個人承攬工程項目合同合同編號：__________甲方（委托方）：地址：聯系電話：乙方（承攬方）：地址：聯系電話：第一條工程項目的范圍和內容1.1工程項目名稱：____________________1.2工程項目地點：____________________1.3工程項目內容：____________________第二條乙方的義務和責任2.1乙方應按照甲方的要求，完成工程項目的承攬工作。2.2乙方應確保工程項目的質量符合甲方的要求及相關法律法規的規定。2.3乙方應按照約定時間完成工程項目的承攬工作，如有延期，應提前通知甲方，并采取補救措施。2.4乙方應承擔承攬工作過程中發生的一切費用，包括但不限于材料費、人工費、運輸費等。2.5乙方應對甲方的商業秘密和知識產權保密，不得泄露給第三方。第三條甲方的義務和責任3.1甲方應按照約定時間向乙方支付工程項目的價款。3.2甲方應提供乙方承攬工作所需的必要條件，包括但不限于施工場地、電源、水源等。3.3甲方應對乙方提供的承攬服務進行驗收，并按照約定時間出具驗收合格證書。3.4甲方應對乙方的合理損失給予賠償。第四條工程項目的價款及支付方式4.1工程項目的總價為：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。（1）__________%。甲方在收到乙方提交的工程驗收合格證書后日內，向乙方支付上述價款的__________%。（2）__________%。甲方在收到乙方提交的工程進度報告及相應款項的申請后日內，向乙方支付上述價款的__________%。（3）剩余的__________%，甲方在工程驗收合格且乙方完成所有工作后日內支付。第五條違約責任5.1乙方未按照約定時間完成工程項目的，甲方有權解除本合同，并要求乙方支付違約金，違約金金額為總價款的__________%。5.2甲方未按照約定時間支付價款的，乙方有權解除本合同，并要求甲方支付違約金，違約金金額為總價款的__________%。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：乙方（承攬方）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程項目的詳細說明和技術規格2.乙方提供的承攬服務的工作量和時間表3.工程項目的驗收標準和程序4.乙方提供的材料和產品的質量證明文件5.乙方提供的承攬服務的進度報告6.支付憑證和付款記錄二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程項目的，屬于違約行為。2.甲方未按照約定時間支付價款的，屬于違約行為。3.乙方未按照甲方的要求及法律法規的規定保證工程項目的質量，屬于違約行為。4.乙方泄露甲方的商業秘密和知識產權，屬于違約行為。5.甲方未提供乙方承攬工作所需的必要條件，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.承攬方：指承擔完成工程項目的一方。2.委托方：指委托承攬方完成工程項目的一方。3.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。4.驗收合格證書：指工程項目經過驗收合格后，由甲方出具的證明文件。5.商業秘密：指不為公眾所知悉，能為權利人帶來經濟利益，具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程項目的進度延誤：解決辦法：雙方協商確定合理的補救措施，如延期罰款、優化施工計劃等。2.工程項目的質量問題：解決辦法：及時停工，進行質量整改，重新驗收，必要時更換施工隊伍。3.支付糾紛：解決辦法：核對支付憑證和付款記錄，必要時可通過法律途徑解決。4.泄露商業秘密：解決辦法：立即采取補救措施，如加強保密措施，索賠等。五、所有應用場景：1.個人承攬工程項目合同適用于個體承包商與工程項目所有人之間的合同。2.適用于各種規模和類