綠化工程土石方施工合同甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行綠化工程土石方施工事宜，達成如下合同條款：一、工程概況1.1工程名稱：________________1.2工程地點：________________1.3工程內容：________________1.4工程面積：________________1.5工程期限：________________二、工程價款及支付方式2.1工程價款：本合同工程總價款為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。2.2支付方式：合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的__%作為預付款；工程進度達到__%時，甲方支付乙方合同總價款的__%；工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的__%；剩余__%作為質保金，質保期滿后無質量問題，甲方支付乙方。三、工程質量和驗收3.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、設計文件及有關技術規范進行施工，并保證工程質量符合國家相關標準。3.2工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料，甲方應在收到竣工資料后__日內組織驗收。驗收合格后，雙方簽署工程驗收報告。四、工期延誤4.1如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔違約責任，并向甲方支付違約金，違約金計算方法為：________________。4.2如因甲方原因導致工期延誤，乙方不承擔違約責任，工期相應順延。五、合同解除5.1雙方協商一致，可以解除本合同。5.2如乙方違反合同約定，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應的違約責任。六、爭議解決6.1本合同在履行過程中，如發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________法定代表人（或授權代表）：____________法定代表人（或授權代表）：____________簽訂日期：________________簽訂日期：________________以上合同僅供參考，具體合同內容請根據實際情況進行調整。在簽訂合同前，請務必咨詢專業律師意見，以確保合同的合法性和有效性。2024帶目錄帶附件詳細版-綠化工程土石方施工合同目錄一、合同雙方二、工程概況三、工程價款及支付方式四、工程質量和驗收五、工期延誤六、合同解除七、爭議解決八、其他約定九、附件一、合同雙方甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________二、工程概況2.1工程名稱：________________2.2工程地點：________________2.3工程內容：________________2.4工程面積：________________2.5工程期限：________________三、工程價款及支付方式3.1工程價款：本合同工程總價款為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。3.2支付方式：合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的__%作為預付款；工程進度達到__%時，甲方支付乙方合同總價款的__%；工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的__%；剩余__%作為質保金，質保期滿后無質量問題，甲方支付乙方。四、工程質量和驗收4.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、設計文件及有關技術規范進行施工，并保證工程質量符合國家相關標準。4.2工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料，甲方應在收到竣工資料后__日內組織驗收。驗收合格后，雙方簽署工程驗收報告。五、工期延誤5.1如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔違約責任，并向甲方支付違約金，違約金計算方法為：________________。5.2如因甲方原因導致工期延誤，乙方不承擔違約責任，工期相應順延。六、合同解除6.1雙方協商一致，可以解除本合同。6.2如乙方違反合同約定，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應的違約責任。七、爭議解決7.1本合同在履行過程中，如發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。九、附件9.1施工圖紙9.2設計文件9.3技術規范甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________法定代表人（或授權代表）：____________法定代表人（或授權代表）：____________簽訂日期：________________簽訂日期：________________以上合同僅供參考，具體合同內容請根據實際情況進行調整。在簽訂合同前，請務必咨詢專業律師意見，以確保合同的合法性和有效性。附件列表：1.施工圖紙2.設計文件3.技術規范法律名詞及解釋：1.合同法：《中華人民共和國合同法》是調整平等主體之間因合同產生的財產性民事權利義務關系的法律規范的總稱。2.違約責任：當一方未履行合同約定的義務或者履行義務不符合約定時，應當承擔的法律責任。3.質保金：為保證工程質量，甲方在支付乙方工程款時預留的一定比例的款項，待工程質保期滿且無質量問題后支付。4.質保期：乙方對工程承擔質量保證責任的期限。5.訴訟：當合同糾紛無法通過協商解決時，可以通過法院提起訴訟，由法院判決。實際執行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.工期延誤：可能導致的原因包括天氣、設計變更、材料供應等。解決辦法：明確工期延誤的責任歸屬，約定違約金的計算方法，合理預留緩沖時間。2.工程質量不符合標準：可能由于施工不當、材料不合格等原因導致。解決辦法：嚴格按照設計文件和技術規范施工，進行質量監督和驗收。3.支付問題：可能由于甲方資金問題或乙方未能按時完成工程導致。解決辦法：明確支付方式和時間，確保雙方履行合同義務。