道路修復施工合同合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）鑒于甲方是某道路的業主或管理方，負責該道路的維修和養護工作；乙方是具備道路修復施工資質的專業施工單位，自愿承接該道路修復施工任務。為明確雙方的權利義務，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及相關法律法規，經雙方友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。一、工程概況1.1工程名稱：__________道路修復工程1.2工程地點：__________1.3工程規模：__________1.4工程內容：包括但不限于道路病害處理、路面銑刨、瀝青混凝土鋪設、標線施劃等。1.5工程質量標準：符合國家及行業相關規范、標準。二、合同價格2.1本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方在合同簽訂后__________日內向甲方提交施工預算，經甲方審核確認后據此執行。2.3乙方應保證工程質量，如因乙方原因導致工程質量問題，乙方應承擔相應責任并負責修復。三、合同工期3.1合同約定的工期為__________日。3.2乙方應按照甲方的要求，按時完成施工任務。如乙方原因導致工程延期，乙方應支付甲方違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為合同總價款的__________%。四、乙方義務4.1乙方應按照合同約定的內容、質量標準、工期完成施工任務。4.2乙方應嚴格按照國家及行業相關安全規定，確保施工安全，防止安全事故的發生。4.3乙方應承擔施工過程中產生的所有費用，包括但不限于材料費、人工費、設備租賃費等。4.4乙方應保證施工過程中對周邊環境的影響降至最低，遵守環保法規，確保工程環保達標。五、甲方義務5.1甲方應按照合同約定向乙方支付合同價款。5.2甲方應提供施工所需的相關資料、場地、設備等，確保乙方順利進行施工。5.3甲方應協助乙方辦理施工所需的相關手續，包括但不限于施工許可、臨時交通管制等。5.4甲方應對乙方施工過程中的安全、環保等方面進行監督，確保工程順利進行。六、合同的變更、解除和終止6.1合同變更：合同履行過程中，如需變更合同內容，應由雙方協商一致，并簽訂書面變更協議。6.2合同解除：在合同履行過程中，如因不可抗力等原因導致合同無法履行，雙方可協商解除合同。6.3合同終止：合同約定的工期結束后，雙方按照本合同約定辦理合同終止手續。七、違約責任7.1乙方未按照合同約定完成施工任務的，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為合同總價款的__________%。7.2甲方未按照合同約定支付合同價款的，乙方有權要求甲方支付滯納金，滯納金計算方式為：每日滯納金金額為應付款項的__________%。7.3雙方違反合同約定的其他條款的，應承擔相應的違約責任。八、爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工期結束之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工預算2.施工設計圖紙3.施工方案4.安全生產責任書5.環保評估報告6.施工許可證7.工程質量保證書8.工程驗收報告9.施工期間的交通組織方案10.乙方資質證明文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定完成施工任務：包括但不限于工期延誤、工程質量不符合約定等。2.甲方未按照合同約定支付合同價款：包括但不限于遲延支付、拒付等。3.雙方未按照合同約定的其他條款履行義務：如違反安全規定、環保要求等。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.違約金：一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔違約責任，違約金是對違約方違約行為的經濟補償。3.滯納金：指逾期支付合同價款的一方應當支付給對方的違約金，用以補償因逾期支付而給對方造成的損失。4.資質證明：指乙方為證明其具備承攬工程的能力和條件所提供的相關文件，如企業法人營業執照、專業資質證書等。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.施工過程中的協調問題：建立項目協調機制，定期召開協調會議，解決施工過程中的問題。2.工程質量問題：嚴格按照國家及行業標準進行施工，加強質量監督，發現問題及時整改。3.工期延誤：制定合理的施工計劃，確保施工進度，如遇不可抗力因素導致工期延誤，按合同約定處理。4.安全環保問題：嚴格遵守國家及地方安全生產和環保法規，加強施工現場安全管理，確保