建筑拆除承攬合同模板合同編號：__________甲方（委托方）：地址：聯系人：聯系電話：乙方（承攬方）：地址：聯系人：聯系電話：一、工程概述1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：拆除甲方擁有的該建筑物，并將拆除后的建筑垃圾進行清理、運輸至指定地點。二、工程期限2.1本工程的拆除工作自雙方簽訂本合同之日起算，預計__________天內完成。具體工程進度按雙方協商確定的施工計劃執行。2.2乙方如因特殊情況不能按期完成工程，應提前向甲方提出延期申請，經甲方批準后，方可延期。延期天數不得超過原合同約定的工程期限。三、工程質量3.1乙方應按照甲方的要求和相關法律法規、國家標準、行業標準進行施工，確保工程質量。3.2乙方應嚴格按照甲方的設計要求和施工圖紙進行施工，確保工程安全、可靠。3.3乙方在施工過程中應做好安全防護措施，確保施工安全。四、工程費用4.1本工程的拆除費用為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2乙方應在合同簽訂后的__________天內，向甲方支付合同總價款的__________%作為預付款。4.3剩余的合同總價款，乙方應在工程驗收合格后的__________天內支付。五、工程驗收5.1工程完成后，乙方應按照甲方的要求進行自檢、整改，確保工程質量符合相關要求。5.2甲方應在工程完成后__________天內組織驗收，驗收合格后支付剩余款項。5.3如甲方在驗收過程中發現工程質量不符合相關要求，乙方應在接到甲方通知后的__________天內進行整改，并承擔由此產生的一切費用。六、違約責任6.1乙方如未按照約定時間完成工程，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：逾期付款金額×日違約金率（日違約金率按__________%計算）。6.2甲方如未按照約定時間支付工程款，應按照逾期天數向乙方支付違約金，違約金計算方式為：逾期付款金額×日違約金率（日違約金率按__________%計算）。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營業執照復印件2.乙方營業執照復印件3.甲方授權委托書4.乙方資質證書復印件5.施工圖紙6.施工方案7.安全防護措施方案8.工程驗收標準9.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成工程，視為違約。2.乙方工程質量不符合要求，視為違約。3.甲方未按約定時間支付工程款，視為違約。4.甲方未按約定提供施工條件，視為違約。5.雙方未按約定履行合同義務，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.建筑拆除：指對既有建筑物進行破壞性拆除，使其失去使用功能的過程。2.承攬方：指承擔建筑拆除工程的一方。3.委托方：指委托承攬方進行建筑拆除的一方。4.工程驗收：指對拆除工程的質量、安全、進度等方面進行評估，以確定工程是否符合合同要求的過程。5.違約金：指一方未履行合同義務時，按照約定向對方支付的賠償金。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應與甲方溝通，制定合理的施工計劃，確保工程按時完成。2.工程質量問題：乙方應按照施工標準進行施工，發現問題及時整改。3.支付款項延誤：甲方應按時支付工程款，如有困難，應與乙方協商解決。4.施工條件不足：甲方應提供充足的施工條件，如遇問題，雙方應及時溝通解決。5.合同爭議：雙方應通過友好協商解決，協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.城