裝飾工程施工合同（兩篇）裝飾工程施工合同（兩篇）/裝飾工程施工合同（兩篇）裝飾工程施工合同甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行裝飾工程施工事宜，經友好協商，達成以下合同條款：一、工程概況1.工程名稱：____________________2.工程地點：____________________3.工程范圍：____________________4.工程面積：____________________5.工程期限：______年______月______日至______年______月______日二、工程質量1.乙方應按照甲方提供的施工圖紙、設計文件、施工方案及國家相關標準進行施工。2.乙方應確保施工質量符合國家規定的質量標準和甲方的要求。3.工程施工過程中，乙方應接受甲方及監理單位的質量監督和檢查，對存在的問題及時進行整改。三、工程費用1.工程總費用為人民幣（大寫）：____________________元整（小寫）：____________________元。2.甲方支付乙方工程進度款的支付方式及期限a)工程開工前，甲方支付乙方合同總價的30%作為預付款；b)工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同總價的30%；c)工程進度達到80%時，甲方支付乙方合同總價的30%；d)工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價的10%作為尾款。3.乙方開具正規發票給甲方。四、工期延誤1.因乙方原因造成工期延誤的，乙方應自費采取措施加快進度，確保按期完工。2.因甲方原因造成工期延誤的，乙方不承擔任何責任，工期相應順延。五、工程變更1.甲方對工程進行變更的，應提前通知乙方，并就變更部分進行協商，簽訂書面變更協議。2.乙方對工程進行變更的，應征得甲方同意，并就變更部分進行協商，簽訂書面變更協議。六、竣工驗收1.工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工報告及完整的竣工資料。2.甲方應在收到竣工報告及資料后的______個工作日內組織驗收。3.驗收合格后，雙方簽訂竣工驗收單，辦理工程結算手續。七、保修1.工程保修期為______年，自工程竣工驗收合格之日起計算。2.保修期內，乙方對施工質量問題負責免費維修。八、違約責任1.甲方未按合同約定支付工程款的，應向乙方支付逾期付款的違約金，違約金比例為每日逾期付款金額的______%。2.乙方未按合同約定完成工程的，應向甲方支付逾期竣工的違約金，違約金比例為每日逾期竣工金額的______%。九、爭議解決1.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。十、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________簽訂日期：____________________2024最新帶目錄帶附件詳細版-裝飾工程施工合同目錄一、合同雙方二、工程概況三、工程質量四、工程費用五、工期延誤六、工程變更七、竣工驗收八、保修九、違約責任十、爭議解決十一、其他約定十二、附件合同一、合同雙方甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行裝飾工程施工事宜，經友好協商，達成以下合同條款：二、工程概況1.工程名稱：____________________2.工程地點：____________________3.工程范圍：____________________4.工程面積：____________________5.工程期限：______年______月______日至______年______月______日三、工程質量1.乙方應按照甲方提供的施工圖紙、設計文件、施工方案及國家相關標準進行施工。2.乙方應確保施工質量符合國家規定的質量標準和甲方的要求。3.工程施工過程中，乙方應接受甲方及監理單位的質量監督和檢查，對存在的問題及時進行整改。四、工程費用1.工程總費用為人民幣（大寫）：____________________元整（小寫）：____________________元。2.甲方支付乙方工程進度款的支付方式及期限a)工程開工前，甲方支付乙方合同總價的30%作為預付款；b)工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同總價的30%；c)工程進度達到80%時，甲方支付乙方合同總價的30%；d)工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價的10%作為尾款。3.乙方開具正規發票給甲方。五、工期延誤1.因乙方原因造成工期延誤的，乙方應自費采取措施加快進度，確保按期完工。2.因甲方原因造成工期延誤的，乙方不承擔任何責任，工期相應順延。六、工程變更1.甲方對工程進行變更的，應提前通知乙方，并就變更部分進行協商，簽訂書面變更協議。2.乙方對工程進行變更的，應征得甲方同意，并就變更部分進行協商，簽訂書面變更協議。七、竣工驗收1.工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工報告及完整的竣工資料。2.甲方應在收到竣工報告及資料后的______個工作日內組織驗收。3.驗收合格后，雙方簽訂竣工驗收單，辦理工程結算手續。八、保修1.工程保修期為______年，自工程竣工驗收合格之日起計算。2.保修期內，乙方對施工質量問題負責免費維修。九、違約責任1.甲方未按合同約定支付工程款的，應向乙方支付逾期付款的違約金，違約金比例為每日逾期付款金額的______%。2.乙方未按合同約定完成工程的，應向甲方支付逾期竣工的違約金，違約金比例為每日逾期竣工金額的______%。十、爭議解決1.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。十一、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________簽訂日期：____________________附件：1.施工圖紙2.設計文件3.施工方案4.工程預算清單5.工程進度計劃表附件列表：1.施工圖紙2.設計文件3.施工方案4.工程預算清單5.工程進度計劃表法律名詞及解釋：1.合同法：指調整平等主體之間商品交換關系的法律規范總稱，包括合同的訂立、履行、變更、解除和終止等。2.裝飾工程：指對建筑物內外表面進行裝飾和美化的工程，包括內外墻裝飾、地面裝飾、天花裝飾等。3.竣工驗收：指工程完工后，由甲方組織進行的工程質量和成果的檢查驗收。4.保修：指乙方在工程竣工驗收合格后，對施工質量問題負責免費維修的一定期限。5.違約責任：指合同當事人違反合同義務所應承擔的責任。實際執行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.設計變更：在施工過程中，甲方可能會對設計進行變更，此時應及時簽訂書面變更協議，明確變更內容、費用和工期影響。2.質量問題：乙方應嚴格按照施工圖紙和設計文件進行施工，甲方應加強質量監督和檢查，確保工程質量符合要求。3.工期延誤：乙方應按照工程進度計劃表進行施工，如發生工期延誤，應及時采取措施加快進度，并與甲方協商解決。4.工程款支付：甲方應按照合同約定的支付方式和期限支付工程款，乙方應開具正規發票給甲方。5.爭議解決：在合同履行過程中，如發生爭議，雙方應協商解決；協商不成的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。解決辦法：1.設計變更：簽訂書面變更協議，明確變更內容、費用和工期影響，確保雙方權益。2.質量問題：加強質量監督和檢查，對存在的問題及時進行整改，確保工程質量。3.工期延誤：采取加