新版建筑施工分包協(xié)議合同編號：__________新版建筑施工分包協(xié)議一、工程概況1.1本項目位于__________，工程內容包括__________。1.2甲方已取得本項目的建設立項、規(guī)劃設計等所有審批手續(xù)，并具備施工條件。1.3乙方應按照本協(xié)議約定的條款、工程量和質量要求，完成本項目的施工。二、合同金額2.1本協(xié)議的總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2甲方應按照本協(xié)議約定的付款方式及時支付乙方工程款。三、施工期限3.1本項目的施工期限為__________日，自乙方進場之日起計算。3.2乙方應按照約定的施工進度完成施工，如有延期，應按甲方要求采取措施予以補救。四、質量標準4.1乙方應嚴格按照國家及行業(yè)標準進行施工，確保工程質量。4.2工程驗收不合格的，乙方應負責返工、修復，并承擔相應費用。五、材料供應5.1甲方負責提供本項目的施工材料，并確保材料質量。5.2乙方應妥善保管和使用甲方提供的材料，如有損壞或丟失，應照價賠償。六、安全生產6.1乙方應嚴格按照國家及行業(yè)的安全生產規(guī)定進行施工，確保施工現(xiàn)場安全。6.2乙方應對施工現(xiàn)場的安全生產全面負責，如有安全事故，乙方應承擔相應責任。七、合同的履行、變更與解除7.1甲乙雙方應嚴格履行本協(xié)議，未經雙方協(xié)商一致，任何一方不得變更或解除本協(xié)議。7.2在本協(xié)議履行過程中，如有爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。八、違約責任8.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導致本協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。8.2乙方如未能按照約定時間完成施工，應按甲方要求采取措施予以補救，并按逾期天數(shù)支付違約金。九、爭議解決9.1在本協(xié)議履行過程中，如發(fā)生爭議，甲乙雙方應友好協(xié)商解決。9.2協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、其他約定10.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且甲方支付完畢所有工程款之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.本項目規(guī)劃設計文件2.本項目建設立項文件3.施工材料質量檢測報告4.施工安全生產規(guī)定5.國家及行業(yè)標準6.工程驗收標準7.付款憑證8.工程進度報告9.安全事故報告10.法院訴訟文件二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付工程款，違約金計算方式為：逾期金額×逾期天數(shù)×日利率。2.乙方未按約定時間完成施工，違約金計算方式為：合同總金額×逾期天數(shù)/工程總工期。3.甲方未按約定提供施工材料，乙方有權要求甲方支付材料價款及逾期違約金。4.乙方未按約定保管和使用甲方提供的材料，造成損壞或丟失的，乙方應照價賠償。5.乙方施工質量不合格，甲方有權要求乙方返工、修復，并承擔相應費用。6.任何一方違反本協(xié)議的其他約定，導致本協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》規(guī)定的法律法規(guī)。2.建筑法：指《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的法律法規(guī)。3.違約金：指一方違反合同約定，應向另一方支付的賠償金。4.工程驗收：指工程項目完成后，進行的質量、安全、功能等方面的檢查。5.安全生產：指在施工過程中，對人員、設備、材料等進行的安全保護措施。6.法院訴訟：指當雙方發(fā)生爭議，無法通過協(xié)商解決時，向法院提起的訴訟。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方延遲支付工程款：乙方可以與甲方協(xié)商，要求按時支付；協(xié)商不成時，可以依法向法院提起訴訟。2.乙方延遲完成施工：乙方應加大人力、物力投入，確保按期完成；如有特殊情況，應及時與甲方溝通，尋求延期。3.甲方未提供材料或材料不合格：乙方可以要求甲方及時提供合格材料；如甲方拒不提供或提供不合格材料，乙方可以依法向法院提起訴訟。4.施工現(xiàn)場安全事故：乙方應立即啟動應急預案，救治傷員，并及時報告甲方；積極配合有關部門調查，承擔相應責任。5.施工質量不合格：乙方應按照甲方要求進行返工、修復，并承擔相應費用。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑施工項目的分包合同簽訂。2.適用于建筑施工過程中，分