PAGEPAGE1劇院承攬合同模板（大全）合同編號：_______甲方（承攬方）：_______乙方（委托方）：_______根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方承攬乙方劇院項目的事宜，達成如下合同條款：第一條項目概況1.1項目名稱：_______1.2項目地點：_______1.3項目內容：包括但不限于劇院的舞臺設備、燈光音響、舞臺機械、裝飾裝修等工程的設計、采購、施工、安裝、調試、培訓及售后服務等。第二條合同工期2.1本項目合同工期為_______天，自合同簽訂之日起計算。2.2如因乙方原因導致工程延期，甲方有權要求乙方支付相應的延期賠償金。第三條合同價款及支付方式3.1本項目合同價款為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。3.2乙方支付合同價款的方式如下：（1）合同簽訂后_______個工作日內，支付合同價款的_______%；（2）工程進度達到_______時，支付合同價款的_______%；（3）工程竣工驗收合格后_______個工作日內，支付合同價款的_______%；（4）剩余合同價款在工程質保期滿后_______個工作日內一次性支付。第四條工程質量及驗收4.1甲方應嚴格按照國家及行業相關標準、規范進行施工，確保工程質量。4.2工程竣工后，甲乙雙方應共同進行驗收。驗收合格后，雙方簽訂工程驗收報告。第五條工程質保及售后服務5.1甲方對項目承擔的質保期為_______年，自工程竣工驗收合格之日起計算。5.2質保期內，甲方負責對工程進行維修、保養，確保設備正常運行。5.3質保期滿后，甲方提供有償售后服務。第六條違約責任6.1雙方應嚴格履行合同約定，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金。6.2違約金為合同價款的_______%。第七條爭議解決7.1本合同在履行過程中，如發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（承攬方）：_______乙方（委托方）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日特此說明：本合同模板僅供參考，具體合同內容請根據實際情況及法律法規進行調整。在簽訂合同前，請務必仔細閱讀合同條款，并咨詢專業律師意見。2024帶目錄帶附件詳細版-劇院承攬合同模板（大全）目錄一、合同雙方基本信息二、合同標的三、合同工期四、合同價款及支付方式五、工程質量及驗收六、工程質保及售后服務七、違約責任八、爭議解決九、其他約定十、附件一、合同雙方基本信息甲方（承攬方）：【公司名稱】乙方（委托方）：【公司名稱】二、合同標的2.1項目名稱：劇院承攬項目2.2項目地點：【具體地點】2.3項目內容：包括舞臺設備、燈光音響、舞臺機械、裝飾裝修等工程的設計、采購、施工、安裝、調試、培訓及售后服務等。三、合同工期3.1本項目合同工期為【具體天數】天，自合同簽訂之日起計算。3.2如因乙方原因導致工程延期，甲方有權要求乙方支付相應的延期賠償金。四、合同價款及支付方式4.1本項目合同價款為人民幣（大寫）：【具體金額】元整（小寫）：【具體金額】元。4.2乙方支付合同價款的方式如下：（1）合同簽訂后【具體天數】個工作日內，支付合同價款的【具體百分比】；（2）工程進度達到【具體百分比】時，支付合同價款的【具體百分比】；（3）工程竣工驗收合格后【具體天數】個工作日內，支付合同價款的【具體百分比】；（4）剩余合同價款在工程質保期滿后【具體天數】個工作日內一次性支付。五、工程質量及驗收5.1甲方應嚴格按照國家及行業相關標準、規范進行施工，確保工程質量。5.2工程竣工后，甲乙雙方應共同進行驗收。驗收合格后，雙方簽訂工程驗收報告。六、工程質保及售后服務6.1甲方對項目承擔的質保期為【具體年數】年，自工程竣工驗收合格之日起計算。6.2質保期內，甲方負責對工程進行維修、保養，確保設備正常運行。6.3質保期滿后，甲方提供有償售后服務。七、違約責任7.1雙方應嚴格履行合同約定，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金。7.2違約金為合同價款的【具體百分比】。八、爭議解決8.1本合同在履行過程中，如發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。十、附件（此處可附上相關圖紙、技術規范、設備清單等附件）甲方（承攬方）：【公司名稱】乙方（委托方）：【公司名稱】簽訂日期：【年】【月】【日】特此說明：本合同模板僅供參考，具體合同內容請根據實際情況及法律法規進行調整。在簽訂合同前，請務必仔細閱讀合同條款，并咨詢專業律師意見。附件列表：1.相關圖紙：包括劇院的平面圖、立面圖、剖面圖等。2.技術規范：包括劇院建設相關的國家及行業標準、規范。3.設備清單：詳細列出劇院所需的設備名稱、型號、數量等。4.工程進度計劃：明確工程各階段的時間節點。5.驗收標準：明確工程驗收的具體要求和標準。6.培訓資料：針對劇院設備操作和維護的培訓資料。7.售后服務協議：明確質保期后的售后服務內容和收費標準。違約行為羅列及認定：1.工期延誤：未能按照合同約定的工期完成工程，經雙方協商確認的延期除外。2.質量不達標：工程質量不符合國家及行業相關標準、規范。3.未按約定支付款項：未能按照合同約定的支付方式和時間支付合同價款。4.違反保密義務：泄露合同對方的商業秘密或技術秘密。5.不履行售后服務：質保期內或質保期滿后，未按約定提供維修、保養服務。法律名詞及解釋：1.合同標的：合同雙方權利義務所指向的對象，即劇院承攬項目。2.工期：合同約定的工程完成時間。3.合同價款：乙方支付給甲方的報酬。4.質保期：甲方對工程承擔的質量保證期限。5.違約金：違約方應支付給守約方的賠償金。實際執行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.設計變更：在施工過程中，可能因需求變更等原因導致設計變更，雙方應簽訂補充協議，明確變更內容、費用及工期影響。2.材料供應：確保材料質量和供應時間，避免影響工程進度。3.質量控制：加強施工過程中的質量監管，確保工程質量達標。4.驗收環節：嚴格按照驗收標準進行驗收，確保工程無質量問題。5.培訓與售后服務：加強對劇院員工的培訓，確保他們能夠熟練操作設備；同時，提供及時、