機電設備安裝工程合同合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）地址：聯系電話：乙方：（全稱）地址：聯系電話：鑒于甲方為機電設備安裝項目的業主，乙方為具有機電設備安裝資質的施工單位，雙方經充分協商，本著平等、自愿、誠實、信用的原則，就甲方委托乙方進行機電設備安裝工程的事宜，達成如下協議：一、工程概況1.1工程名稱：（項目名稱）1.2工程地點：（項目地址）1.3工程內容：根據甲乙雙方確認的工程量清單，乙方負責機電設備的安裝工作，包括但不限于設備的運輸、安裝、調試、驗收等。1.4工程工期：自雙方簽訂合同之日起至工程驗收合格之日止。二、合同價格2.1本工程的合同總價為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.2乙方在合同簽訂后3個工作日內向甲方提交工程預付款，預付款金額為合同總價的30%。2.3工程驗收合格后，甲方應在驗收報告出具之日起3個工作日內支付乙方剩余的70%工程款。三、乙方的義務和責任3.1乙方應按照合同約定的工程內容、質量標準、工期要求完成工程。3.2乙方應保證所安裝的機電設備符合國家相關法律法規、行業標準和甲方要求，并承擔因設備質量問題造成的全部責任。3.3乙方應在合同約定的工期范圍內完成工程，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。3.4乙方應按照甲方要求，對安裝過程中涉及的技術秘密和商業秘密進行保密。四、甲方的義務和責任4.1甲方應按照合同約定向乙方支付工程款。4.2甲方應提供乙方進行安裝所需的現場條件，包括但不限于施工場地、水電供應、施工輔材等。4.3甲方應對乙方進行必要的工程協調和管理工作，確保工程順利進行。4.4甲方應在合同約定的期限內對乙方完成的工作進行驗收，并按照合同約定支付工程款。五、違約責任5.1乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。5.2甲方未按照合同約定支付工程款，乙方有權暫停工程，并要求甲方支付違約金。5.3如因不可抗力導致合同無法履行，雙方互不承擔違約責任。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：代表（簽字）：代表（簽字）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程量清單2.設備技術參數3.施工圖紙4.驗收標準和方法5.設備運輸和安裝方案6.乙方資質證明7.工程進度計劃8.安全生產措施9.質量保修書二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定完成工程，包括但不限于工期延誤、工程質量不符合約定等。2.甲方未按照合同約定支付工程款。3.甲方未提供乙方進行安裝所需的現場條件。4.甲方未對乙方進行必要的工程協調和管理工作。5.雙方未按照合同約定解決爭議。三、法律名詞及解釋：1.機電設備安裝工程：指機械、電氣設備及其輔助系統的安裝、調試、驗收等活動。2.合同總價：指雙方約定的完成合同全部工作后，乙方應得的款項總額。3.預付款：指甲方在合同簽訂后預先支付給乙方的款項。4.工程驗收：指對乙方完成的工作進行質量、安全、進度等方面的檢查，以確認工程是否符合合同約定。5.違約金：指一方未履行合同義務時，應支付給對方的經濟賠償。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到現場條件不符合要求時，乙方應及時與甲方溝通，要求甲方解決。2.遇到付款延誤時，乙方可以暫停工程，并要求甲方支付違約金。3.遇到技術難題，乙方可以尋求專業人士的幫助，或者與甲方協商解決。4.遇到爭議時，雙方應通過友好協商解決，協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于各類工業、民用建筑的機電設備安