定的施工工藝進行施工；4.乙方泄露了對方的商業秘密或技術秘密；5.甲方未能按照約定的時間支付款項。違約責任認定標準：1.違約方應向守約方支付違約金，違約金為本合同總價款的5%。2.如違約行為導致工程無法使用或造成損失，違約方應承擔相應的賠償責任。示例說明：如果乙方未能按照約定的時間完成工程，乙方應向甲方支付違約金，并且需要承擔因延期導致的額外費用。說明三：法律名詞及解釋：1.真石漆：指用于室內外墻面裝飾和保護的一種涂料，具有天然石材的質感。2.承攬方：指承擔工程施工責任的一方，即乙方。3.委托方：指委托承攬方進行工程施工的一方