2024建筑工程施工合同補充協議書范本合同編號：__________2024建筑工程施工合同補充協議書范本甲方：__________乙方：__________鑒于甲乙雙方于__________年__________月__________日簽訂的《建筑工程施工合同》（合同編號：__________），根據合同履行過程中的實際情況，為更好地完成工程，確保工程質量、安全、進度等目標的實現，雙方經友好協商，就合同中未涉及的事項達成如下補充協議：一、工程變更1.1合同執行過程中，如因設計變更、工程量增減、甲方需求調整等原因導致工程內容發生變更，乙方應按照甲方的要求及時調整施工方案，并報甲方批準。經甲方批準后，乙方按照調整后的方案進行施工。1.2工程變更導致的工程量增減、工期的順延及費用的增減，按照《建筑工程施工合同》約定的條款執行。二、工程質量2.1乙方應嚴格按照國家相關法律法規、行業標準和甲方的要求進行施工，確保工程質量符合設計文件和規范要求。2.2乙方應建立健全質量管理體系，加強過程控制，對施工過程中出現的質量問題及時進行整改。2.3乙方應承擔因施工質量原因造成的經濟損失，并按照甲方的要求承擔相應的賠償責任。三、工程安全3.1乙方應嚴格遵守國家安全生產法律法規，建立健全安全生產責任制，確保工程施工安全。3.2乙方應制定并落實施工現場的安全防護措施，確保施工過程中的人員安全。3.3乙方應承擔因施工安全原因造成的經濟損失，并按照甲方的要求承擔相應的賠償責任。四、工程進度4.1乙方應按照合同約定的工期完成施工任務。如因乙方原因導致工期延誤，乙方應按照合同約定承擔相應的違約責任。4.2乙方應根據工程進度，合理配置人力、物力資源，確保工程施工的順利進行。五、材料供應5.1乙方應按照合同約定的材料供應要求，保證材料質量、數量及供應時間。如因乙方原因導致材料供應不符合約定，乙方應承擔相應的違約責任。5.2乙方應對供應的材料進行嚴格檢驗，確保材料符合設計文件和規范要求。六、工程付款6.1乙方的工程款項支付，按照《建筑工程施工合同》約定的付款條款執行。6.2甲方支付工程款時，應扣除乙方應承擔的質量、安全、進度等方面的違約金。七、合同解除和終止7.1在合同履行過程中，如一方違反合同約定，另一方有權解除合同，并按照合同約定追究違約方的法律責任。7.2合同終止后，乙方應按照甲方的要求完成工程掃尾工作，并承擔相應費用。八、爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本補充協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，與《建筑工程施工合同》具有同等法律效力。9.2本補充協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.《建筑工程施工合同》（合同編號：__________）

2.設計變更通知單

3.工程量增減清單

4.工期順延申請表

5.質量問題整改記錄

6.安全事故報告書

7.材料供應清單

8.工程付款憑證

9.違約金計算公式

10.爭議解決協議二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定完成施工任務，視為違約。

2.乙方未按照設計文件和規范要求施工，造成工程質量問題，視為違約。

3.乙方未按照約定時間供應材料，造成工期延誤，視為違約。

4.乙方未按照合同約定支付工程款，視為違約。

5.乙方在施工過程中發生安全事故，未及時報告，視為違約。

6.乙方違反國家相關法律法規和行業標準，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.建筑工程施工合同：雙方約定完成特定建筑工程施工任務的合同。

2.違約金：違約方按照約定向守約方支付的賠償金。

3.工期延誤：因乙方原因導致工程進度滯后于合同約定的時間。

4.質量問題：工程不符合設計文件、規范要求或國家相關法律法規。

5.安全事故：施工過程中發生的人員傷亡、財產損失事件。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程變更：及時溝通，調整施工方案，報甲方批準。

2.工期延誤：協商順延工期，按約定支付違約金。

3.質量問題：及時整改，追究責任，賠償經濟損失。

4.材料供應問題：提前溝通，確保材料質量、數量及供應時間。

5.付款問題：按照合同約定及時支付工程款。

6.安全事故：立即報告，采取措施，賠償經濟損失。五、所有應用場景：1.建筑工程施工合同簽訂后的工程變更。

2.因工期延誤導致的合同糾紛。