第5頁共5頁2024年承攬加工合同范本委托方：_____(以下簡稱甲方)加工方：_____(以下簡稱乙方)依據《_____》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。一、加工方式甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。二、加工內容本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。三、加工工期從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。四、加工量、單價及總金額1、以上價格均為《稅工程施工質量驗收規范》(GB-50205-_____)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。4、本合同采用的定價方式結算。五、運輸方式：需方自提，運費自負。六、結算、付款及付款方式1、本合同簽訂后萬元為定金，____萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。七、雙方責任甲方責任1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。____月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的，按照下乙方責任1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，____年____月____日前將全部鋼構件供完。八、質量驗收1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。九、違約責任2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。十、保密責任任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。十一、其他約定1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)甲方：_____(蓋章)乙方：_________年____月____日2024年承攬加工合同范本（2）甲方：_____乙方：_____依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成一致，特訂立本合同。一、程概況1、工程名稱：_____2、工程地點：_____有限公司二、工程承包范圍1、面積：_____=____平方，附工程詳單。2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。3、工程造價____元_____，總造價____元。4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內全部付清。5、土建工程結束后開始施工，天交工。(備注：除不可抗拒外因素)。年內保證維護正常使用。6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入_____，如發生工傷事故等事宜，由乙方從_____金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向對方支付____萬元的違約金。本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。甲方：_____乙方：_________年____月____日2024年承攬加工合同范本（3）合同編號:[合同編號]【承攬加工合同】本《承攬加工合同》（下稱“合同”）由以下雙方于20__年__月__日簽署：甲方:[甲方名稱]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方代表人姓名]乙方:[乙方名稱]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方代表人姓名]鑒于1.甲方擁有一定的資源和技術優勢，并希望將其用于加工產品，以滿足市場需求；2.乙方具備相應的生產和加工能力，并愿意為甲方提供加工服務；3.雙方經友好協商達成一致，決定簽署本合同。基于以上情況，雙方同意按照以下條款和條件執行本合同:第一條：加工內容1.乙方同意承擔甲方委托的產品加工任務，并確保按照合同約定的質量、數量、交期和其他要求進行加工；2.加工內容包括但不限于：[具體加工內容]。雙方在簽訂合同時應明確確定加工任務的具體細節。第二條：加工費用和支付條件1.加工費用為：[具體金額]，以人民幣支付。2.甲方應在加工開始前支付[支付比例]的加工費用作為預付款。乙方完成加工任務后，甲方應支付剩余[支付比例]的加工費用。3.甲方應在收到加工產品并確認產品質量合格后的[支付期限]之內結清剩余款項。逾期未付款的，甲方應支付逾期付款利息。第三條：交貨時間和地點1.乙方應在本合同簽訂后[交貨時間]內完成所承擔的加工任務，并將產品按時交付到甲方指定的交貨地點。2.乙方負責確保產品在交付時的質量和完整性。如因乙方原因導致產品損壞或延誤交付，乙方應負責修理或補償相應損失。第四條：品質保證和驗收標準1.乙方承諾加工產品的質量必須符合甲方提供的質量標準要求，并滿足適用的法律法規、行業規范和相關標準；2.甲方有權對加工產品進行驗收，乙方應配合甲方進行驗收，并按甲方要求進行必要的修正和改進。第五條：知識產權1.甲方提供給乙方的原材料和技術文件等所有權和知識產權歸甲方所有，乙方無權將其用于其他項目或向第三方公開；2.加工完成的產品及其產生的知識產權歸甲方所有。第六條：違約責任1.任何一方違反本合同約定的，應承擔相應的違約責任，并賠償因此給對方造成的一切損失；2.如因不可抗力或第三方原因導致無法履行本合同的，雙方互不承擔責任，但應及時通知對方，并采取合理措施減少損失。第七條：保密條款1.雙方應對本合同及其涉及的技術、商業秘密和其他保密信息予以保密，并不得將其透露給第三方，除非得到對方書面同意或法律另有規定；2.合同終止或履行完畢后，雙方應繼續履行保密義務，直至涉密信息不再構成商業秘密。第八條：爭議解決1.本合同的履行、解釋和爭議解決均適用[適用法律]；2.如發生爭議，雙方應爭取友好協商解決。如協商不成，應提交合同簽訂地當地人民法院仲裁解決。第九條：其他事項1.本合同自甲乙雙方簽章之日起生效，有效期為[合同期限]；2.合同期滿前，雙方如無異議，可續簽本合同或簽訂新合同。本《承攬加工合同》正本一式兩份，甲方和乙方各執一份，具有同等法律效力。甲方簽章:乙方簽章:日期:日期:2024年承攬加工合同范本（4）甲方：乙方：第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。風險提示：原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。第三條乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。第四條材料由____方負責。風險提示：定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。第五條若材料由甲方負責供應時，廢料率為_____。第六條驗收時的檢驗方法是采用_____，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_____，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_____，alq為_____。第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。風險提示：加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。(一)過期____日內，每逾1天，按未交部分總價，處_____違約金。(二)繼續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_____違約金。(三)繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_____違約金。(四)繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。第九條乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。第十條按期交足定貨而合格率為____%，給予總價_____獎勵金。按期交足定貨而合格率為____%，給予總價_____獎勵金。第十一條試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_____分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。第十三條付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格后，甲方_____。第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。甲方(簽章)：____年____月____日乙方(簽章)：____年____月____日2024年承攬加工合同范本（5）合同編號：____-XXX承攬方：_______（以下簡稱“乙方”）地址：_______電話：_______傳真：_______郵箱：_______委托方：_______（以下簡稱“甲方”）地址：_______電話：_______傳真：_______郵箱：_______鑒于乙方具備相關技術和資質，甲方希望委托乙方承攬加工業務。經過雙方友好協商，達成如下合同：第一條合同目的及范圍1.1乙方承諾接受甲方委托，按照甲方提供的加工要求和標準，進行加工或代加工業務。1.2加工范圍包括但不限于：_______（詳細描述加工項目）。1.3加工過程中所需的設備、原材料以及工藝流程由乙方自行負責。第二條加工價格及結算方式2.1加工價格：雙方商定的加工價格為_______（以人民幣計算）。2.2結算方式：雙方同意按照以下方式進行結算：（1）甲方在乙方完成加工任務后，應向乙方支付全款；（2）支付方式：_______（可選：現金、電匯、支付寶等）。2.3加工價格的支付時間：甲方應于加工完成后的_______（指定時間）內支付加工款項。第三條加工期限3.1乙方應在雙方約定的期限內完成加工任務。3.2如乙方因不可抗力或其他不可預見因素