門窗合同范本乙方：（以下簡稱乙方）

甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關法規，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程范圍：門窗的制作、安裝、施工等。

二、產品質量及安裝要求

1、產品質量要求：所使用的材料必須符合國家相關標準，且須符合甲方要求。

2、安裝要求：乙方應按照門窗安裝規范進行安裝，確保安裝質量。

三、合同價款及支付方式

1、合同價款：總價為人民幣（大寫）元整，小寫：（￥元）。

2、支付方式：合同簽訂后，甲方按工程進度支付給乙方工程款，支付比例為工程總價的50%，驗收合格后支付至總價的95%，余款5%作為質保金，一年后無質量問題一次性付清。

四、施工期限

1、合同工期：總日歷工期天數為（大寫）天，小寫：（￥）天。

2、開工日期：年月日；竣工日期：年月日。

3、如遇下列情況則工期順延：

a.因甲方原因造成停工的；

b.不可抗力的自然因素造成的；

c.甲方變更計劃或變更施工圖而導至乙方無法連續施工的；

d.其他非乙方原因造成的停工。

五、材料供應及設備

1、乙方應按照合同約定采購材料和設備，并符合國家相關標準和甲方的要求。

2、乙方所提供的材料和設備應符合環保要求，并通過質量檢驗合格。

3、材料和設備的供應地點、運輸方式和費用由乙方負責。

4、乙方應妥善保管和使用材料和設備，因乙方保管不善或使用不當造成的損失由乙方承擔。

5、甲方有權對乙方所采購的材料和設備進行檢查和檢驗，發現不符合要求的材料和設備有權要求乙方更換或退貨。

6、如因乙方原因導致工程質量和進度的延誤，乙方應承擔相應的責任和損失。如因甲方原因導致工程質量和進度的延誤，甲方應承擔相應的責任和損失。

7、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。門窗合同范本

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方產品訂購的有關事宜，達成如下協議：

一、產品訂購

1、甲方所訂購的門窗類型為：口鋁合金門窗口鋼化玻璃門窗口實木門窗口其他門窗。

2、門窗規格、型號、數量及單價等詳見附件。

3、合同總價為人民幣（大寫）元整，即￥元。

二、交貨期限及地點

1、交貨期限為自合同簽訂之日起計算，甲方應于日內將符合要求的門窗送至乙方指定的地點。

2、交貨地點為（）：。

三、產品質量及安裝要求

1、甲方應保證所提供的門窗符合國家相關質量標準，并附有產品質量檢驗合格證明。

2、乙方應保證安裝質量，安裝過程中如因質量問題造成損失，由乙方負責賠償。

3、安裝過程中，甲方應配合乙方的施工進度，按照乙方要求的時間節點完成安裝工作。

4、如因甲方原因造成工期延誤，每逾期一天，應按照合同總價的1%向乙方支付違約金。

四、驗收及保修

1、驗收時間為自產品送至乙方指定地點起日內。驗收合格后，雙方應當在驗收單上簽字確認。

2、保修期為自驗收合格之日起計算，保修期為個月。在保修期內，因產品質量問題造成的損壞，甲方應當負責免費維修或更換。

3、如因乙方使用不當或人為損壞造成的損壞，甲方應當負責維修，但費用由乙方承擔。

五、付款方式及期限

1、合同簽訂后日內，乙方應當支付合同總價的%作為定金。

2、產品送至乙方指定地點并驗收合格后日內，乙方應當支付合同總價的%作為尾款。

3、如因甲方原因造成工期延誤或產品質量問題，乙方有權要求甲方按照合同總價的1%支付違約金。

4、如因乙方原因造成工期延誤或安裝質量問題，甲方有權要求乙方按照合同總價的1%支付違約金。

根據《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方向乙方采購門窗達成以下協議：

貨物數量：甲方向乙方采購門窗的數量為____組（一組包括：上下滑、天地鎖、豎向中挺、橫向中挺、定位器、紗網、風撐）。具體數量以實際安裝數量為準。

貨物價格：每組門窗的價格為____元人民幣（大寫：____元整），包含所有材料費、加工費、安裝費等。

交貨期限：乙方應在合同簽訂后____天內將門窗送至甲方指定的地點。

甲方在簽訂合同后應向乙方支付預付款____元人民幣（大寫：____元整）。

乙方在完成門窗安裝并經甲方驗收合格后，應向乙方支付剩余款項____元人民幣（大寫：____元整）。

乙方應保證門窗的質量符合國家相關標準，并保證使用壽命不低于____年。

在保修期內，乙方應負責免費維修及更換因質量問題引起的損壞部件。

如一方違反本合同的約定，應承擔違約責任，并向守約方支付違約金。

如因乙方質量問題導致甲方損失，乙方應承擔賠償責任。

本合同如發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，應向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。門窗采購合同范本

甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，按照平等互利的原則，經過雙方協商，就甲方向乙方訂購門窗特簽訂本合同。

合同價格：人民幣：_________元/平米，不包含安裝。

門窗尺寸：按照設計要求及現場實際情況確定。

驗收標準：按照國家相關標準及甲方要求進行驗收。

驗收方法：貨到現場后，由甲方指定代表進行驗收。

付款方式：貨到現場驗收合格后，一次性付清全部款項。

付款期限：貨到現場驗收合格后，三天內付清全部款項。

如甲方不能按時付款，乙方有權停止供貨，并按照合同總價款的千分之三/天支付違約金。

乙方保證所供貨物符合國家相關質量標準及甲方要求，并對產品質量承擔無條件責任。

在質量保證期內，如因乙方產品質量問題導致甲方損失的，乙方應承擔全部責任。

在質量保證期內，因甲方使用不當導致產品損壞的，乙方負責免費維修或更換。

質量保證期為貨物到現場驗收合格后一年。在質保期內，乙方應提供24小時技術支持服務。如因乙方產品質量問題導致甲方無法正常使用產品的，乙方應在24小時內到現場進行維修或更換。如因甲方使用不當導致產品損壞的，乙方應提供有償維修服務。

其他售后服務條款詳見附件一《售后服務協議》。

如因乙方產品質量問題導致甲方損失的，乙方應承擔全部責任，并按照合同總價款的百分之三支付違約金。如因甲方使用不當導致產品損壞的，乙方不承擔責任。

本合同未盡事宜雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

根據《中華人民共和國合同法》的相關規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方向乙方銷售門窗及相關產品事宜達成以下協議：

數量：暫定為平方米，具體數量以實際發貨數量為準。

產品質量應符合國家相關標準及甲乙雙方約定的質量標準。乙方應保證所銷售的門窗及相關產品符合環保要求，并具有相應的質量合格證明和檢驗報告。

甲方應在收到產品后及時進行驗收。乙方應在交貨后7個工作日內完成產品的安裝和調試，并確保產品正常運行。如甲方發現產品存在質量問題，有權要求乙方進行退貨或換貨處理。

甲方應在簽訂本合同后3個工作日內向乙方支付定金人民幣元。定金在最后一批貨款中扣除。

甲方應在收到貨物并驗收合格后30個工作日內支付貨款的95%，余下5%作為質保金，在質保期滿且產品質量無問題后30個工作日內支付。

乙方應在合同簽訂后10個工作日內將產品送至甲方指定的地點。

乙方應按照甲方的要求進行產品的包裝和運輸，確保產品在運輸過程中不受損壞。

乙方應提供一年的免費保修服務。在質保期內，因產品質量問題導致的損壞，乙方應負責免費維修或更換。

如因甲方使用不當導致的損壞，乙方可提供有償維修服務，維修費用由甲方承擔。

如甲乙雙方在本合同履行過程中發生違約行為，應按照《中華人民共和國合同法》的相關規定承擔違約責任。

如甲乙雙方在本合同履行過程中發生爭議，應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。門窗銷售合同范本

根據《中華人民共和國合同法》的相關規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方向乙方銷售門窗產品達成以下協議：

甲方所銷售的門窗產品應符合國家相關質量標準，并提供合格證明文件。

乙方應提供詳細的產品規格表，以便雙方確認。

乙方應按照合同約定的價格和付款方式及時支付貨款。

甲方應在合同約定的交貨期內將產品送達乙方指定的地點。

乙方應按照合同約定的驗收標準對產品進行驗收，并出具驗收報告。

甲方應保證所銷售的門窗產品質量符合國家相關標準，并提供質量保證書。

如出現質量問題，乙方應通知甲方進行維修或更換，甲方應及時響應并解決問題。

如甲乙雙方任何一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任。

對于因甲方原因造成的損失，甲方應承擔相應的賠償責任。

對于因乙方原因造成的損失，乙方應承擔相應的賠償責任。

本合同的履行過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決。如協商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

在爭議解決期間，除涉及爭議部分外，其他條款仍應履行。

本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，為明確雙方在鋁合金門窗施工過程中的權利和義務，保障雙方的合法權益，特訂立本合同。

項目內容：甲方委托乙方負責鋁合金門窗的施工，包括門窗的設計、制作、安裝、調試等。

（1）甲方應提供完整的設計圖紙和技術要求，并對乙方進行必要的技術指導。

（2）甲方應提供施工所需的場地和必要的施工條件，包括水、電、氣等。

（3）甲方應按照合同約定的時間和金額支付工程款項。

（4）甲方應對乙方的施工活動進行監督和管理，確保工程質量符合要求。

（1）乙方應按照甲方的設計要求和施工技術規范進行施工。

（2）乙方應保證施工質量和安全，遵守相關的法律法規和規定。

（3）乙方應按時完成施工任務，并在工程完工后進行驗收和交付。

（4）乙方應對施工過程中的安全事故和質量問題承擔責任。

甲方應在合同簽訂后個工作日內支付工程總價款的50%作為預付款。

乙方應在工程完工并通過驗收后，提交完整的工程結算資料。甲方應在收到結算資料后個工作日內支付剩余的工程款項。

若甲方未按時支付工程款項，乙方有權暫停施工并要求甲方支付滯納金。滯納金按未支付款項的1‰/天計算。

雙方應對涉及到的商業秘密和技術秘密予以保密，不得泄露或提供給第三方。

若因法律法規規定或司法程序需要，乙方應事先告知甲方，并協助甲方采取必要的措施保護商業秘密和技術秘密。

若乙方未按照合同約定進行施工或施工質量不符合要求，甲方有權要求乙方返工或整改，并承擔由此產生的費用。若因此造成工期延誤，乙方應承擔違約責任。

若甲方未按照合同約定支付款項，乙方有權要求甲方支付滯納金并暫停施工。若因此造成工期延誤或其他損失，甲方應承擔違約責任。

若雙方因不可抗力因素導致合同無法繼續履行，雙方應協商解決并商定合理的解決方案。

若因任何一方違約導致合同無法繼續履行或解除合同，違約方應承擔由此產生的損失賠償責任。若雙方均有違約行為，應根據各自過錯程度分擔責任。

若因司法程序需要解除合同，雙方應積極配合并提交必要的證據材料。若因司法判決導致合同解除，任何一方均不承擔違約責任。鋁合金門窗施工合同范本

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，為明確雙方在鋁合金門窗施工過程中的權利和義務，保障雙方的合法權益，經雙方友好協商，特訂立本合同。

項目地點：____________________

項目規模：____________________

項目投資額：____________________

施工內容：鋁合金門窗的制作、安裝、調試及保修。

工期：自合同簽訂之日起計算，共______天。

合同價款為人民幣______元（大寫：____________________元整）。

支付方式：甲方按工程進度分期付款，工程竣工驗收合格后付清余款。

（2）監督乙方的施工過程，對不符合要求的部位提出整改意見。

（1）按照施工圖紙和合同約定完成鋁合金門窗的制作、安裝、調試及保修工作。

（2）在施工過程中，保證安全生產，如發生人身傷害或財產損失，由乙方承擔全部責任。

（3）接受甲方的監督檢查，對甲方提出的問題及時整改。

（4）遵守國家法律法規和相關規定，保證施工質量。

如因乙方原因導致工期延誤，每逾期一天，乙方應支付甲方違約金人民幣______元。

如因甲方原因導致工程款支付延誤，每逾期一天，甲方應支付乙方違約金人民幣______元。

如因乙方原因導致工程質量問題，乙方應承擔全部責任并賠償甲方因此遭受的損失。

如因甲方原因導致工程款不足或拖欠，乙方有權停止施工，并要求甲方支付違約金及賠償損失。

第六條爭議解決方式本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，向合同簽訂地人民法院提起訴訟解決。

第七條其他事項本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字蓋章之日起生效。

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程事項協商一致，訂立本合同。

（1）預付款：合同簽訂后個工作日內支付人民幣元整（小寫：元）；

（2）進度款：安裝完成%后，支付人民幣元整（小寫：元）；

（3）竣工款：工程驗收合格后，支付人民幣元整（小寫：元）。

乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。因乙方原因導致的安全事故，由乙方承擔相應的責任和費用。

乙方應遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音、環境保護和安全生產等的管理規定，并按法律、法規的規定辦理相關手續。合同履行中如果發生爭議，雙方應當按照合同約定的方式協商解決；協商不成的，按照有關法律、規定解決。

乙方應保證工程的施工質量符合國家的質量標準和規范要求，并承擔因自身原因導致工程質量不符合要求而產生的責任和費用。

乙方應保證工程的施工進度符合合同約定的時間要求，并承擔因自身原因導致工程進度不符合要求而產生的責任和費用。

甲方有權對乙方的施工情況進行監督和管理，并有權要求乙方對不符合要求的部分進行整改或返工。如果乙方拒絕整改或返工，甲方有權解除合同并要求乙方承擔相應的違約責任。門窗安裝施工合同范本

按照《中華人民共和國合同法》和《建筑法》的有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，經甲乙雙方共同協商同意，特制定本合同：

工程名稱：德陽市高端門窗有限公司樣板房及配套工程門窗安裝。

工程地點：德陽市高端門窗有限公司廠區內，首期2棟建筑門窗安裝。

工程內容：德陽市高端門窗有限公司承接的2棟建筑的所有門窗安裝，數量以實際安裝數量為準。

工程承包方式：乙方包工，部分包料(見附表)；玻璃、鋁材由甲方提供，乙方負責安裝。

工程期限：自本合同簽訂之日起至全部工程安裝完畢并驗收合格止。

工程總造價：以雙方確認的工程量及協商確定的單價為準。

付款方式：工程驗收合格后，甲方支付總工程款的95%，留5%質保金，質保期滿后無質量問題一次性付清。

雙方商定的其他事項：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方簽字之日起生效。

爭議解決方式：如發生爭議，雙方協商解決；協商不成，依法向工程所在地人民法院提起訴訟。

甲方代表人：乙方代表人：開戶行：開戶行：賬號：賬號：電話：電話：

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，為明確雙方在建筑工程門窗采購過程中的權利和義務，經雙方友好協商，訂立本合同：

本合同采購的標的物為建筑工程所需的鋁合金門窗、幕墻及各種配套材料，包括但不限于型材、玻璃、五金配件、輔料等。

雙方約定，本合同采用固定總價方式確定標的物的價格，總價為人民幣（大寫）元整，即人民幣（小寫）元。

支付方式：甲方在合同簽訂后五個工作日內支付乙方總價款的50%作為預付款，貨到現場并驗收合格后支付至總價款的95%，余款5%作為質保金，在工程竣工驗收后一年內無質量問題時一次性付清。

交貨方式：乙方負責送貨到甲方指定的施工現場，并負責卸貨和安裝。

乙方應保證所提供的產品符合國家相關質量標準及設計要求。

甲方有權對乙方所提供的產品進行驗收，驗收標準以國家相關質量標準及設計要求為準。

若發現產品存在質量問題，甲方有權要求乙方在規定時間內進行更換或修補。

若乙方未能在規定時間內交付合格的產品，應按照每逾期一天支付總價款千分之五的標準向甲方支付違約金。

若甲方未能在規定時間內支付合同款項，應按照每逾期一天支付總價款千分之五的標準向乙方支付違約金。

甲乙雙方應對本合同的內容和實施過程保密，不得向任何第三方透露。

未經對方書面同意，任何一方不得將本合同的內容和實施過程泄露給第三方。

未經對方書面同意，任何一方不得復制、翻版或以其他方式披露本合同的內容和實施過程。

若因法律要求或司法程序需要，一方有義務向有關部門或法院披露本合同的內容和實施過程，應事先通知對方，并協助對方采取必要的措施保護對方的利益。

本合同執行過程中如發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，應向所在地人民法院提起訴訟解決。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。標題：建筑工程門窗采購合同范本

本合同旨在明確甲方與乙方之間的門窗采購權利和義務，保障雙方合法權益，共同完成建筑工程的門窗采購任務。

采購物品：門窗（具體規格、型號、材質等詳見附件）。

合同價格：總價為（具體金額），該價格包括但不限于貨物價格、運輸費用、安裝費用等。

支付方式：甲方應在合同簽訂后（具體時間）內支付總價款的（具體比例）給乙方，余款在安裝驗收合格后（具體時間）內付清。

交貨期：乙方應在合同簽訂后（具體時間）內將貨物送達甲方指定地點。

質量要求：乙方應保證所提供的門窗符合國家相關質量標準，并通過相關質量檢驗。

保修期：自安裝驗收合格之日起，保修期為（具體時間）。在保修期內，如因乙方原因導致的問題，乙方應負責免費維修或更換。

安裝：乙方應按照甲方的要求進行安裝，確保安裝質量符合國家相關標準。

驗收：甲方有權對安裝完成的門窗進行驗收，如發現質量問題或不符合合同要求，甲方有權要求乙方返工或更換。

如因乙方原因導致貨物質量不符合合同要求或交貨期延遲，乙方應承擔違約責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

如因甲方原因導致付款延遲或貨物無法按時接收，甲方應承擔違約責任，并賠償乙方因此遭受的損失。

如因不可抗力因素導致合同無法履行，雙方均不承擔違約責任。如因戰爭、自然災害等不可抗力因素導致合同無法履行，雙方應協商解決。

若雙方在執行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向乙方所在地人民法院提起訴訟。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議解決。補充協議與本合同具有同等法律效力。

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就甲方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：

工程內容及做法(詳見附表1：家居裝飾裝修工程施工項目確認表。)

工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

工程期限______天，開工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

合同價款：本合同工程造價為(大寫)：____________元整，小寫：____________元。

若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、方式及監理工程師的職責等通知乙方。

雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：

甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、監理公司各執一份；

甲方委托乙方設計施工圖紙，設計費由甲方支付。

開工前三天，為乙方入場施工創造條件。清理出室內物品，以便乙方施工。確因急電、急水、急氣等造成的損失由甲方承擔；

參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作；

負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續；

遵守國家各項法律、法規、規范和標準，嚴格執行施工圖紙和技術質量要求；嚴格履行合同規定的各項義務；熟知《住宅裝飾裝修工程施工規范》，并嚴格按《住宅裝飾裝修工程施工規范》要求組織施工，保證安全生產、保質保量完成施工任務；消防改造施工部分需報消防部門審批后方可施工。按要求組織完成所有工程，并竣工驗收，交付使用。所承攬的工程，保修期為2年，保修期內免費維修，發包人負責協調保修期內外的維修工作；凡屬于乙方負責采購的材料、設備或產品，應保質保量，并由甲方驗收后方可使用到工程上。凡不符合國家有關標準的材料、設備或產品，嚴禁進入施工現場；乙方應認真核實甲方提供的材料數量，并考慮預留3-5%今后維修備用，保證按合同約定的施工圖紙和做法說明精心完成裝飾裝修工程的施工及驗收并無償維護保養工作；如因施工質量問題或安裝不牢固造成的返工、維修，所需費用由乙方承擔；如因甲方提供的主材質量問題造成的返工、維修，應由甲方承擔相應費用；由于電改工藝和增加工程發生時根據實際結算(以預算比例計算)；增加工程以預算單中單價結算。上述費用以書面形式簽證確認。增加工程項目應另行簽訂補充合同確定工程單價后與原合同一并結算。若增加非改動性工程量且單個項目造價在100元以內的不再追加簽證，所產生費用在工程結算時直接進行結算。若單個項目造價在100元以上的需進行簽證確認；乙方施工人員應遵守甲方提出的任何規定及制度。保持現場整潔文明施工，不毀壞甲方財物，如發生人為破壞需按價賠償；乙方應確保施工現場安全，由乙方造成的安全事故責任和費用由乙方承擔；若因乙方質量問題而造成的誤工、返工或重新制作配件從而延誤工期的概由乙方承擔。由于人力不可抗拒因素造成損失由雙方協商解決；本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《市家庭裝飾裝修工程質量驗收標準》為質量評定驗收標準。本工程以《市家庭裝飾裝修工程報價定額》按實結算。本工程保修期為2年。保修期內免費維修，甲方負責協調保修期外的維修工作。本工程施工期間和保修期內如因施工質量問題所造成的損失由乙方負責修復賠償。多退少補的方式進行處理。若出現質量問題而與業主的保修無關時如需要乙方修復賠償時甲方不負責協調維修賠償事宜；若因甲方所提供材料質量問題或安裝不牢固造成的返工或門窗建筑裝飾工程施工合同范本

根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

承包范圍：門窗建筑裝飾工程設計及施工圖所含全部內容。

工程質量：符合國家現行有關施工驗收規范要求，并達到合格標準。

工期：本工程自簽訂合同之日起計算工期為天。

甲方負責采購供應本工程所需的一切材料設備，并提供產品合格證明和檢驗報告。

乙方應提前天向甲方提供材料設備清單，甲方應根據施工圖和預算書提前天確定材料設備數量和規格。

如因甲方供應的材料設備不符合質量要求或數量規格有誤，導致的工程質量問題由甲方負責。

如因乙方施工質量問題或不當使用造成的材料浪費，由乙方負責。

甲方按工程進度支付工程款，具體支付方式如下：

（1）簽訂合同后，甲方支付工程款的%作為預付款；

（4）工程竣工驗收合格后，支付工程款的%；

（5）余款%作為質保金，保修期滿后一次性支付。

乙方應嚴格按照施工圖和有關施工技術規范進行施工，不得隨意更改設計。如需更改，應先征得甲方書面同意并報請設計單位修改。

如因不可抗力或甲方原因導致設計變更，由此產生的費用由甲方承擔。如因乙方自身原因導致的設計變更，由此產生的費用由乙方承擔。

乙方應在工程變更確定后天內完成變更工程的施工，逾期完成的，由此產生的損失由乙方承擔。

如因乙方施工質量問題或不當使用造成的工程變更，由此產生的費用由乙方承擔。

乙方應保證工程質量符合國家現行有關施工驗收規范要求，并達到合格標準。如因質量問題造成的返工或整改，由此產生的費用由乙方承擔。

甲方應在工程完工后及時組織驗收，如發現質量問題或質量不符合要求，乙方應立即進行整改并報請甲方再次驗收。如整改后仍不符合要求，由此產生的損失由乙方承擔。

在驗收過程中如發現因甲方原因導致的質量問題或不符合要求，由此產生的損失由甲方承擔。如因乙方自身原因導致的質量問題或不符合要求，由此產生的損失由乙方承擔。

本工程的質量保修期為一年，保修期內如因施工質量問題造成的維修，由此產生的費用由乙方承擔。如因甲方不當使用造成的維修，由此產生的費用由甲方承擔。

鑒于甲方與乙方就門窗安裝工程的勞務分包事宜，經友好協商，依照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，達成如下協議：

乙方負責按照甲方的要求，完成門窗安裝工程的勞務分包工作，包括但不限于以下內容：

甲方提供材料和設備，乙方負責提供勞務作業。

勞務分包價格：按照乙方實際完成的工程量計算，單價為____元/平方米。

支付方式：甲方在每月的____日對乙方完成的工程量進行驗收，并按照驗收合格的工程量支付相應的勞務費用。

工期：自合同簽訂之日起計算，共計____天。如因甲方原因導致工期延誤，乙方不承擔任何責任。

質量要求：乙方應保證所提供的勞務作業符合國家相關標準及甲方的質量要求。如有質量問題，乙方應無條件進行整改。

乙方應遵守施工現場的安全規定，確保施工安全。如因乙方原因導致安全事故，乙方應承擔全部責任。

甲方應為乙方提供必要的安全設施和保護措施，確保乙方的安全。如因甲方原因導致安全事故，甲方應承擔全部責任。

如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應支付違約金____元。

如因乙方原因導致工程質量問題，乙方應無條件進行整改，并承擔因此產生的全部費用。

如因甲方原因導致工期延誤或工程質量問題，甲方應承擔相應的責任和費用。

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

本合同未盡事宜，雙方可協商解決；協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

本合同所載明的方式和電子郵箱是雙方的重要途徑。如有變更，應及時通知對方。

本合同所涉及的保密信息、商業秘密等，雙方均應嚴格遵守。如一方泄露或未經對方同意使用保密信息或商業秘密，應承擔相應的法律責任。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

本合同未盡事宜，雙方可協商解決；協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。門窗安裝工程勞務分包合同范本

鑒于甲方承建工程，并同意將該工程的勞務部分分包給乙方，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，為明確雙方的權利義務，經甲乙雙方協商一致，達成如下協議：

乙方應按照甲方的要求，自行組織足夠的施工人員及設備，以保證施工進度和質量。

乙方應按照甲方的要求，編制詳細的施工計劃和材料采購計劃，經甲方審核同意后執行。

乙方應按照甲方的要求，對施工人員進行安全教育和培訓，確保施工安全。

乙方應按照甲方的要求，對施工人員進行質量教育和培訓，確保施工質量。

甲方應為乙方提供必要的施工條件和協助，包括提供施工場地、臨時設施、施工用水用電等。

甲方應對乙方的施工活動進行監督和管理，并對乙方的施工質量、進度和安全進行考核。

甲方應根據乙方的實際施工情況，及時調整施工計劃和材料采購計劃，以保證施工順利進行。

甲方應根據乙方的實際施工情況，及時對施工人員進行技術交底和安全教育，以保證施工安全和質量。

甲方應根據乙方的實際施工情況，及時對施工人員進行質量教育和培訓，以保證施工質量。

甲方應根據乙方的實際施工情況，及時提供必要的協助和支持，以保證施工順利進行。

本合同的簽訂和履行均應遵守《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規的規定。雙方在履行本合同過程中發生爭議的，應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程完工驗收合格并結清工程款止。本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議：

工程范圍：按甲方提供的工程圖紙及要求進行施工。

合同總價款：人民幣（大寫）元整，小寫：元。

付款方式：按工程進度付款，工程完工驗收合格后一次性付清。

保修期：自驗收合格之日起壹年（以工程驗收報告為準）。

工程期限自簽訂合同之日起計算，具體根據實際工程進度情況而定。

如遇不可抗力因素，如自然災害、政策變化等導致停工，雙方應協商解決。

乙方應嚴格按甲方提供的圖紙和要求進行施工，確保工程質量。

工程驗收標準：按國家相關工程質量驗收規范進行驗收。

驗收合格后，雙方應簽署驗收報告，乙方應提供保修卡及相關資料。

甲方責任和義務：提供工程圖紙和要求；負責協調與當地政府、業主等相關方的關系；監督乙方的施工質量和進度；按時支付工程款項。

乙方責任和義務：按圖紙和要求進行施工；保證工程質量；按期完成工程；負責保修期內工程的維護和修理；負責施工現場的安全管理。

若乙方未按照合同約定完成工程或未達到驗收標準，甲方有權要求乙方返工或整改，并承擔相應的違約責任。

若甲方未按時支付工程款項或未提供必要的工作條件，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。

若因不可抗力因素導致雙方無法履行合同，雙方應協商解決，并相互諒解。

若因合同糾紛無法協商解決，雙方可向當地法院提起訴訟。門窗施工合同門窗施工合同書

甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，按照平等互利的原則，經過雙方協商，就甲方向乙方承建的工程達成如下協議：

乙方承包甲方的工程，門窗施工圖紙中的所有門窗制作、安裝、調試、驗收及保修期內的保修工作。

工程量：門窗面積約為平方米，最終以實際完成面積為準。

價格：每平方米元，總價約為元，大寫：元整。

預付款：合同簽訂后，甲方向乙方支付工程總價的%作為預付款。

中期款：在工程進度達到50%時，甲方向乙方支付工程總價的%作為中期款。

竣工驗收合格后，甲方向乙方支付工程總價的%作為尾款。

工期：門窗制作安裝工期為30天，自本合同簽訂之日起計算。

質量要求：乙方應按照甲方提供的設計圖紙和施工規范進行施工，確保工程質量達到優良標準。如因乙方原因造成質量問題，乙方應負責無償修復或更換。

乙方應遵守施工現場的安全生產規定，并配備合格的安全管理人員。如發生安全事故，乙方應承擔相應的責任和費用。

甲方應對施工現場進行安全檢查，發現安全隱患應及時通知乙方進行整改。如乙方未按照甲方要求進行整改，由此引起的安全事故由乙方負責。

如甲乙雙方任何一方違反本合同的約定，應承擔違約責任，并賠償對方因此遭受的損失。

如因乙方原因導致工期延誤，乙方應按照每延誤一天支付違約金1000元的標準向甲方支付違約金。如因甲方原因導致工期延誤，甲方應按照每延誤一天支付違約金500元的標準向乙方支付違約金。

本合同旨在明確甲乙雙方關于鋁合金門窗的采購、安裝及相關事宜的權利與義務。

鋁合金門窗的類型、規格、尺寸及顏色等具體要求應符合附件一（鋁合金門窗詳細要求）中的規定。

乙方應根據甲方的要求，提供質量符合國家相關標準的鋁合金門窗，并保證供貨的及時性。

甲方有權對乙方所提供的鋁合金門窗進行驗收，并有權要求乙方在驗收不合格時進行更換或調整。

鋁合金門窗的價格應按照附件二（鋁合金門窗價格清單）中的規定進行計算。

甲方應在合同簽署后____天內支付____%的預付款，余款應在鋁合金門窗安裝完成并經甲方驗收合格后____天內支付。

付款方式應按照附件三（付款方式）中的規定進行。

乙方應在合同簽署后____天內將鋁合金門窗送達甲方指定的地點。

乙方應負責運輸過程中的所有風險和費用，包括但不限于運輸、裝卸、保險等。

乙方應保證所提供的鋁合金門窗質量符合國家相關標準，并提供質量保證書。

如因乙方原因導致的問題，乙方應在接到甲方通知后24小時內進行維修或更換。如因甲方原因導致的問題，乙方也應協助甲方解決。

質量保證期為自安裝完成并經甲方驗收合格之日起____年。在保證期內，因產品質量問題導致的損壞或故障，乙方應負責免費維修或更換。

如因乙方原因導致的問題，乙方應在合理期限內修復完畢，如逾期未修復完畢，甲方有權要求乙方承擔違約責任。如因甲方原因導致的問題，甲方應承擔相應的責任。

若因不可抗力因素導致的問題，雙方應協商解決。

若因乙方原因導致的問題，乙方應承擔全部責任和費用。若因甲方原因導致的問題，甲方應承擔全部責任和費用。

若因質量問題導致的賠償責任和費用，應由責任方承擔。若因質量問題導致的糾紛無法協商解決，雙方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟解決爭議。鋁合金門窗合同書

甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，按照平等互利的原則，經過雙方協商，就甲方向乙方購買門窗特簽訂本合同。

付款方式：貨物到場付總價款的%，安裝完畢付至總價款的%，驗收合格日內付至總價款的%。

供貨及安裝：由乙方負責供貨并承擔運輸及安裝費用。貨物進場后由甲方負責驗收并簽收進貨單。

質量及驗收：門窗必須符合現行國家標準及規格；并達到甲方要求的質量標準。甲方對門窗質量有異議的，應當在收到門窗之日起日內書面提出，雙方協商解決辦法。

保修：保修期內如出現質量問題，乙方負責免費更換（人為因素及自然災害除外）。

違約責任：除不可抗拒事件，任何一方違反本合同，應向對方償付本合同總價款%的違約金。

爭議的解決方式：凡因執行本合同所發生的爭議，或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決。如果協商不能解決時，依照《中華人民共和國合同法》，由雙方認可的仲裁部門解決或向人民法院起訴。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持壹份，具有同等法律效力，自簽字蓋章之日起生效。

乙方同意按照甲方的要求，完成鋁合金門窗的供應、安裝和調試工作，確保其質量符合國家相關標準。

鋁合金門窗的設計、制造和安裝：乙方應按照甲方的要求，進行鋁合金門窗的設計、制造和安裝工作，確保其質量、尺寸和性能符合甲方的使用需求。

交貨期限：乙方應按照合同約定的時間，將鋁合金門窗送達甲方指定的地點。

付款方式：甲方應在合同簽訂后____天內支付____%的預付款，在收到貨物并驗收合格后支付____%的貨款，在安裝調試完畢后支付____%的尾款。

質量保證：乙方應保證所供應的鋁合金門窗質量符合國家相關標準，并保證其在使用過程中的耐用性和安全性。

保密協議：雙方應對合同內容及涉及的商業機密進行保密，不得向第三方泄露。

違約責任：若一方違反本合同約定，應承擔違約責任，并賠償對方因此造成的損失。

爭議解決：本合同的執行過程中發生爭議，雙方應友好協商解決；如協商不成，可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

本鋁合金門窗承包合同是甲乙雙方經過友好協商，共同達成的協議。在合同的執行過程中，雙方應遵守合同條款，確保合同的順利實施。同時，雙方應保持密切溝通，及時解決可能出現的問題，以確保項目的順利進行。鋁合金門窗承包合同

根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，為明確合同雙方的權利義務，經過雙方友好協商，現達成以下條款：

經共同協商甲方同意向乙方購置鋁合金門窗，其具體情況如下：

材料：鋁合金推拉窗（75系列），厚度2毫米，紗扇、滑輪等配件根據合同所附樣品選定。

制作工藝及安裝：按雙方認可的樣品制作，制作及安裝誤差應在允許范圍之內。制作安裝過程中，乙方應保證產品質量和安全性能。

質量驗收：乙方應按照國家相關標準進行生產和安裝，并提供質量合格證