直飲水工程正式招標文件解讀合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________乙方：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________鑒于甲方需要進行直飲水工程的建設，并根據相關法律法規，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經協商一致，就直飲水工程的建設事宜達成如下協議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規模：__________1.4工程內容：__________1.5工程預算：__________二、甲方的權利和義務2.1甲方應按照本合同的約定，向乙方支付工程款。2.2甲方應提供工程所需的施工場地、施工條件等，確保工程順利進行。2.3甲方應協助乙方辦理工程所需的審批、驗收等手續。2.4甲方應按照合同約定，按時支付工程進度款。2.5甲方應承擔因不可抗力導致的工程損失。三、乙方的權利和義務3.1乙方應按照本合同的約定，完成直飲水工程的建設。3.2乙方應確保工程質量符合國家相關標準和規范。3.3乙方應按照合同約定的工期，完成工程的建設。3.4乙方應承擔因自身原因導致的工程損失。3.5乙方應承擔工程保修期內的一切維修、保養費用。四、工程款的支付4.1甲方按照乙方實際完成的工程進度，支付相應的工程款。4.2工程款支付比例為：__________4.3甲方支付工程款的方式為：__________五、工期5.1乙方應按照本合同約定的工期，完成直飲水工程的建設。5.2工期延誤的責任：5.2.1乙方原因導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。5.2.2甲方原因導致工期延誤的，甲方應承擔相應的違約責任。六、違約責任6.1乙方未按照合同約定的質量、工期完成工程的，甲方有權要求乙方支付違約金。6.2甲方未按照合同約定支付工程款的，乙方有權要求甲方支付違約金。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。7.2協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1雙方應遵守國家相關法律法規，共同維護合同的履行。8.2合同的修改、補充必須采用書面形式，經雙方代表簽字蓋章后生效。8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽字）：__________代表（簽字）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙2.施工方案3.工程預算明細4.工程進度計劃5.質量檢驗標準6.施工合同專用條款7.施工合同通用條款8.乙方資質證明文件9.甲方授權書10.工程保修條款二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定的質量、工期完成工程的，屬于違約行為。2.甲方未按照合同約定支付工程款的，屬于違約行為。3.甲方提供的設計圖紙、施工條件等不符合合同約定的，屬于甲方違約。4.乙方未按照合同約定履行施工義務的，屬于乙方違約。5.不可抗力因素導致工期延誤，不屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中承擔發包人義務的一方。2.乙方：指合同中承擔承包人義務的一方。3.工程款：指乙方完成工程后，甲方應支付的款項。4.工期：指乙方完成工程的時間期限。5.違約金：指違約方應支付給對方的一種經濟賠償。6.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：按照合同約定，根據延誤時間計算違約金，由違約方支付。2.工程質量問題：解決辦法：及時整改，達到合同約定的質量標準，必要時解除合同并追究責任。3.工程款支付糾紛：解決辦法：按照合同約定的支付方式和時間，按時支付工程款。4.施工過程中出現爭議：解決辦法：通過友好協商解決，協商不成的，向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.甲方為直飲水工程的建設項目發包方。2.乙方為具有相應資質的直飲水工程承包方。3.雙方在平