2024年一級建造師之一建工程法規考試題庫第一部分單選題(300題)1、按照《綠色施工導則》規定，除制定建筑垃圾減量化計劃外，還應加強建筑垃圾的回收再利用，力爭建筑物拆除產生的廢棄物的再利用和回收率大于()。

A.30%

B.40%

C.45%

D.50%

【答案】：B

2、關于建設工程超過合理使用年限后需要繼續使用的說法，正確的是()。

A.經過勘察、設計單位鑒定后，必須在設計文件中重新界定使用期

B.建設工程超過合理使用年限后需要繼續使用的，產權所有人應當委托原勘察、設計單位鑒定

C.根據鑒定結果采取加固、維修等措施的，需經原施工企業進行加、維修和補強

D.不經鑒定、加固等而違法繼續使用造成損失的，由產權所有人和原施工企業承擔連帶責任

【答案】：A

3、當事人一方履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，其賠償額度為（）。

A.不超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失

B.合同中約定的額度

C.違反合同一方違反合同時預見到的損失

D.給對方造成的實際損失和自己獲得的利益

【答案】：A

4、關于城市建設維護稅的說法正確的是

A.凡繳納消費稅、增值稅、營業稅的單位,都是城市維護建設稅的納稅義務人

B.城市維護建設稅,以納稅人應該繳納的消費稅、增值稅、營業稅稅額為計稅依據

C.城市維護建設稅,與消費稅、增值稅、營業稅分別繳納

D.凡繳納消費稅、增值稅、營業稅的個人,不是城市維護建設稅的納稅義務人

【答案】：A

5、（2019年真題）某施工企業技術員王某,2019年6月份的財產租賃所得為10000元,國債利息收入為3000元,股息所得為2000元,保險賠償5000元。王某6月份的以上所得應當繳納的個人所得稅為（）。

A.3000

B.3400

C.2400

D.4000

【答案】：C

6、某建設項目中施工單位沒有為后期招入的現場作業人員繳納工傷保險費用,作業中職工發生工傷事故,以下說法錯誤的是（）。

A.職工所在用人單位應依法向職工支付工傷保險待遇

B.施工總承包單位、建設單位承擔連帶責任

C.用人單位和施工總承包單位、建設單位不支付的,由工傷保險基金先行支付

D.若用工傷保險基金先行支付,可以選擇不償還

【答案】：D

7、關于抵押實現的說法，正確的是（）。（2016）

A.抵押物折價后，其價款超過債權數額的部分歸債務人所有，不足部分由債務人清償

B.債務履行期屆滿抵押權人未受清償的，可以與抵押人協議以拍賣該抵押物所得價款受償

C.同一財產向兩個以上債權人抵押，抵押合同自簽訂之曰起生效的，拍賣、變賣抵押物所得價款按照合同生效的先后順序清償

D.同一財產向兩個以上債權人抵押，抵押合同以登記生效的，拍賣、變賣抵押物所得價款按債權比例清償

【答案】：B

8、某裝飾公司與總包方依法簽訂分包合同后，將其分包工程的全部勞務轉包給一家勞務公司并辦理了備案手續；裝飾公司轉包勞務的行為（）。

A.無效

B.有效

C.總包同意后有效

D.效力待定

【答案】：B

9、保證期間，債權人將主債權轉讓給第三人的，()。

A.保證人同意后繼續承擔保證責任

B.保證人不再承擔保證責任

C.保證人與新的債權人協商后繼續承擔保證責任

D.保證人繼續承擔保證責任

【答案】：D

10、在建工程的建筑物、構筑物或者其他設施倒塌造成他人損害的，由建設單位與施工企業承擔連帶責任。該責任在債的產生根據中屬于（）之債。

A.無因管理

B.合同

C.侵權

D.不當得利

【答案】：C

11、關于保證責任的表述中，不正確的是（）。

A.保證擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用

B.保證期間，保證人對未經其同意轉讓的債務，仍需承擔保證責任

C.保證期間，債權人依法將主債權轉讓給第三人的，保證人繼續承擔保證責任

D.當事人對保證擔保的范圍沒有約定或者約定不明確的，保證人應當對全部債務承擔責任

【答案】：B

12、根據國家有關消防法桂的建設工程安全生產法規，施工單位應當建立施工現場消防組織并且至少每（）組織一次演練。（2014）

A.一季度

B.半年

C.一年

D.兩年

【答案】：B

13、下列應當被撤銷注冊的是（）。

A.申請人以欺騙、賄賂等不正當手段獲準注冊的

B.注冊建造師受聘企業破產的

C.注冊期限屆滿未申請延續的

D.注冊建造師造成重大安全事故的

【答案】：A

14、《標準化法》規定，對需要在全國范圍內統一的技術要求，應當制定（）。

A.行業標準

B.國家標準

C.地方標準

D.推薦性標準

【答案】：B

15、當事人雙方既約定違約金，又約定定金的合同，一方當事人違約時，對違約行為的賠償處理原則是（）。

A.只能采用違約金

B.由違約一方選擇采用違約金或定金

C.由非違約方選擇采用違約金或定金

D.同時采用違約金和定金

【答案】：C

16、某學校實驗室從化工產品商店購買了一種普通化學制劑，雙方對這種制劑的質量要求事先沒有約定，也沒補充協議。在這種情況下，這種制劑質量要求的確定可按照（）。

A.交易習慣

B.國家標準

C.行業標準

D.ISO9000標準

【答案】：A

17、資質許可機關的上級機關，根據利害關系人的請求或者依據職權，可以撤消建筑業企業資質的情形是（）。

A.企業未取得施工許可證擅自施工的

B.資質許可機關超越法定職權作出準予建筑業企業資質許可的

C.企業將承包工程轉包或違法分包的

D.企業發生過較大生產安全事故或者發生過兩起以上一般生產安全事故的

【答案】：B

18、關于民事訴訟普通程序舉證期限的說法，正確的是（）。

A.舉證期限只能由法院指定

B.舉證期限可以由當事人協商確定，不需要法院認可

C.當事人在舉證期限內不提交證據的，承擔舉證不能的后果

D.當事人在舉證期限內提交證據確有困難的，可以在舉證期限屆滿后申請延長

【答案】：C

19、下列關于建設工程承包發包違法行為責任的說法,正確的一項是（）。

A.發包單位將工程發包給不具有相應資質條件的承包單位的,或者違反本法規定將建筑工程肢解發包的不得處以罰款

B.建設單位將建設工程發包給不具有相應資質等級的勘察、設計、施工單位不應處以罰款

C.建設單位將建設T程委托給不具有相應資質等級的工程監理單位的,應當處以罰款

D.建設單位將建設工程肢解發包的,不應處以罰款

【答案】：C

20、關于環境保護設施竣工驗收的說法，正確的是（）。（2014）

A.環境保護設施未經竣工驗收，主體工程投入使用的，由環境保護行政主管部門責令停止使用

B.需要進行試生產的建設項目，環境保護設施應當在投入試生產前申請竣工驗收

C.分期建設、分期投入生產或者使用的建設項目，其相應的環境保護設施應當同時驗收

D.建設項目投入試生產超過三個月，建設單位未申請環境保護設施竣工驗收的，應當處10萬元以下的罰款

【答案】：A

21、下列施工中，屬于既有建筑節能改造主要內容的是既有建筑()。

A.承重結構改造

B.圍護結構改造

C.屋面防水層修復

D.外墻裂縫修補

【答案】：B

22、根據《建筑法》，以欺騙手段取得資質證書需要承擔的法律責任是()。

A.資質許可由原資質許可機關予以撤回

B.吊銷資質證書，并處罰款

C.給予警告，或處罰款

D.申請企業5年內不得再次申請建筑業企業資質

【答案】：B

23、下列行為中，不屬于轉包的是()。

A.施工總承包單位或專業承包單位未在施工現場設立項目管理機構或未派駐項目負責人、技術負責人、質量管理負責人、安全管理負責人等主要管理人員，不履行管理義務，未對該工程的施工活動進行組織管理的

B.施工總承包單位或專業承包單位不履行管理義務，只向實際施工單位收取費用，主要建筑材料、構配件及工程設備的采購由其他單位或個人實施的

C.施工總承包單位將除主體工程以外的所有專業工程，如設備安裝和裝修，均分包出去的

D.勞務分包單位承包的范圍是施工總承包單位或專業承包單位承包的全部工程，勞務分包單位計取的是除上繳給施工總承包單位或專業承包單位“管理費”之外的全部工程價款的

【答案】：C

24、對于非施工單位原因造成的質量問題，施工單位也應負責返修，造成的損失及返修費用最終由()負責。（2014）

A.監理單位

B.責任方

C.建設單位

D.施工單位

【答案】：B

25、下列有關代理的法律特征，說法正確的是()。

A.代理人實施代理行為時有獨立進行意思表示的權利

B.代理人必須以被代理人名義實施代理行為

C.代理行為可不產生權利義務關系

D.代理行為后果歸屬于代理人

【答案】：A

26、按照《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，下列屬于施工單位承攬業務不良行為的是()。

A.不按照與招標人訂立的合同履行義務，情節嚴重的

B.偷工減料

C.惡意拖欠或克扣勞動者工資

D.出借、轉讓資質證書

【答案】：A

27、在正常使用條件下，工程的地基基礎、主體結構的最低保修期限為()。（2012）

A.設計文件規定的該工程的合理使用年限

B.不需要進行大修即可繼續使用的年限

C.安全使用不低于50年

D.工程竣工驗收合格之日起5年

【答案】：A

28、甲掉進一個沒有設置明顯標志且未采取安全措施的基坑中，造成腿部受傷，花去醫療費2000元。甲多次找該項目的建設單位、施工單位索賠，雙方互相推諉。根據我國《建設工程安全生產管理條例》的規定，承擔該責任的主體應是（）。

A.建設單位

B.施工單位

C.甲與建設單位

D.甲與施工單位

【答案】：B

29、表見代理的法律后果應該由（）承擔。

A.代理人

B.被代理人

C.第三人

D.代理人和第三人

【答案】：B

30、按照《工傷保險條例》規定，用人單位未按照規定提出工傷認定申請的，工傷職工或其近親屬、工會組織在事故傷害發生之日或被診斷、鑒定為職業病之日()，可以直接向用人單位所在地統籌地區社會保險行政部門提出工傷認定申請。

A.30日內

B.60日內

C.1年內

D.2年內

【答案】：C

31、關于民事訴訟執行程序的說法，正確的是()。

A.具有執行力的裁判書只能由作出該裁判書的法院負責執行

B.執行可以采取查封、扣押、凍結等措施

C.執行異議審查和復議期間，暫停執行

D.執行申請人只能是訴訟當事人

【答案】：B

32、根據《企業所得稅法》,下列收入中,應當征收企業所得稅的是0

A.利息收入

B.依法收取并納入財政管理的政府性基金

C.依法收取井納入財政管理的行政事業性收費

D.財政撥款

【答案】：A

33、因承包人的過錯造成建設工程質量不符合約定，()。

A.發包人可以拒絕支付工程進度款

B.發包人可以遲延支付工程進度款

C.發包人可以直接扣除部分工程進度款

D.承包人修理、返工或者改建后，發包人足額及時支付工程進度款

【答案】：D

34、承包商向水泥廠購買袋裝水泥并按合同約定支付全部貨款。因運輸公司原因導致水泥交貨延誤2天，承包商收貨后要求水泥廠支付違約金，水泥廠予以拒絕。承包商認為水泥廠違約，因而未對堆放水泥采取任何保護措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此損失應由()承擔。（2012）

A.三方共同

B.水泥廠

C.承包商

D.運輸公司

【答案】：C

35、當事人雙方分別違反了自身的義務，應當（）。

A.按比例承擔責任

B.各自承擔相應的責任

C.責任抵消后由責任重大的一方承擔責任

D.各承擔50％的責任

【答案】：B

36、甲因房屋質量問題與乙房地產公司發生糾紛，根據《民事訴訟法》的規定，本案應當由（）人民法院管轄。

A.房屋所在地

B.合同備案地

C.甲住所地

D.乙房地產公司注冊登記地

【答案】：A

37、承攬合同中,關于承攬人義務的說法,正確的是（）。

A.承攬人發現定作人提供的材料不符合約定的,可以自行更換

B.共同承攬人對定作人承擔按份責任

C.未經定作人許可,承攬人不得留存復制品或技術資料

D.承攬人在工作期間,不必接受定作人必要的監督檢驗

【答案】：C

38、工傷醫療的停工留薪期一般不超過()個月。

A.8

B.10

C.12

D.15

【答案】：C

39、勞動者患病或者非因工負傷，醫療期滿后，不能從事原工作也不能從事由用人單位另行安排工作的，用人單位可以解除勞動合同，但是應當提前（）日以書面形式通知勞動者本人。

A.10

B.20

C.30

D.60

【答案】：C

40、在安裝工程一切險中，保險人應當賠償損失的是（）。

A.自然磨損

B.維修保養

C.意外事故

D.盤點時發現的短缺

【答案】：C

41、企業申請注冊商標獲批的，自核準注冊之日起()年內，注冊商標有效。

A.5

B.10

C.20

D.30

【答案】：B

42、承包建筑工程的單位應當持有依法取得的資質證書，并在()的業務范圍內承攬工程。

A.企業授權

B.其資質等級許可

C.工商登記

D.公司章程規定

【答案】：B

43、由于張某不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作，公司決定從8月1日起解除與張某的勞動合同。根據《勞動法》的規定，該公司最遲應于（）前以書面形式通知張某。

A.5月1日

B.6月1日

C.7月2日

D.7月16日

【答案】：C

44、甲總承包單位將部分非主體工程分包給具有相應資質條件的乙分包公司，且已征得建設單位同意。下列關于分包行為的說法中，正確的是（）。

A.甲總承包單位必須報上級主管部門批準備案

B.建設單位必須與乙分包公司重新簽訂分包合同

C.乙分包公司應按照分包合同的約定對甲總承包單位負責

D.建設單位必須重新為乙分包工程辦理施工許可證

【答案】：C

45、某工程施工合同履行過程中，雙方因質量問題發生爭議。施工合同中包含仲裁條款，下列表述中不正確的是（）。

A.雙方當事人可自行協商解決合同爭議

B.一方當事人可向仲裁機構提出仲裁申請

C.一方當事人可向法院提出訴訟請求

D.雙方當事人可提請主管部門主持調解

【答案】：C

46、下列有關工程竣工日期的表述中，錯誤的是（）。

A.建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期

B.承包人提交竣工驗收報告后，發包人拖延驗收的，以竣工驗收合格之日為竣工日期

C.承包人提交竣工驗收報告后，發包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期

D.建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期

【答案】：B

47、甲地的建設單位于乙地的建設單位在丙地簽訂了建設工程施工合同，合同規定：若發生爭議，向丙地法院起訴，則該訴訟管轄方式為（）。

A.一般地域管轄

B.協議管轄

C.專屬管轄

D.指定管轄

【答案】：B

48、以出讓方式取得國有土地使用權的建設項目，建設單位應當持建設項目的批準、核準、備案文件和國有土地使用權出讓合同，向建設項目所在城市、縣人民政府()領取建設用地規劃許可證。

A.土地主管部門

B.建設行政主管部門

C.城鄉規劃主管部門

D.授權的鎮人民政府

【答案】：C

49、某建設單位為方便施工現場運輸，借用項目相鄰單位道路通行，雙方約定建設單位每月支付20000元費用。據此，建設單位享有的權利是()。

A.建設用地使用權

B.地役權

C.相鄰權

D.宅基地使用權

【答案】：B

50、某建筑施工企業，一年內發生兩起安全生產事故，則企業（）應對企業安全生產全面負責。

A.法定代表人

B.總法律顧問

C.項目負責人

D.主要負責人

【答案】：D

51、下列關于物權的說法,正確的是（）

A.物權是權利人直接支配的權利,無須他人的意思或義務人的行為介入

B.根據“一物一權”原則,一物上面只能有一個擔保物權

C.物權是絕對權,因此權利人和義務人都是不特定的

D.能夠成為物權權利人的只有法人和自然人

【答案】：A

52、下列關于中標法定要求的說法中，正確的是()。

A.中標人必須是報價最低的投標人

B.中標候選人的公示期不得少于3日

C.中標通知書對招標人和投標人具有法律效力

D.中標通知書發出之前，招標人可與投標人就報價進行談判

【答案】：B

53、債權人轉讓權利的，應當通知（）。

A.債務人

B.債權人

C.第三人

D.債權人和債務人

【答案】：A

54、對于現場大氣污染的防治，下列說法中錯誤的是()。

A.重點是防止揚塵污染

B.運送土方、垃圾、設備及建筑材料等，不污損場外道路

C.土方作業階段，采取措施后，作業區目測揚塵高度小于1.5米

D.結構安裝裝飾階段，作業區目測揚塵高度小于1米

【答案】：D

55、下列由第三人向債權人履行債務的說法，錯誤的是()。

A.必須征得債權人同意

B.第三人并不因此成為合同當事人

C.不得損害債權人的利益

D.第三人應向債權人承擔違約責任

【答案】：D

56、保存文物特別豐富并且具有重大歷史價值或者革命紀念意義的城鎮、街道、村莊，由省、自治區、直轄市人民政府核定公布為歷史文化街區、村鎮，并報（）備案。

A.全國人民代表大會

B.最高人民法院

C.文物保護主管部門

D.國務院

【答案】：D

57、下列單項合同中，可以不招標的是()。

A.使用財政預算資金的體育項目中合同估算價為80萬元的材料采購合同

B.上市公司投資的商品房項目中合同估算價為500萬元的材料采購合同

C.個人捐資的教育項目中合同估算價為120萬元的監理合同

D.外商投資的供水項目中合同估算價為1000萬元的施工合同

【答案】：A

58、某建設工程的承包人將工程進行了轉包，導致實際施工人的工程款被拖欠。根據有關司法解釋的規定，下列說法錯誤的是()。

A.實際施工人只能以發包人為被告主張權利

B.實際施工人可以以轉包人為被告起訴

C.人民法院可以追加轉包人為本案當事人

D.發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任

【答案】：A

59、根據《建設工程質量管理條例》的規定，()應當建立質量責任制，確定工程項目的項目經理、技術負責人和施工管理負責人。

A.建設單位

B.設計單位

C.施工單位

D.監理單位

【答案】：C

60、債務人將其權利移交給債權人占有，用以擔保債權實現的方式是（）。

A.保證

B.質押

C.抵押

D.留置

【答案】：B

61、關于工程總承包單位與工程項目管理的說法，正確的是()。2016

A.工程總承包單位不應與承擔工程管理業務的另一方企業有隸屬關系

B.工程項目管理企業可以直接從事該工程項目的勘察、設計或施工

C.工程項目管理企業可以與該工程項目的勘察、設計或施工等企業簽訂合同

D.工程總承包單位可以在同一工程項目上同時承擔工程總承包和工程項目管理業務

【答案】：A

62、建筑施工總承包一級資質企業，至少應配備()名專職安全生產管理人員。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】：A

63、訴訟時效期間從知道或應當知道權利被侵害時起計算，但是，從權利被侵害之日起超過（）年的，法院不予保護。

A.8

B.10

C.15

D.20

【答案】：D

64、關于施工企業資質序列的說法，不正確的是()。

A.施工總承包資質一般分為4個等級，即特級、一級、二級和三級

B.專業承包序列設有60個類別

C.施工總承包資質序列設有12個類別

D.施工勞務資質不分類別與等級

【答案】：B

65、關于建設工程賠償損失的說法，不正確的有()。

A.賠償損失既具有補償性，也具有一定的任意性

B.賠償損失是對直接造成的損失進行賠償

C.一方違約后，另一方應采取措施防止損失的擴大，否則不能就擴大的損失要求賠償

D.當事人因防止損失的擴大而支出的合理費用，由違約方承擔

【答案】：B

66、《勞動法》規定，國家實行勞動者每日工作時間不超過8小時、平均每周工作時間不超過（）小時的工作制度。

A.38

B.40

C.42

D.44

【答案】：D

67、某機電設備安裝工程在開工之初辦理了設備安裝一切險，安裝合同計于2007年7月2日完工，后安裝工程于2007年6月5日經建設、設計、監理和施工單位聯合驗收合格，監理單位于6月8日簽發驗收合格證書，6月20日施工單位將整個工程交付建設單位投入使用。則該項目安裝工程一切險的責任終止日為（）。

A.2007年7月2日

B.2007年6月5日

C.2007年6月8日

D.2007年6月20日

【答案】：B

68、甲公司為增值稅一般納稅人，2017年11月購進的貨物用于下列項目所涉及的進項稅額，準予從銷項稅額中抵扣的是()。

A.用于應稅項目生產而購進的動力燃料

B.為本公司職工健身使用而購進的健身器材

C.為對外提供污水處理勞務而購進的專用污水處理設備

D.用于交際應酬而購進的酒類產品

【答案】：A

69、根據《民用建筑節能條例》，下列關于新建建筑節能的規定中，錯誤的是()

A.國家推廣使用民用建筑節能的新技術、新工藝、新材料和新設備

B.國家限制使用或者禁止使用能源消耗高的技術、工藝、材料和設備

C.國家限制進口或者禁止進口能源消耗高的技術、材料和設備

D.建設單位不得在建筑活動中使用列入限制使用目錄的技術、工藝、材料和設備

【答案】：D

70、根據《建筑法》的規定，以下關于建筑工程的發包、承包方式的表述，正確的是()。

A.建筑工程的發包方式只能采用招標發包

B.未經發包方同意且無合同約定，承包方不得對勞務作業進行勞務分包

C.聯合體各成員對承包合同的履行承擔連帶責任

D.施工總承包單位有權將單位工程的主體結構發包給符合資質的分包單位

【答案】：C

71、訴訟時效期間從知道或應當知道權利被侵害時起計算，但是，從權利被侵害之日起超過（）年的，法院不予保護。

A.8

B.10

C.15

D.20

【答案】：D

72、根據《勞動法》，在試用期內被證明不符合錄用條件的，用人單位（）。

A.可以隨時解除勞動合同

B.必須解除勞動合同

C.可以解除勞動合同，但應當提前30日通知勞動者

D.不得解除勞動合同

【答案】：A

73、某建筑公司向某鋼廠發出一個要約表明了想要購買鋼材，鋼廠在承諾期限內發出的承諾由于快遞公司的失誤，該承諾到達建筑公司時已超過了承諾期限，則下列說法正確的是（）。

A.此種情形屬于承諾延誤

B.此種情形屬于承諾超期

C.該承諾必然無效

D.該承諾是否有效由雙方協商決定

【答案】：A

74、某項目重要分項工程發生重大設計變更，監理單位簽發工程暫停令，則施工現場停工期間防護所需費用應由()承擔。

A.建設單位

B.設計單位

C.監理單位

D.施工單位

【答案】：A

75、下列關于工程分包的表述中，正確的是（）。

A.工程施工分包是指承包人將中標工程項目分解后分別發包給具有相應資質的企業完成

B.專業工程分包是指專業工程承包人將所承包的部分專業工程施工任務發包給具有相應資質的企業完成

C.勞務作業分包是指施工總承包企業或專業承包企業將其承包工程中的勞務作業發包給勞務分包企業

D.勞務分包企業可以將承包的部分勞務作業任務分包給同類企業

【答案】：C

76、按照《建設工程價款結算暫行辦法》的規定，發包人收到竣工結算報告及完整的結算資料后，在規定或合同約定期限內，對結算報告及資料沒有提出意見，則視同（）。

A.拒絕

B.協商

C.認可

D.應予造價鑒定

【答案】：C

77、甲公司將施工機械借給乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情況下將該施工機械賣給知悉上述情況的丙公司，關于乙、丙公司之間施工機械買賣合同效力的說法，正確的是（）。

A.有效

B.可變更或撤銷

C.無效

D.效力待定

【答案】：C

78、分包工程總承包發生質量問題時，關于總分包質量責任的說法，正確的是（）。2018真題

A.建設單位必須先向總承包單位請求賠償，不足部分再向分包單位請求賠償

B.建設單位應當在分包合同價款限額內向分包單位求償

C.其他受害人可以向分包單位請求賠償，也可以向總承包單位請求賠償

D.其他受害人必須先向分包單位請求賠償，不足部分再向總承包單位請求賠償

【答案】：C

79、根據《民法典》，不能設定權利質權的是()。

A.專利權中的財產權

B.應收賬款債權

C.可以轉讓的股權

D.房屋所有權

【答案】：D

80、甲訴乙建設工程施工合同糾紛一案，人民法院立案審理。在庭審中，乙方未經法庭許可中途退庭，則人民法院對該起訴訟案件（）。

A.移送二審法院裁決

B.缺席判決

C.不予判決

D.進入再審程序

【答案】：B

81、某市政工程由于政府部門規劃調整，導致該工程停工達1年之久，施工企業擬讓該工程的項目經理甲提擔任其他市政工程的項目經理，根據有關規定，關于甲任職的說法，正確的是（）。

A.甲不能同時擔任該兩個項目的項目經理

B.經建設單位同意，甲可以同時擔任該兩個項目的項目經理

C.經施工單位同意，甲可以同時擔任該兩個項目的項目經理

D.經建設主管部門同意，甲可以同時提任該兩個項目的項目經理

【答案】：B

82、2014年3月1日,某建筑公司因為生產經營發生嚴重困難,張某成為被裁減人員。如果該建筑公司（）前重新招用人員的,應當優先招用張某等被裁減人員。

A.2014年3月1日

B.2014年5月1日

C.2014年6月1日

D.2014年9月1日

【答案】：D

83、下列民事訴訟案件適用專屬管轄的是()（2012）

A.保險合同糾紛

B.侵權行為糾紛

C.不動產糾紛

D.票據糾紛

【答案】：C

84、按照《綠色施工導則》規定，除制定建筑垃圾減量化計劃外，還應加強建筑垃圾的回收再利用，力爭建筑物拆除產生的廢棄物的再利用和回收率大于()。

A.30%

B.40%

C.45%

D.50%

【答案】：B

85、甲建設單位與乙設計單位簽訂設計合同,約定設計費為200萬元,甲按約定向乙支付了定金50萬元。如果乙在規定期限內不履行設計合同,應該返還給甲（）。

A.50萬元

B.80萬元

C.90萬元

D.100萬元

【答案】：C

86、根據《房屋建筑工程和市政基礎設施工程實行見證取樣和送檢的規定》，必須實施見證取樣和送檢的試塊、試件或材料，不包括()。

A.用于非承重結構的鋼筋連接接頭試件

B.地下使用的防水材料

C.用于砌筑砂漿的水泥

D.用于承重結構的混凝土中使用的摻加劑

【答案】：A

87、某工程發生安全事故,造成10人死亡,50人重傷,6000萬元直接經濟損失,則該事故的等級屬于（）。

A.一般事故

B.較大事故

C.重大事故

D.特別重大事故

【答案】：C

88、在安裝工程一切險中，保險人應當賠償損失的是（）。2018真題

A.自然磨損

B.維修保養

C.意外事故

D.盤點時發現的短缺

【答案】：C

89、關于委托代理的說法，正確的是（）。2018真題

A.委托代理授權必須采用書面形式

B.數人為同一事項的代理人，若無特別約定，應當分別行使代理權

C.代理人明知代理事項違法仍然實施代理行為，應與被代理人承擔連帶責任

D.被代理人明知代理人的代理行為違法未作反對表示，應由被代理人單獨承擔責任

【答案】：C

90、下列選項中，符合《招標投標法》關于開標規定的是（）。

A.開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行

B.開標時，由監理單位的人員檢查投標文件密封情況

C.投標人對開標情況有異議可直接向行政監管部門投訴

D.投標人少于5個的，不得開標，應重新招標

【答案】：A

91、（2019年真題）法人進行民事活動的物質基礎是（）

A.有自己的名稱

B.有自己的組織機構

C.有必要的財產或經費

D.有自己的住所

【答案】：C

92、（2020年真題）民事訴訟活動中，訴訟代理人代為承認、放棄、變更訴訟請求的，必須有委托人的授權，該授權屬于（）

A.一般授權

B.特別授權

C.無條件授權

D.全面授權

【答案】：B

93、根據施工合同，甲建設單位應于2018年10月1日支付乙建筑公司工程款，2019年6月1日，乙單位向法院提起訴訟請求，則工程款糾紛的訴訟時效()。

A.中斷

B.中止

C.終止

D.屆滿

【答案】：A

94、下列建設工程施工合同各項內容中，不屬于合同實質性條款的是()。

A.工程造價

B.工程質量

C.材料和設備的供應

D.工程保險條款

【答案】：D

95、臨時性的行政許可實施滿（）需要繼續實施的，應當提請本級人民代表大會及其常務委員會制定地方性法規。

A.3個月

B.1年

C.9個月

D.6個月

【答案】：B

96、招標投標違法行為的行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，關于公告的說法，正確的是()。

A.原則上不停止公告，但行政處理決定被依法停止執行的除外

B.公告部門一律不停止對違法行為記錄的公告

C.依照當事人申請可停止公告

D.公告部門可自行決定是否停止公告

【答案】：A

97、部門規章之間、部門規章與地方政府規章之間對同一事項的規定不一致時，由（）裁決。

A.國務院

B.全國人民代表大會

C.全國人大常委會

D.最高人民法院

【答案】：A

98、保證合同是（）訂立的合同。

A.債權人與債務人

B.債務人和保證人

C.債權人與保證人

D.債權人與債務人和保證人

【答案】：C

99、權利人在債務人不履行到期債務時，對債務人或第三人特定的物享有的優先受償權，稱為（）。

A.用益物權

B.擔保物權

C.保證擔保

D.處分權

【答案】：B

100、某工程項目工期為20個月，其中合同價款中安全防護、文明施工措施費用為100萬元。在合同沒有約定或約定不明的情況下，建設單位預付該部分費用最低應為()萬元。

A.10

B.20

C.30

D.50

【答案】：C

101、某工程項目實行施工總承包的，則該項目的建設工程生產安全事故應急救援預案由()統一組織編制。

A.建設單位

B.總承包單位

C.監理單位

D.總承包單位和專業分包單位

【答案】：B

102、關于用能單位節能管理要求的說法,正確的是()

A.用能單位應當加強能源計價管理

B.用能單位應當不定期開展節能教育和崗前節能培訓

C.用能單位應當建立節能目標責任制

D.鼓勵用能單位對能源消費實行包費制

【答案】：C

103、《建設工程安全生產管理條例》規定，建設單位在編制()時，應當確定建設工程安全作業環境及安全施工措施所需費用。

A.投資概算

B.工程概算

C.工程預算

D.工程結算

【答案】：B

104、某施工項目在施工過程中，施工單位與甲材料供應商簽訂了建材買賣合同，但施工單位誤將貨款支付給了乙供應商，針對該筆款項說法正確的是()。

A.乙供應商因無過錯，無需返還

B.乙供應商有權拒絕甲供應商的給付請求

C.施工單位因乙供應商拒絕返還，故可暫不向甲供應商支付貨款

D.甲供應商有權直接要求乙供應商給付該筆款項

【答案】：B

105、關于工程建設標準的說法，正確的是()。

A.國家標準和行業標準均是強制性標準

B.工程建設國家標準由國務院工程建設主管部門審查批準

C.公布國家標準后，原有的行業標準繼續實施

D.國家標準的復審一般是在頒布后5年進行一次

【答案】：B

106、勞動爭議仲裁委員會主任由（）擔任。

A.職工代表

B.用人代表

C.企業工會代表

D.勞動行政部門代表

【答案】：D

107、關于法的效力層級的說法，正確的是（）。

A.當一般規定與特別規定不一致時，優先適用一般規定

B.地方性法規的效力高于本級地方政府規章

C.特殊情況下，法律法規可以違背憲法

D.行政法規的法律地位僅次于憲法

【答案】：B

108、關于建筑工程施工許可管理的說法，錯誤的是()。

A.申請施工許可證是取得建設用地規劃許可證的前置條件

B.保證工程質量和安全的施工措施須在申請施工許可證前編制完成

C.只有法律和行政法規才有權設定施工許可證的申領條件

D.消防設計審核不合格的，不予頒發施工許可證

【答案】：A

109、某工程于2003年3月15日通過竣工驗收，建設單位于3月31日辦理了竣工驗收備案手續。按照我國《建設工程質量管理條例》規定，該工程外墻面防滲漏的最低保修期限截止日期是（）。

A.2005年3月15日

B.2005年3月31日

C.2008年3月15日

D.2008年3月31日

【答案】：C

110、施工企業法定代表人甲超出公司章程的規定權限與鋼材經銷商乙訂立了價值800萬元人民幣的鋼材采購合同，鋼材經銷商乙由于不了解施工企業的內部規定，因而并不知道甲超出公司章程的規定權限。則買賣合同（）。

A.有效

B.無效

C.可撤銷

D.效力待定

【答案】：A

111、財產抵押權設置后，將限制的是財產的（）。

A.占有權

B.使用權

C.收益權

D.處分權

【答案】：D

112、甲工程施工單位因施工需要使用腳手架，為節約成本，便與乙公司口頭約定：擬采用少部分購買大部分租賃的方式。而乙公司誤認為是采用大部分購買少部分租賃的方式。雙方在結算時發生爭議，則下列說法中正確的是（）。

A.甲乙的口頭租賃合同因沒有采用書面形式而無效

B.甲乙的口頭租賃合同是顯失公平的合同

C.只有乙可以行使撤銷權

D.甲乙的口頭租賃合同是重大誤解的合同

【答案】：D

113、勞動者的以下傷亡情況，可以認定為工傷的是（）。

A.故意犯罪

B.酗酒吸毒

C.上班途中，非勞動者主要責任，交通事故受傷

D.自殘自殺

【答案】：C

114、根據《建設工程安全生產管理條例》的規定，屬于施工單位安全責任的是().

A.提供相鄰構筑物的有關資料

B.編制安全技術措施及專項施工方案

C.辦理施工許可證時報送安全施工措施

D.提供安全施工措施費用

【答案】：B

115、下面關于訴訟代理人的表述中，不正確的是（）。

A.當事人可以委托1~2人作為訴訟代理人

B.委托他人代為訴訟，必須向法院提交授權委托書

C.訴訟代理人代為承認、放棄、變更訴訟請求，不需要委托人的特別授權

D.訴訟代理人代為進行和解，提起反訴和上訴，必須有委托人的特別授權

【答案】：C

116、關于移送管轄、指定管轄、管轄權轉移的說法，正確的有()。

A.移送管轄是在平級法院之間移送

B.有管轄權的法院由于特殊原因不能行使管轄權的可以管轄權轉移

C.對人民法院就級別管轄異議作出的判決，當事人不服的可以向上一級法院提起上訴

D.管轄權轉移僅發生在上下級法院之間

【答案】：D

117、根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，關于施工企業不良行為記錄的說法，正確的是()。2017真題

A.超越本單位資質承攬工程的行為屬于承攬業務不良行為

B.工程竣工驗收后，不向建設單位出具質量保證書的行為屬于工程安全不良行為

C.委托不具有相應資質的單位承擔施工現場拆卸施工起重機械的行為屬于資質不良行為

D.將承包的工程轉包或違法分包的行為屬于承攬業務不良行為

【答案】：D

118、下列內容中，除（）之外，都是招標人必須要對投標人進行審查的內容。

A.業績

B.資質條件

C.信譽及工作人員數量

D.資金

【答案】：C

119、建筑起重機械安裝單位的安全職責是（）。

A.監督檢查建筑起重機械的使用情況

B.審核使用單位制定的建筑起重機械生產安全事故應急救援預案

C.編制拆裝工程專項施工方案并由本單位技術負責人簽字

D.設置相應的設備管理機構或者配備專職的設備管理人員

【答案】：C

120、關于轉代理的說法，正確的是（）。（2016）

A.法定代理人死亡后可以轉代理

B.復代理人和代理人均為被代理人選定

C.轉代理不成立的，代理人對自己所轉托的人負民事責任

D.為了保護被代理人的利益而轉托他人代理的，可以不征被代理人的同意

【答案】：C

121、建設工程保險是為了()。

A.分散危險，消化損失

B.防止危險，確保人身財產安全

C.消除危險，避免損失

D.預防危險，增加收入

【答案】：A

122、下列關于施工管理人員、作業人員安全生產教育培訓的表述，錯誤的是()。

A.對于進入新崗位和新施工現場的新職工，施工企業至少要對其進行安全培訓32學時，每年進行再培訓至少20學時

B.施工單位應當對管理人員和作業人員每2年至少進行1次安全生產教育培訓

C.作業人員進入新的崗位或者新的施工現場前，應當接受安全生產教育培訓

D.施工單位在采用新技術、新工藝、新設備、新材料時，應當對作業人員進行相應的安全生產教育培訓

【答案】：B

123、公民、法人或者其他組織認為行政機關的行政行為侵犯其合法權益，可以單獨申請行政復議的情形是（）（2013）

A.不服行政機關作出的行政處分

B.不服行政機關作出的行政處罰決定

C.不服行政機關對民事糾紛作出的調解

D.部分地方人民政府頒布的規章

【答案】：B

124、關于工程承發包的說法，不正確的是()。

A.需要向原中標人采購工程，否則將影響施工的項目，可以邀請招標

B.兩階段招標的，第一階段投標人只提交技術建議

C.招標公告和公示信息可以在“中國招標投標公共服務平臺”發布

D.涉及國家安全、國家秘密的項目可以不招標

【答案】：A

125、某建設單位根據城市市政有關部門提供的地下管線資料提交施工單位施工，由于該資料的準確性有誤差，導致施工過程中出現挖斷管道的工程事故，造成施工單位經濟損失，施工單位應該（）。

A.就此向建設單位要求賠償

B.就此向市政有關部門要求賠償

C.施工單位自行負擔一切損失

D.建設單位和市政管理部門承擔連帶責任

【答案】：A

126、在建設工程知識產權侵權的民事責任中，確定賠償損失數額，首選的方法是（）。

A.參照該知識產權許可使用費的數額合理確定

B.由人民法院確定給予一定數額的賠償

C.按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定

D.按照侵權人因侵權所獲得的利益確定

【答案】：C

127、2011年6月8日，某建筑公司的項目經理向水泥廠發出要約，想要購買水泥廠的水泥100噸。要約中要求水泥廠在2011年6月12日之前作出答復。但是水泥廠考慮到水泥可能會漲價而拖延到了2011年6月20日才回復同意賣給項目經理水泥。以下關于該承諾效力的說法中正確的是（）。

A.該項目經理收到該回復后合同生效

B.該遲到的承諾是否有效，由該項目經理與水泥廠商議

C.如果該項目經理不想買水泥了，可以不用通知水泥廠

D.如果該項目經理不承認該遲到的承諾的效力，就要及時通知水泥廠

【答案】：C

128、甲未滿17周歲即應聘于乙施工單位，乙施工單位不得安排其從事的工作是（）。

A.高處工作

B.礦山井下作業

C.夜班勞動

D.低溫、冷水作業

【答案】：B

129、.甲建設單位與乙設計院簽訂設計合同，設計費用為300萬元，雙方在協商定金數額時發生意見分歧。根據《民法典》的規定,該定金數額最多為()萬元。

A.30

B.45

C.60

D.90

【答案】：C

130、當事人不服地方人民法院一審裁定的，應當()。

A.自判決書送達之日起15日內向上一級人民法院提起上訴

B.自裁定書送達之日起15日內向上一級人民法院提起上訴

C.自裁定書送達之日起10日內向上一級人民法院提起上訴

D.自判決書送達之日起10日內向上一級人民法院提起上訴

【答案】：C

131、對有關節能管理的理解，不正確的是()。

A.應采取技術上可行的措施

B.應采取經濟上合理的措施

C.應采取環境和社會可以承受的措施

D.應從能源生產到消費各個環節中減少浪費

【答案】：D

132、下列生效的文書中，不屬于人民法院執行根據的是（）。

A.民事判決書

B.仲裁調解書

C.和解協議書

D.民事裁定書

【答案】：C

133、關于專利申請的說法，正確的是()。2014

A.兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人

B.職務發明創造申請專利的權利屬于發明人或設計人，申請被批準后，單位為專利權人

C.在中國沒有經常居所的外國人，在中國可以自行申請專利和辦理其他專利事務的

D.國務院專利行政部門收到專利申請文件之日為申請日，如果申請文件是郵寄的，以收到的郵戳日為申請日

【答案】：A

134、根據我國《標準施工招標文件》的規定，采用爭議評審的，發包人和承包人應在開工日后的()天內或在爭議發生后，協商成立爭議評審組。

A.14

B.28

C.30

D.45

【答案】：B

135、小剛未滿17周歲即應聘于某施工單位，下列關于此事說法正確的是()

A.小剛未成年，簽訂勞動合同屬于無效勞動合同

B.因為是臨時工作，可以不簽勞動合同

C.不得安排小剛從事有毒有害的勞動

D.可以安排小剛從事有毒有害的勞動，但必須保證安全

【答案】：C

136、下列關于建設工程消防設計的審核與驗收，說法不正確的是（）。

A.建筑構件和建筑材料的防火性能必須符合國家標準或者行業標準

B.未經公安消防機構審核或者經審核不合格的，建設行政主管部門不得發給施工許可證，建設單位不得施工

C.經公安消防機構審核的建筑工程消防設計需要變更的，應當報建設行政主管部門核準

D.按照國家工程建設消防技術標準進行消防設計的建筑竣工時，必須經公安消防機構進行消防驗收；未經驗收或者經驗收不合格的，不得投入使用

【答案】：C

137、根據我國《民法典》規定，當事人對保證方式沒有約定或者約定不明確的，應按照（）保證承擔保證責任。

A.一般

B.單獨

C.特殊

D.連帶

【答案】：A

138、根據相關法律規定，建設工程總承包單位完工后向建設單位出具質量保修書的時間為()。

A.竣工驗收合格后

B.提交竣工驗收報告時

C.竣工驗收時

D.交付使用時

【答案】：B

139、根據《建筑法》，下列情形中，符合施工許可證辦理和報告制度的是()。

A.實行開工報告批準制度的工程，其開工報告主要反映的是施工企業應具備的開工條件

B.某工程因地震中止施工，1年后向發證機關報告

C.某工程因洪水中止施工，1個月內向發證機關報告，2個月后自行恢復施工

D.某工程因政府宏觀調控停建，1個月內向發證機關報告，1年后恢復施工前報發證機關核驗施工許可證

【答案】：D

140、關于仲裁庭的組成，下列說法錯誤的是()。

A.仲裁庭可以由3名仲裁員組成，仲裁員可以由當事人選定

B.當事人可以約定由1名仲裁員組成仲裁庭

C.由1名仲裁員組成仲裁庭的，仲裁員不能由當事人選定

D.仲裁庭由3名仲裁員組成的，設首席仲裁員

【答案】：C

141、不良行為記錄是指建筑市場主體在工程建設中違反有關工程建設的法律、法規、規章或強制性標準和執業行業規范，經（）級以上建設行政主管或者其委托的執法監督機構查實和行政處罰所形成的不良行為記錄。

A.鄉（鎮）

B.縣

C.市

D.省

【答案】：B

142、下列法律文書中，屬于可以強制執行的是（）。

A.雙方簽收的人民法院調解書

B.雙方簽收的人民調解委員會制作的調解書

C.雙方簽收的建設行政主管部門制作的調解書

D.一方拒絕簽收的仲裁調解書

【答案】：A

143、關于人身保險合同的說法，錯誤的是()。

A.人身保險的受益人由被保險人或投保人指定

B.保險人對人壽保險的險費，不得用訴訟方式要求投保人支付

C.人身保險合同的投保人可以為受益人

D.人身保險合同的投保人應當一次性支付全部保險費

【答案】：D

144、關于民事糾紛和解的說法，正確的是()。2017真題

A.當事人達成和解協議的，進行中的訴訟程序自行終結

B.和解協議具有強制執行力

C.和解可以與仲裁、訴訟程序相結合

D.和解只能發生在在訴訟或仲裁程序中

【答案】：C

145、施工過程中，建設單位違反規定提出降低工程質量要求時，施工企業應當()。

A.予以拒絕

B.征得設計單位同意

C.征得監理單位同意

D.與相關各方協商一致

【答案】：A

146、某工程施工聯合體參加資格預審并獲通過后，投標過程中其組成成員發生變化，雖未經招標人同意，但新聯合體仍然符合資格預審條件要求，則招標人（）。

A.應當認定投標文件無效

B.可以認定投標文件有效

C.征得投標人同意后可以認定投標文件有效

D.征得評標委員會同意后可以認定投標文件有效

【答案】：A

147、關于施工中發現文物的報告和保護的說法，正確的是（）。

A.發現人應當在12小時內報告當地文物行政部門

B.文物行政部門接到報告后，應當在48小時內趕赴現場

C.文物行政部門成當在10日內提出處理意見

D.任何單位或者個人發現文物，應當保護現場

【答案】：D

148、以應急組織機構及其職責、應急預案體系、事故風險描述、預警及信息報告、應急響應、保障措施、應急預案管理為主要內容的方案屬于（）。

A.專項應急預案

B.綜合應急預案

C.現場應急預案

D.施工組織方案

【答案】：B

149、借用其他施工單位（）的行為，屬于以其他企業名義承擔工程。（2013）

A.營業執照

B.技術人員

C.資金

D.高層管理人員

【答案】：A

150、某市一建經過招投標中標后與開發商簽訂了一份施工總承包合同并備案，后建設單位又要求施工單位出具了降價10％的讓利承諾。該承諾未再辦理備案手續。對于此補充協議，下列說法正確的是（）。

A.該補充協議對工程價款的改變不屬于合同實質性內容的變更

B.該協議變更是雙方真實意思表示，屬于合同約定變更，不需要再次備案

C.由于該協議未辦理備案，工程結算時只能以原備案合同作為結算依據

D.該補充協議應當作為工程款結算的依據

【答案】：C

151、關于要約撤銷的說法，下列選項中正確的是()。

A.撤銷要約的通知應在要約到達受要約人之前到達受要約人

B.要約撤銷的目的是讓要約喪失法律效力

C.要約人確定承諾期限的要約可以撤銷

D.撤銷要約的通知應當在受要約人發出承諾通知之后到達受要約人

【答案】：B

152、關于所有權的權能,下列說法正確的是（）。

A.占有權只能由所有人享有

B.財產所有權的權能只包括占有權、使用權、收益權、處分權

C.要想享有收益權,就必須行使對物的使用權

D.占有權是所有人的最基本的權利,是所有權內容的核心

【答案】：B

153、關于城市建設維護稅的說法，正確的是()。

A.凡繳納消費稅、增值稅、營業稅的單位，都是城市維護建設稅的納稅義務人

B.城市維護建設稅，以納稅人應當繳納的消費稅、增值稅、營業稅稅額為計稅依據

C.城市維護建設稅，與消費稅、增值稅、營業稅分別繳納

D.凡繳納消費稅、增值稅、營業稅的個人，不是城市維護建設稅的納稅義務人

【答案】：A

154、甲向乙發出了一份投標邀請函，在邀請函中寫明，投標書應通過電子郵件的形式提交給甲，依據《民法典》，要約生效的時間應為()。

A.乙發出電子郵件時的時間

B.乙發出電子郵件得到甲確認的時間

C.乙發出的郵件進入甲郵箱的時間

D.甲知道收到郵件時的時間

【答案】：C

155、定作合同對于支付報酬的期限沒有約定或者約定不明，又不能達成補充協議，按照合同有關條款或者交易習慣也不能確定的，定作人應當在()支付報酬。（2014）

A.合同生效后

B.交付工作成果時

C.完成工作成果50%

D.完成全部工作成果前

【答案】：B

156、某施工單位分別對兩個建設單位的工程項目投標,但是，在提交標書時，不慎將兩個項目的投標文件互相錯投。則此施工單位的兩個投標文件均不構成要約，其原因是（）

A.要約內容不明確

B.要約人不特定

C.受要約人錯誤

D.無訂立合同的意思表示

【答案】：C

157、某鋼筋工張某在作業時不慎將手軋斷，在項目經理的調解下，張某與雇主達成協議，雇主一次性支付給張某1萬元作為補償，張某放棄訴訟權利。事后，張某反悔，其正確的做法是（）。

A.張某向法院起訴認定該協議無效

B.該協議已經生效

C.張某可向法院起訴請求賠償

D.張某可請求法院就該協議強制執行

【答案】：C

158、建設行政管理部門對建設工程合同爭議進調解，施工單位不服。施工單位可以采取的行為是（）。

A.申請行政復議或提起行政訴訟

B.申請仲裁或提起民事訴訟

C.申請行政復議后提起行政訴訟

D.申請仲裁后提起民事訴訟

【答案】：B

159、關于負責特種設備安全監督管理部門執法行為的說法，正確的是()。

A.可以進入監理單位檢查特種設備

B.對存在事故隱患的特種設備實施查封、扣押

C.對違反安全技術規范要求的行為責令改正

D.為統計安全生產信息，復制特種設備使用單位的合同

【答案】：C

160、發包人和承包人在合同中約定墊資但沒有約定墊資利息，后雙方因墊資返還發生糾紛訴至法院。關于該墊資的說法，正確的是()。（2012）

A.法律規定禁止墊資，雙方約定的墊資條款無效

B.發包人應返還承包人墊資，但可以不支付利息

C.雙方約定的墊資條款有效，發包人應返還承包人墊資并支付利息

D.墊資違反相關規定，應予以沒收

【答案】：B

161、某工程部位隱蔽前，施工單位急于趕工，未通知監理單位前來驗收，后監理單位要求檢驗，但檢驗后發現質量達到合同約定的要求，則由此增加的費用和延誤的工期由()承擔。

A.施工單位

B.建設單位

C.監理單位

D.施工單位與監理單位共同

【答案】：A

162、關于違約金與定金，表述正確的是（）。

A.違約金存在于從合同之中

B.定金合同屬于主合同

C.違約金與定金可能同時使用

D.當事人既能約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款

【答案】：D

163、關于代理的說法，正確的是()。2017真題

A.作為被代理人的法人終止，委托代理終止

B.代理涉及被代理人和代理人兩方當事人

C.民事法律行為的委托代理必須采用書面形式

D.代理人明知被委托代理的事項違法仍進行代理的，代理人承擔全部民事責任

【答案】：A

164、勞動者可以立即解除勞動合同且無需事先告知用人單位的情形是（）。（2013）

A.用人單位未按照勞動合同的約定提供勞動包含或者勞動條件

B.用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動者勞動

C.用人單位未及時足額支付勞動報酬

D.用人單位制定的規章制度違反法律、法規的規定，損害勞動者的權益

【答案】：B

165、下列關于施工生產安全事故報告的表述不符合法律規定的是（）。

A.事故發生后，現場有關人員應當立即向本單位負責人報告

B.單位負責人接到報告后應當1小時內向相關政府部門報告

C.自事故發生之日起20日內，傷亡發生變化的，應當及時補報

D.道路交通事故、火災事故自發生之日起7日內，傷亡發生變化的，應當及時補報

【答案】：C

166、起重機械應當報廢的標準是（）。

A.大修后才能達到安全技術標準的

B.無安全技術檔案的

C.無齊全有效的安全保護裝置的

D.超過制造廠家規定的使用年限的

【答案】：D

167、施工企業認為()侵犯其合法權益，可以申請行政復議。

A.建設單位的違約行為

B.總監理工程師的停工決定

C.上級企業的處理決定

D.行政機關的罰款

【答案】：D

168、根據《城鎮污水排入排水管網許可管理辦法》，關于城鎮污水排入排水管網許可的說法，正確的是（）。2018真題

A.城鎮排污許可報據排放的污染物濃度收費

B.因施工作業需要排水的，排水許可證有效期不得超過施工期限

C.排水戶可根據需要向城鎮排水設施加壓排放污水

D.施工作業時，施工單位應當申請領取排水許可證

【答案】：B

169、關于出賣人交付標的物的說法，正確的是()。

A.買受人代為保管其拒絕接收的多交部分標的物，出賣人可拒絕負擔保管費用

B.出賣人應當按照通常的包裝方式交付標的物

C.合同未約定檢驗期間的，買受人可以在任何時間檢驗標的物

D.約定交付期間的，出賣人可以在該期間內的任何時間內交付標的物

【答案】：D

170、根據《征收教育費附加的暫行規定》,教育費附加率為（）。

A.3%

B.4%

C.5%

D.6%

【答案】：A

171、甲建設單位與乙設計院簽訂設計合同，設計費用為500萬元，雙方在協商定金數額時發生意見分歧。根據民法典的規定，該定金數額最多為（）萬元。

A.30

B.50

C.100

D.150

【答案】：C

172、對于“危大工程”監理單位發現施工單位未按專項施工方案施工的，所采取的措施正確的是()。

A.可以要求施工單位其進行整改

B.情節嚴重的，應當要求施工單位暫停施工，并及時報告建設單位

C.施工單位拒不整改或者不停止施工的，監理單位應當及時報告建設單位

D.施工單位拒不整改或者不停止施工的，監理單位應當及時報告工程所在地住房城鄉建設主管部門

【答案】：B

173、特種設備使用單位應當按照安全技術規范的定期檢驗要求，最遲應在安全檢驗合格有效屆滿前（）內向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。

A.1個月

B.10夭

C.15夭

D.2個月

【答案】：A

174、代表國家意志行使司法審判權的是（）。

A.調解機構

B.勞動仲裁機構

C.商事仲裁機構

D.人民法院

【答案】：D

175、證據應用的全部內容不包括（）。

A.證明對象

B.舉證責任

C.證據收集

D.訴訟答辯

【答案】：D

176、根據《城鎮污水排入排水管網許可管理辦法》關于城鎮污水排入排水管網許可的說法，正確的是()。

A.城鎮排污許可根據排放的污染物濃度收費

B.因施工作業需要排水的，排水許可證有效期不得超過施工期限

C.排水許可證的有效期，由建設主管部門根據工期確定

D.施工作業時，施工單位應當申請領取排水許可證

【答案】：B

177、工程經建設單位組織驗收合格后投入使用，2年后外墻出現裂縫，經查是由于設計缺陷造成的，則下列說法正確的是()。2014

A.施工單位維修，建設單位直接承擔費用

B.建設單位維修并承擔費用

C.施工單位維修并承擔費用

D.施工單位維修，設計單位直接承擔費用

【答案】：A

178、根據《民法典》，關于融資租賃合同的說法，正確的是()。

A.出租人應當履行占有租賃物期間的維修義務

B.融資租賃合同屬于涉及三方當事人的合同

C.出賣人和出租人可以變更買賣合同中與承租人有關的內容，無須經過承租人的同意

D.承租人破產的，租賃物不屬于破產財產

E.承租人占有租賃物期間，因租賃物造成第三人的人身傷害或者財產損害的，出租人不承擔

【答案】：B

179、下列關于企業法人與項目經理部的描述，錯誤的有()

A.施工企業項目經理部要獨立承擔民事責任

B.施工企業法人依法經工商行政管理機關核準登記后取得法人資格

C.對于大中型施工項目，施工企業應當在施工現場設立項目經理部

D.企業法人的法定代表人，其職務行為代表企業法人

【答案】：A

180、擔任施工項目負責人的注冊建造師，在所負責的工程項目竣工驗收或交接手續辦結前，不得變更注冊到另一企業，除非該項目（）。

A.發包方同意更換項目負責人

B.承包方同意更換項目負責人

C.發包方與承包方產生了合同糾紛

D.因不可抗力暫停施工

【答案】：A

181、超過訴訟時效期間，權利人在法律上喪失的是()。

A.實體權利

B.起訴權

C.勝訴權

D.上訴權

【答案】：C

182、（2019年真題）關于和解的說法,正確的是（）。

A.和解只能在一審開庭審理前進行

B.和解是民事糾紛的當事人在自愿互諒的基礎上,就已經發生的爭議進行協商、妥協與讓步并達成協議,自行解決爭議的一種方式

C.和解不可以與仲裁訟訴程序相結合

D.當事人自行達成的和解協議具有強制執行力

【答案】：B

183、關于工程合理使用年限的說法，正確的是（）。

A.工程合理使用年限是指工程的地基基礎、主體結構能保證在正常情況下安全使用的年限

B.設計文件應當符合國家規定的設計深度要求，但不必注明工程合理使用年限

C.工程合理使用年限是從工程實際轉移占有之日起算

D.工程合理使用年限與《民法典》中工程合理使用期限的內涵不一致

【答案】：A

184、甲公司與乙廠于2008年3月1日簽訂了一個合同，合同中的標的物是執行政府定價的商品，雙方約定由甲公司提貨，提貨日期是2008年6月1日。但是甲公司卻在2008年9月1日才去提貨。該商品在2008年3月1日、6月1日和9月1日的政府定價分別是1000元/t、1200元/t、1100元/t。則甲公司應該按照（）來支付貨款。

A.1000元/t

B.1200元/t

C.1100元/t

D.由雙方送貨到第三方所在地

【答案】：B

185、某工程已具備竣工條件，2008年3月2日施工單位向建設單位提交竣工驗收報告，2008年3月7日經驗收不合格，施工單位返修后于2008年3月20日再次驗收合格，2008年3月31日，建設單位將有關資料報送建設行政主管部門備案，則該工程質量保修期自（）開始。

A.2008年3月2日

B.2008年3月7日

C.2008年3月20日

D.2008年3月31日

【答案】：C

186、未取得注冊證書和執業印章而擔任大中型建設工程施工單位項目負責人的，其所簽署的工程文件（）。

A.無效

B.有效

C.在工程質量合格的前提下有效

D.經監理工程師認可才有效

【答案】：A

187、根據《招標投標法》的規定，招標人、中標人訂立背離合同實質性內容的協議的，（）。

A.責令改正

B.罰款

C.賠償損失

D.依法給予行政處分

【答案】：A

188、關于調解與和解，說法正確的是()。

A.和解與調解的區別在于是否有第三人參加

B.訴訟階段當事人達成的和解協議，具有強制執行效力

C.人民法院生效判決執行階段當事人雙方不能和解與調解

D.當事人在訴訟中如和解，必須撤訴

【答案】：A

189、關于招標人終止招標要求的說法，正確的是()

A.以口頭形式通知被邀請的或者已經獲取資格預審文件、招標文件的潛在投標人

B.已經發售的資格預審文件、招標文件招標人無須退還所收取的資格預審文件，招標文件的費用

C.已經收取投標保證金的應當及時退還投標保證金，但不必退還銀行同期存款利息

D.應當及時發布公告

【答案】：D

190、中外合資經營的建筑企業、中外合作經營建筑企業中方合營者的出資總額不得低于注冊資本的25%。以下不屬于外資建筑業企業承攬工程范圍的是()。

A.全部由外國投資、外國贈款、外國投資及贈款建設的工程

B.由國際金融機構資助并通過根據貸款條款進行的國際招標授予的建設項目

C.外資少于50％，由中國建筑企業獨立實施建設項目

D.由中國投資，但因技術困難而不能由中國建筑企業獨立實施的建設項目，經省、自治區、直轄市人民政府建設行政主管部門批準，可以由中外建筑企業聯合承攬

【答案】：C

191、某施工現場發生生產安全事故，造成10人重傷，直接經濟損失達到5000萬元。根據《生產安全事故調查處理條例》的規定，本次事故應當由事故發生地（）負責調查。

A.國務院

B.省級人民政府

C.縣級人民政府

D.設區的市級人民政府

【答案】：B

192、某建筑工程一切險由多家保險公司共同承保。損失發生后，被保險人分別向不同的保險公司提出賠償要求的依據是()。

A.投保時間先后

B.投保金額大小

C.協商結果

D.約定比例

【答案】：D

193、勞動者在試用期的工資不得低于本單位相同崗位最低檔工資或者勞動合同約定工資的()，并不得低于用人單位所在地的最低工資標準。

A.50％

B.60％

C.70％

D.80％

【答案】：D

194、屬于企業資質證書撤銷的是()。

A.對不符合許可條件的申請人作出準予建筑業企業資質許可的

B.資質證書有效期屆滿，未依法申請延續的

C.建筑業企業依法終止的

D.企業不再符合資質標準要求的條件的

【答案】：A

195、合同當事人雙方自訂立合同起，直到合同的履行、變更轉讓以及發生爭議時對糾紛的解決，都應當依據合同履行的原則，按照《民法典》的規定，根據合同的性質、目的和交易習慣善意地履行通知、協助和保密等附隨義務，體現了合同履行的（）。

A.全面、適當履行的原則

B.遵循誠實信用的原則

C.公平合理、促進合同履行的原則

D.當事人一方不得擅自變更合同的原則

【答案】：B

196、根據《建設工程安全生產管理條例》，監理單位的安全責任包括()。

A.將拆除工程的施工組織方案報建設行政主管部門備案

B.申領施工許可證時，提供建設工程有關安全施工措施的資料

C.審查施工組織設計中的安全技術措施是否符合工程建設強制性標準

D.在設計方案中提出保障施工作業人安全和預防生產事故的措施建議

【答案】：C

197、施工企業拒不執行公安機關消防機構作出的停止施工處罰決定的，將由()負責強制執行。

A.公安機關

B.作出決定的公安機關消防機構

C.人民法院

D.建設行政主管部門

【答案】：B

198、關于建設工程代理的說法，正確的是()2016

A.招標活動應當委托代理

B.代理人不可以自行辭去委托

C.被代理人可以單方取消委托

D.法定代表人與法人之間是法定代表關系

【答案】：C

199、根據我國《民法典》的規定，從（）起超過20年，當事人向人民法院請求保護民事權利的，人民法院不予保護。

A.權利被侵害之日

B.當事人知道或者應當知道權利被侵害時

C.當事人主張權利時

D.當事人要求義務人履行其義務時

【答案】：A

200、甲施工企業誤將應支付給乙供應商的貨款支付給了丙供應商。關于該筆貨款的返還，丙與甲之間債的產生根據屬于()。

A.不當得利

B.侵權

C.合同

D.無因管理

【答案】：A

201、關于建設單位安全責任的說法，正確的是（）（2016）

A.建設單位不得調整合同工期

B.需要進行爆破作業的，建設單位應當委托施工企業辦理申請批準手續

C.建設單位應當向施工企業提供毗鄰區的地下管線資料并保證資料的真實、準確、完整

D.建設單位應當拆除施工前告知施工企業，將施工企業資質等級證明和拆除施工組織方案報送有關部門備案

【答案】：C

202、應當吊銷建設工程承包單位資質證書的情形是（）。

A.一切超越本單位資質等級承攬工程的

B.一切承包單位將承包的工程轉包的

C.一切違反法律規定進行分包的

D.勘察、設計、施工、工程監理單位超越本單位資質等級承攬工程，情節嚴重的

【答案】：D

203、某建筑公司向某鋼廠發出一個要約表明了想要購買鋼材，鋼廠發出的承諾由于快遞公司的失誤，該承諾到達建筑公司時已超過了承諾期限，則下列說法正確的是（）。

A.此種情形屬于承諾延誤

B.此種情形屬于承諾超期

C.該承諾必然無效

D.該承諾是否有效由雙方協商決定

【答案】：A

204、對本企業的安全生產負責的主體是建筑施工企業的（）。

A.法定代表人

B.總經理

C.部門經理

D.項目經理

【答案】：A

205、關于在文物保護單位和建設控制地帶內從事建設活動的說法,正確的是()。2017真題

A.文物保護單位的保護范圍內及其周邊的一定區城不得進行挖掘作業

B.在全國重點文物保護單位的保護