家庭單項施工合同樣本模板合同編號：__________合同雙方：一、工程內容1.1工程名稱：________________1.2工程地點：________________1.3工程規模：________________1.4工程預算：________________1.5工程質量標準：________________二、乙方責任2.1乙方應按照甲方的要求，完成上述工程的施工。2.2乙方應保證工程的質量和安全，按照約定的工期完成施工。2.3乙方應承擔施工過程中因自身原因造成的人身傷害和財產損失。2.4乙方應按照約定時間提交工程進度報告和工程款申請。三、甲方責任3.1甲方應按照約定的時間和金額支付乙方的工程款項。3.2甲方應提供施工所需的水、電、照明等基礎設施。3.3甲方應協助乙方解決施工過程中的困難和問題。3.4甲方應按照約定時間接收工程，并支付尾款。四、合同價格及支付方式4.1雙方確認，本工程的合同總價為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。4.2甲方按照乙方提交的工程進度報告和工程款申請，分期支付工程款項。4.3每次支付工程款項時，甲方有權對已完成的工程進行驗收，如不符合約定的質量標準，甲方有權要求乙方整改。五、工期5.1雙方確認，本工程的工期為____個月。5.2乙方如因自身原因導致工期延誤，應支付甲方違約金，違約金為合同總價的____%。六、違約責任6.1乙方如未按照約定的質量標準完成工程，甲方有權要求乙方返工，返工費用由乙方承擔。6.2甲方如未按照約定的時間支付工程款項，應支付乙方違約金，違約金為應付款項的____%。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且甲方支付完工程款項之日終止。甲方（蓋章）：________________日期：________________乙方（蓋章）：________________日期：________________一、附件列表：1.工程設計圖紙2.工程預算明細表3.施工進度計劃表4.工程質量標準規范5.乙方施工團隊資質證明6.材料采購合同及發票7.工程驗收報告8.工程款項支付憑證二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定的質量標準完成工程，視為違約。2.乙方未按照約定的工期完成施工，視為違約。3.甲方未按照約定的時間支付工程款項，視為違約。4.甲方未提供施工所需的基礎設施，視為違約。5.甲方未協助乙方解決施工過程中的困難和問題，視為違約。6.雙方未按照約定解決爭議，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同約定的家庭單項施工工程的委托方。2.乙方：指合同約定的家庭單項施工工程的承攬方。3.工程：指合同約定的家庭單項施工工程的內容和范圍。4.工期：指合同約定的工程完成的時間。5.工程款項：指合同約定的甲方支付給乙方的工程總價。6.違約金：指合同約定的違約方應支付給對方的經濟賠償。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應與甲方溝通，制定合理的整改措施，并按約定支付違約金。2.工程質量問題：乙方應立即整改，直至符合約定的質量標準。3.工程款項支付問題：甲方應按時支付工程款項，如有異議，可協商解決。4.施工過程中遇到困難：甲方應積極協助乙方解決，確保工程順利進行。5.爭議解決：雙方應通過友好協商解決，協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.家庭單項施工工程，如廚房裝修、衛生間改造等。2.工程預算在一定范圍內的家庭裝修工程。3.需要明確工期、質量標準