工期延誤的合同調整合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯系電話：__________聯系人：__________乙方：__________地址：__________聯系電話：__________聯系人：__________鑒于甲方為乙方提供了合同項下的服務/商品，且乙方已支付了相應的價款，現甲乙雙方就工期延誤事宜達成如下協議：一、定義1.1工期延誤：由于甲方原因導致工程進度未能按照合同約定的時間表完成。1.2合同項下的服務/商品：甲方根據合同約定向乙方提供的服務/商品。二、工期延誤的調整2.1甲方應按照合同約定的時間表完成工程。如因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應的違約責任。2.2甲方應在合同約定的交付日期前__________天內完成工程。如甲方未能在規定時間內完成工程，每延遲一天，甲方應向乙方支付合同總價款的__________%作為違約金。2.3甲方因特殊情況無法按照合同約定的時間表完成工程，應提前__________天書面通知乙方，并說明原因。甲方應在通知后的__________天內采取切實有效的措施，盡快完成工程。如甲方未能在規定時間內采取措施，仍按本合同第2.2條的規定承擔違約責任。2.4乙方應按照合同約定的時間、數量、質量要求接收甲方提供的服務/商品。如乙方未能按照約定接收服務/商品，導致工期延誤，甲方有權要求乙方支付因此產生的額外費用。三、違約責任3.1甲方如未能按照本合同約定完成工程，應向乙方支付違約金。違約金計算方式如下：（1）每延遲一天，甲方應向乙方支付合同總價款的__________%作為違約金；（2）甲方未能在規定時間內采取措施解決工期延誤問題，仍按本合同第2.2條的規定承擔違約責任。3.2乙方如未能按照本合同約定接收服務/商品，導致工期延誤，甲方有權要求乙方支付因此產生的額外費用。四、爭議解決4.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。4.2雙方在簽訂本合同時，應認真閱讀本合同的全部條款。如對本合同的任何條款有異議，應在該條款下方注明，否則視為雙方同意本合同的全部條款。4.3雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、其他約定5.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。5.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同項下服務/商品全部交付完畢之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營業執照復印件2.乙方營業執照復印件3.合同項下的服務/商品詳細清單4.工期計劃表5.違約金計算公式6.甲方銀行賬戶信息7.乙方銀行賬戶信息8.合同簽訂地法院聯系方式二、違約行為及認定：1.甲方未能按照合同約定的時間表完成工程，屬于工期延誤的違約行為。2.甲方未能在規定時間內采取措施解決工期延誤問題，屬于違約行為。3.乙方未能按照合同約定的時間、數量、質量要求接收甲方提供的服務/商品，導致工期延誤，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.工期延誤：由于甲方原因導致工程進度未能按照合同約定的時間表完成。2.違約金：甲方因工期延誤應向乙方支付的合同總價款的百分比。3.合同簽訂地：本合同簽訂的地域，用于確定爭議解決的人民法院。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方因特殊情況無法按照合同約定的時間表完成工程。解決辦法：甲方應提前書面通知乙方，并說明原因。甲方應在通知后的規定時間內采取切實有效的措施，盡快完成工程。2.問題：乙方未能按照合同約定的時間、數量、質量要求接收服務/商品，導致工期延誤。解決辦法：甲方有權要求乙方支付因此產生的額外費用。3.問題：雙方在履行本合同過程中發生爭議。解決辦法：通過友好協商解決；如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.甲方為乙方提供服務/商品。2.乙方支付相應的價款。3.甲方未能按照合同約定的時間表完