浮雕安裝工程施工合同合同編號：__________一、工程概況1.1工程名稱：浮雕安裝工程1.2工程地點：____________________1.3工程內容：根據甲方提供的浮雕設計圖紙，乙方負責浮雕的安裝工作。1.4工程總價：人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。二、合同主體三、合同的履行3.1乙方應按照甲方的要求，在約定的工期內完成浮雕的安裝工作。3.2乙方應保證浮雕安裝的質量，確保安裝后的浮雕符合設計要求和相關標準。3.3甲方應按照合同約定的付款方式及時支付乙方的工程款項。四、合同的價款與支付4.1雙方約定，本工程的價款為固定價，即人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。4.2甲方支付工程款項的方式如下：（1）合同簽訂后五個工作日內，甲方支付乙方工程總價的30%作為預付款；（2）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程總價的60%；（3）剩余的10%作為質量保證金，在工程保修期滿后無質量問題的情況下支付給乙方。五、工程驗收5.1工程完成后，乙方應向甲方提供完整的工程資料，包括但不限于設計圖紙、施工記錄、驗收報告等。5.2甲方應組織相關人員對工程進行驗收，驗收合格的，予以支付剩余的工程款項。六、保修6.1乙方應對安裝的浮雕進行保修，保修期限為工程驗收合格之日起一年。6.2在保修期內，因乙方施工原因導致的浮雕質量問題，乙方應負責及時修復或更換，并承擔相應的費用。七、違約責任7.1乙方未按照約定的工期完成工程的，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=工程總價×0.05%×逾期天數。7.2甲方未按照約定支付工程款項的，應按照逾期天數向乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=應付款項×0.05%×逾期天數。八、爭議解決8.1對于因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決。8.2如協商不成，任何一方均有權將爭議提交我國有管轄權的人民法院解決。九、其他9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且乙方向甲方支付完畢全部款項之日終止。甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________代表（簽名）：____________代表（簽名）：____________日期：____________________日期：____________________一、附件列表：1.浮雕安裝工程施工設計圖紙2.施工記錄3.驗收報告4.工程保修卡5.付款憑證6.違約金計算公式說明二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定的工期完成工程的，視為違約。2.甲方未按照約定支付工程款項的，視為違約。3.乙方未按照合同約定保證浮雕安裝質量的，視為違約。4.甲方未按照合同約定組織工程驗收的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.獨立法人資格：指依照法律規定，可以獨立承擔民事責任、享有民事權利和承擔民事義務的組織。2.固定價：指在合同簽訂時，雙方約定為一個固定價格，不因市場價格變動而調整的價格。3.保修期限：指乙方對安裝的浮雕承擔保修責任的期限。4.違約金：指一方違約時，按照合同約定向對方支付的賠償金。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：乙方如遇到不可抗力等因素導致工期延誤，應及時通知甲方，并盡快采取措施減少延誤時間。2.工程質量問題：乙方應嚴格按照設計要求和標準進行施工，確保工程質量。如出現質量問題，乙方應負責及時修復或更換，并承擔相應費用。3.付款糾紛：甲方應按照合同約定及時支付工程款項。如發生付款糾紛，雙方可協商解決，協商不成的，可依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。4.驗收不合格：工程驗收不合格的，乙方應按照驗收意見進行整改，直至達到驗收標準。五、所有應用場景：1.適用于甲方為具有獨立法人資格的公司，乙方為具有獨立法人資格的施工公司的情況。2.適用于浮雕安裝工程項目，乙方