建筑施工合同版版_第1頁
建筑施工合同版版_第2頁
建筑施工合同版版_第3頁
建筑施工合同版版_第4頁
建筑施工合同版版_第5頁
已閱讀5頁,還剩9頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

建筑施工合同版版合同編號:__________一、工程概況1.1工程名稱:____________________1.2工程地點:____________________1.3工程規模:____________________1.4工程內容:____________________1.5工程質量標準:____________________1.6工期要求:____________________二、甲方權利和義務2.1甲方應向乙方提供施工所需的場地、水源、電源、道路等基礎設施,并保證其符合施工要求。2.2甲方應向乙方提供施工圖紙、施工方案、施工技術要求等相關資料,并保證其真實、完整、準確。2.3甲方應按合同約定支付乙方的施工費用,并保證支付的及時性、準確性。2.4甲方應負責辦理施工所需的各種審批手續和證件,并保證其合法有效。2.5甲方應協調解決乙方在施工過程中遇到的問題,確保工程的順利進行。三、乙方權利和義務3.1乙方應按照甲方的要求,按時完成施工任務,并保證施工質量符合合同約定的標準。3.2乙方應遵守國家法律法規,嚴格執行施工安全規程,確保施工過程中的安全。3.3乙方應按照合同約定,合理使用甲方的物資和設備,并保證其完好無損。3.4乙方應按照合同約定,合理使用甲方提供的場地、水源、電源、道路等基礎設施,并保證其滿足施工要求。3.5乙方應承擔因自身原因造成的施工質量、安全事故的責任。四、合同價格4.1乙方向甲方提供的施工服務價格為:____________________元(大寫:____________________元整)。4.2甲方支付乙方施工費用的付款方式為:____________________。4.3甲方支付乙方施工費用的付款時間為:____________________。五、工期延誤5.1由于甲方原因導致工期延誤的,甲方應按合同約定向乙方支付違約金。5.2由于乙方原因導致工期延誤的,乙方應按合同約定向甲方支付違約金。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議,應通過友好協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院起訴。七、其他7.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。7.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,至工程驗收合格之日終止。甲方(蓋章):____________________乙方(蓋章):____________________簽訂日期:____________________合同編號:__________鑒于甲方為新建、擴建、改建或者翻建房屋,需要乙方提供建筑施工服務,經雙方友好協商,本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則,就甲方委托乙方進行建筑施工的相關事宜達成如下協議:一、工程概述1.1工程名稱:____________________1.2工程地點:____________________1.3工程規模:____________________1.4工程內容:包括但不限于土建、裝修、安裝、拆除、施工臨時設施等。1.5工程預算:雙方另行簽訂《工程預算書》。二、工期2.1開工日期:雙方另行簽訂《開工通知書》。2.2竣工日期:雙方另行簽訂《竣工通知書》。2.3工期延誤:乙方如因自身原因導致工程延期,應按甲方要求支付違約金。具體違約金計算方式雙方另行協商確定。三、質量標準3.1乙方應嚴格按照國家及地方相關法律法規、規范、標準和設計文件要求進行施工,確保工程質量。3.2乙方應保證施工過程中不得出現質量問題,如出現質量問題,乙方應負責及時修復并承擔相應責任。3.3工程驗收:工程完成后,甲方有權按照合同約定和國家標準進行驗收。如驗收不合格,乙方應負責整改直至達到驗收標準。四、合同價格及支付4.1合同總價:雙方另行簽訂《工程預算書》。4.2支付方式:雙方另行簽訂《工程款項支付協議》。4.3支付條件:乙方按合同約定完成工程進度,甲方按約定時間支付相應款項。五、甲乙雙方的權利和義務5.1甲方權利和義務:(1)提供合法的施工場地,辦理相關手續,確保工程順利進行。(2)按照合同約定支付工程款項。(3)對乙方施工過程中的違法行為有權提出整改要求,并對乙方不整改的行為依法予以查處。5.2乙方權利和義務:(1)按照合同約定完成施工任務,保證工程質量、安全、進度。(2)遵守國家法律法規,不得有違法行為。(3)承擔施工過程中的安全事故責任,如因乙方原因導致他人損害,乙方應承擔相應賠償責任。六、違約責任6.1乙方如未按照合同約定完成工程,應支付違約金。具體違約金計算方式雙方另行協商確定。6.2甲方如未按照合同約定支付工程款項,應支付違約金。具體違約金計算方式雙方另行協商確定。七、爭議解決雙方在履行合同過程中發生的爭議,應通過友好協商解決;如協商不成,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。8.2合同未盡事宜,雙方可另行簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方(蓋章):____________________乙方(蓋章):____________________簽訂日期:____________________合同編號:__________鑒于甲方為建設項目需要,擬委托乙方進行建筑施工,經雙方友好協商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱:__________1.2工程地點:__________1.3工程規模:__________1.4工程內容:__________1.5工程質量標準:__________第二條合同價格2.1本工程的合同總價為人民幣(大寫):__________元整(小寫):__________元。2.2乙方報價是基于甲方提供的施工圖紙、工程量清單及有關資料編制的,包括施工圖紙、變更圖紙、工程洽商所發生的一切費用。2.3合同價款支付方式如下:(1)合同簽訂后,甲方支付乙方工程總價款的__________%作為預付款;(2)工程進度達到__________%時,甲方支付乙方工程總價款的__________%;(3)工程驗收合格后,甲方支付乙方工程總價款的__________%;(4)剩余的__________%作為質保金,待質保期滿后支付。第三條合同履行3.1乙方向甲方承諾,嚴格按照甲方提供的施工圖紙、技術規范和工程量清單等進行施工,確保工程質量達到約定的標準。3.2乙方應按照合同約定的工期完成工程。如乙方原因導致工程延期,應按照逾期工程總價款的__________%向甲方支付違約金。3.3甲方應按照合同約定的付款方式及時支付合同價款。如甲方逾期支付,應按照逾期付款金額的__________%向乙方支付違約金。3.4甲方應協助乙方辦理工程所需的各種手續,包括但不限于施工許可證、安全生產許可證等。3.5乙方應嚴格按照國家及地方有關安全生產的法律、法規和標準進行施工,確保施工安全。第四條工程驗收4.1工程驗收分為初步驗收和最終驗收。4.2初步驗收在工程進度達到__________%時進行,由甲方、乙方共同參與。4.3最終驗收在工程竣工后進行,由甲方、乙方、相關政府部門共同參與。4.4工程驗收不合格的,乙方應按照驗收意見進行整改,直至達到驗收標準。第五條質保期5.1工程驗收合格后,乙方應按照合同約定對工程進行質保,質保期為__________年。5.2在質保期內,如工程出現質量問題,乙方應負責維修或更換,費用由乙方承擔。第六條違約責任6.1乙方未按照約定工期完成工程的,應按照逾期工程總價款的__________%向甲方支付違約金。6.2甲方未按照約定付款的,應按照逾期付款金額的__________%向乙方支付違約金。6.3乙方施工質量不合格的,乙方應負責整改,并承擔由此產生的費用。6.4一方違反合同約定,導致合同無法履行,應承擔相應的違約責任。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議,應通過友好協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,至合同約定的質保期滿之日終止。甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________代表(簽名):__________代表(簽名):__________簽訂日期:__________簽訂日期:__________一、附件列表:1.施工圖紙2.施工方案3.施工技術要求4.工程量清單5.材料及設備清單6.施工進度計劃7.安全防護措施方案8.合同協議書9.付款憑證10.驗收報告二、違約行為及認定:1.甲方未按約定時間支付施工費用,認定為違約行為。2.甲方未提供施工所需的場地、水源、電源、道路等基礎設施,或提供的設施不符合施工要求,認定為違約行為。3.乙方未按約定時間完成施工任務,認定為違約行為。4.乙方未保證施工質量符合合同約定的標準,認定為違約行為。5.乙方未遵守國家法律法規,未嚴格執行施工安全規程,認定為違約行為。三、法律名詞及解釋:1.建筑施工合同:是指甲方委托乙方進行建筑施工,乙方同意并按約定完成施工任務的合同。2.施工費用:是指乙方為完成施工任務所需的人工、材料、設備、工藝等各項費用。3.工期:是指乙方完成施工任務的約定時間。4.違約金:是指一方違反合同約定,應向對方支付的違約責任。5.工程驗收:是指對完成的工程進行檢查、測試、評估,以確定其是否符合合同約定的質量、安全等要求。四、執行中遇到的問題及解決辦法:1.甲方未按約定時間支付施工費用:乙方應及時與甲方溝通,催促甲方支付,如甲方仍不支付,乙方可依法采取訴訟等手段維權。2.甲方未提供施工所需的場地、水源、電源、道路等基礎設施,或提供的設施不符合施工要求:乙方應及時與甲方溝通,要求甲方解決,如甲方不解決,乙方可依法采取訴訟等手段維權。3.乙方未按約定時間完成施工任務:甲方有權要求乙方按約定時間完成,如乙方仍未能完成,甲方可依法采取訴訟等手段維權。4.乙方未保證施工質量符合合同約定的標準:甲方有權要求乙方進行整改,如乙方仍不符合要求,甲方可依法采取訴訟等手段維權。5.乙方未遵守國家法律法規,未嚴格執行施工安全規程:甲方有權要求乙方整改,如乙方仍不整改,甲方可依法采取訴訟等手段維權。五、所有應用場景:1.適用于各類建筑物的施工工程。2.適用于土木工程、市政工程、園林綠化等施工項目。3.適用于各類裝修、改造、擴建等施工項目。4.適用于施工方與委托方之間的施工合作。5.適用于合同雙方為法人或其他組織之間的施工合作。一、附件列表:1.工程預算書2.工程款項支付協議3.開工通知書4.竣工通知書5.補充協議二、違約行為及認定:1.乙方未按照合同約定完成工程,包括但不限于工程質量、安全、進度等方面。2.甲方未按照合同約定支付工程款項。3.甲方未提供合法的施工場地,或未辦理相關手續,導致工程無法順利進行。4.乙方在施工過程中有違法行為,包括但不限于違反國家法律法規、規范、標準等。三、法律名詞及解釋:1.建筑施工合同:指甲方委托乙方進行新建、擴建、改建或者翻建房屋的施工合同。2.工程預算:指根據工程設計文件和施工方案,對工程所需各項費用進行預測和計算的結果。3.工期:指合同約定的工程開始施工至工程竣工的時間。4.質量標準:指按照國家及地方相關法律法規、規范、標準和設計文件要求,對工程質量進行評判的標準。四、執行中遇到的問題及解決辦法:1.工程進度延誤:乙方如因自身原因導致工程進度延誤,應按照合同約定支付違約金。甲方有權要求乙方在合理期限內整改并承擔相應責任。2.工程質量問題:如驗收不合格,乙方應負責整改直至達到驗收標準。如乙方不整改或整改后仍不合格,甲方有權要求乙方支付違約金,并有權解除合同。3.工程款項支付:甲方應按照合同約定時間支付工程款項。如甲方未支付,乙方有權暫停施工,并要求甲方支付違約金。4.施工場地和手續:甲方應確保提供合法的施工場地,并辦理相關手續。如因甲方原因導致工程無法順利進行,乙方有權要求甲方承擔相應責任。五、所有應用場景:1.新建房屋施工合同2.擴建房屋施工合同3.改建房屋施工合同4.翻建房屋施工合同5.裝修施工合同6.安裝施工合同7.拆除施工合同8.施工臨時設施提供合同一、附件列表:1.施工圖紙2.工程量清單3.施工方案4.安全生產許可證5.施工許可證6.相關法律法規文件7.工程驗收報告8.質保金支付憑證二、違約行為及認定:1.乙方未按照約定工期完成工程:逾期工程總價款的______%作為違約金。2.甲方未按照約定付款:逾期付款金額的______%作為違約金。3.乙方施工質量不合格:乙方應負責整改,并承擔由此產生的費用。4.甲方未協助乙方辦理工程所需手續:甲方應承擔相應違約責任。三、法律名詞及解釋:1.建筑施工合同:是指甲方委托乙方進行建筑施工,明確雙方權利義務關系的協議。2.合同總價款:指雙方約定的完成工程所需支付的全部費用。3.違約金:指一方違反合同約定,按照約定或法定標準向另一方支付的賠償金。4.質保金:指作為工程質量保證的一部分,保留在甲方手中的款項。5.質保期:指工程驗收合格后,乙方對工程進行質量保證的時間期限。四、執行中遇到的

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論