第4頁共4頁2024年衡陽市建筑工程施工合同發包單位(甲方)：_____承包人：(乙方)：_____根據中華人民共和國民法典和建設安裝工程承包合同條例的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：第1條：工程概況1.1、工程名稱：_____工程地點：_____工程內容：含如下內容：地下室基礎承臺及基礎梁的開挖、樁頭的破除、開挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、磚胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖機甩到地下室主道的兩側后由甲方負責外運。工程總價：按下室占地面積____元(此價格含不可考慮的因素，沒有任何價格調差)。工期：第2條：合同使用標準和法律2.1、合同使用標準：_____2.2、適用法律：中華人民共和國民法典和建設安裝工程承包合同條例第3條：甲方工作3.1公布工地各項管理制度，對工程質量、安全、進度、文明施工、材料耗用等進行檢查、督促，監督施工質量并協調解決施工過程中的各種問題。3.2按照合同條款按時按量支付工程款。3.3如乙方不服從甲方指揮，不能按時完成甲方規定的施工任務，或發生重大失誤導致工程停工，甲方有權終止合同。對造成甲方經濟損失的，由乙方負責賠償。3.4負責加強安全管理、完善安全規章制度，做好安全設防。3.5對乙方違反各種管理制度、操作規程、安全生產、文明施工規定的人員甲方有權清理出施工現場。乙方不服從甲方現場施工員的安排，不能按時、按量、按要求完成施工任務(或整改內容)的，甲方有權另行安排人員完成，造成的一切費用均由乙方負責，對消極對待、屢教不改的，甲方有權終止協議;中途退場的，甲方有權不付任何工資費用。第4條：乙方工作4.1乙方須安排一個負責人長期呆在現場協調工作，至該工作內容全部完成為止，4.2乙方嚴格按照甲方測量出的樁頂標高進行破除，標高測量中乙方必須派人員配合，嚴禁用炮機鑿除，人工破除過程中不能傷及樁鋼筋，破除后的樁頭必須保持平整完好。預留鋼筋必須按甲方的要求所預留。破除完的的樁頭由乙方用挖機吊出基坑，并掩埋在車庫底板以下。4.3前期進場必須保證有一臺大挖機和兩臺小挖機方可開始施工，施工中乙方必須按照甲方的進度相應的增加機械人員，如進度達不到要求，甲方有權終止合同，并按完成的50%結算。4.4乙方進場后，甲方負責提供住宿及生活水電，乙方自帶破樁工具(包括空壓機)。在施工過程中，甲、乙雙方必須緊密配合，確保施工進度以保證工程的如期完成。乙方人員在施工中必須注意安全，上班必須安全帽，穿膠鞋，如發生安全事故，由乙方完全負責，嚴格遵守公司的各項安全，生產制度和各種生活制度。另乙方必須保證施工進度，如進度嚴重跟不上，甲方有權中止乙方的合作。第5條：工程款工程款支付金額和時間：按地下室后澆帶分成六塊，每塊墊層砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款項待地下室墊層全部澆筑完一周內全部付清，甲方違約的責任：甲方不按期付款，乙方有權停工，甲方應承擔乙方停工期間的一切損失。乙方所收的工程款不含任何稅金，乙方只提供收款收據。第6條：合同的生效與終止合同簽字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行終止。第7條：合同份數:甲乙雙方各執2份。第8條：合同款未盡事宜，經雙方協商后，用補充協議補充或協商解決。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：_________年____月____日____年____月____日2024年衡陽市建筑工程施工合同（二）合同編號：2024BHS-GC-001甲方：衡陽市政府地址：衡陽市政府辦公室，湖南省衡陽市乙方：建設有限公司地址：衡陽市建設集團大樓，湖南省衡陽市本合同由甲方與乙方依據《中華人民共和國合同法》和相關法律、法規的規定，在平等、自愿、公平、誠實原則的基礎上訂立，并經雙方充分討論和協商確定。一、項目概況1.項目名稱：衡陽市xxx工程。2.工程內容：根據甲方提供的圖紙和設計要求，乙方負責項目的施工、監理和質量驗收等全過程。3.工程地點：衡陽市xxxx區。4.工程規模：具體規模詳見項目設計圖紙和招標文件。二、工程進度及支付方式1.工期：本工程計劃工期為xx個月，具體詳見施工進度計劃表。2.工期延誤：若發生不可抗力或由于甲方原因造成的工期延誤，由甲方負責賠償乙方延誤工期所產生的額外費用。3.費用結算：本工程分兩階段結算，分別是施工階段和竣工階段。施工階段結算按每月工程完成量進行結算，竣工階段結算按照竣工驗收合格后進行結算。4.支付方式：甲方將按工程進度支付工程款項，具體支付時間和比例詳見施工合同補充協議。三、施工方案和質量驗收1.施工方案：乙方應按照甲方提供的項目設計圖紙和施工方案進行施工。2.質量驗收：乙方應按照相關法律法規及甲方要求進行質量驗收。如發現施工質量問題，乙方應負責整改，并承擔因此產生的費用。四、合同價款及支付方式1.合同價款：本合同總價為人民幣xx萬元。2.價款支付方式：甲方將按工程進度支付合同價款，具體支付方式詳見施工合同補充協議。五、雙方的權利和義務1.甲方的權利和義務：1)按時支付工程款項。2)提供項目設計圖紙和施工方案。3)協助乙方辦理相關手續。4)對施工質量進行監督和驗收。2.乙方的權利和義務：1)按照甲方要求進行施工。2)保證施工質量，確保工程按合同約定完成。3)遵守國家法律法規和工程建設相關的規定。4)建立并執行安全生產責任制度，確保工程施工安全。六、變更和解除1.變更：如需變更本合同內容，雙方應經過協商一致并簽訂書面變更協議。2.解除：本合同履行過程中，如發生不可抗力等致使無法繼續履行合同的情況，雙方可協商解除合同并制定相關解決方案。七、爭議的處理本合同的解釋和爭議的處理應依據中華人民共和國相關法律法規及雙方約定執行。如發生爭議，雙方應通過友好協商解決；若協商不成，任何一方可以向衡陽市人民法院提起訴訟。八、其他事項1.本合同自雙方蓋章之日起生效，至工程竣工驗收并結清款項之日止。2.本合同一