第32頁共32頁承攬加工?合同專業?版定做?方：__?___（?稱甲方）?承攬方?：___?__（稱?乙方）?根據《_?____?》規定，?結合本工?程的實際?情況，雙?方經友好?協商簽訂?本合同，?以共同遵?守。一?、加工制?作內容：?1.制?作內容：?主鋼構?：鋼梁.?H（40?0~80?0）__?___。?材質為Q?235。?鋼構必須?進行除銹?。刷中灰?面添一道?、中灰底?漆（防銹?漆）一道?。二、?合同價格?及結算方?式：1?.合同造?價按__?__噸。?合同總價?款為__?___，?以實際決?算為準。?（貨款可?以用現金?或承兌付?給。）?2.合同?簽訂三日?內甲方付?款3.?提貨：?（1）.?第一次送?齊二十八?架鋼架，?甲方不付?貨款，提?第二次貨?時付清前?次貨款，?依次類推?，至此全?部提清，?最后一次?提貨時甲?方全部付?清貨款。?4.結?算方式：?按合同規?定及甲方?圖紙制作?，成品按?理論重量?進行決算?。三、?質量要求?：乙方?必須按照?國家現行?鋼結構制?作、驗收?規范（鋼?結構工程?施工質量?驗收規范?GB50?205_?20__?___）?認真加工?制作，確?保構件質?量達到鋼?結構規范?要求。?四、交貨?地點和時?間：1?.交貨地?點：甲方?在乙方廠?房內提貨?;運費由?甲方負責?，裝車由?乙方負責?。2.?交貨時間?：___?__五?、包裝及?運輸：?1.乙方?負責裝車?。裝車時?應按照規?范要求進?行裝運，?要求運輸?公司使用?足夠數量?的墊木，?盡量避免?運輸過程?中出現構?件變形、?油漆損傷?，裝車費?含在合同?價內。?2.甲方?負責運輸?，運輸標?志應按甲?方要求實?施（具體?由甲方再?出發運前?另行交底?）。3?.運輸費?用由甲方?承擔，構?件到位后?甲方負責?卸車。?六、雙方?權利及義?務：1?.甲方向?乙方提供?完整的構?建加工圖?紙一套，?并簽字認?可。由乙?方認真完?善后按照?甲方圖紙?進行加工?制作。?2.甲方?應對乙方?加工制作?過程中的?疑問及時?給予解答?，并提供?修改和變?更通知。?否則由此?引起的工?期延誤以?順延。?3.乙方?必須接受?甲方的質?量監督檢?驗，不得?擅自外協?加工，乙?方應按甲?方委派的?現場質量?監理的合?理要求制?作，發現?問題及時?糾正。?4.甲方?如現場發?現質量問?題及時通?知乙方進?行整改，?乙方接到?通知后2?4小時內?趕到現場?協助解決?。5.?乙方質量?問題導致?返工，乙?方負責修?復，并承?擔返工費?及直接費?用。七?、違約責?任：按?《___?__》相?關規定執?行。八?、合同糾?紛處理方?式：甲?乙雙方在?合作過程?中，如發?生糾紛，?應由雙方?友好協商?解決，協?商不成，?則由提交?當地__?___委?員會__?___。?九、附?則：1?.本合同?由甲乙雙?方簽字蓋?章，甲方?定金到賬?后生效。?此合同有?效期為_?___年?____?月___?_日至_?___年?____?月___?_日。?2.未盡?事宜，雙?方協商解?決或另立?補充合同?。甲方?（蓋章）?：___?__?????????乙方（蓋?章）：_?____?委托代?理人：_?____???????????委托?代理人：?____?_聯系?方式：_?____?????????????聯系?方式：_?____?開戶行?：___?__???????????????開戶行：?____?_賬號?：___?__?????????????????賬號：_?____?日期：?____??????????????????日期：_?____?承攬加?工合同專?業版（二?）定做?方：__?___（?稱甲方）?承攬方?：___?__（稱?乙方）?根據《_?____?》規定，?結合本工?程的實際?情況，雙?方經友好?協商簽訂?本合同，?以共同遵?守。一?、加工制?作內容：?1.制?作內容：?主鋼構?：鋼梁.?H（40?0~80?0）__?___。?材質為Q?235。?鋼構必須?進行除銹?。刷中灰?面添一道?、中灰底?漆（防銹?漆）一道?。二、?合同價格?及結算方?式：1?.合同造?價按__?__噸。?合同總價?款為__?___，?以實際決?算為準。?（貨款可?以用現金?或承兌付?給。）?2.合同?簽訂三日?內甲方付?款3.?提貨：?（1）.?第一次送?齊二十八?架鋼架，?甲方不付?貨款，提?第二次貨?時付清前?次貨款，?依次類推?，至此全?部提清，?最后一次?提貨時甲?方全部付?清貨款。?4.結?算方式：?按合同規?定及甲方?圖紙制作?，成品按?理論重量?進行決算?。三、?質量要求?：乙方?必須按照?國家現行?鋼結構制?作、驗收?規范（鋼?結構工程?施工質量?驗收規范?GB50?205_?20__?___）?認真加工?制作，確?保構件質?量達到鋼?結構規范?要求。?四、交貨?地點和時?間：1?.交貨地?點：甲方?在乙方廠?房內提貨?;運費由?甲方負責?，裝車由?乙方負責?。2.?交貨時間?：___?__五?、包裝及?運輸：?1.乙方?負責裝車?。裝車時?應按照規?范要求進?行裝運，?要求運輸?公司使用?足夠數量?的墊木，?盡量避免?運輸過程?中出現構?件變形、?油漆損傷?，裝車費?含在合同?價內。?2.甲方?負責運輸?，運輸標?志應按甲?方要求實?施（具體?由甲方再?出發運前?另行交底?）。3?.運輸費?用由甲方?承擔，構?件到位后?甲方負責?卸車。?六、雙方?權利及義?務：1?.甲方向?乙方提供?完整的構?建加工圖?紙一套，?并簽字認?可。由乙?方認真完?善后按照?甲方圖紙?進行加工?制作。?2.甲方?應對乙方?加工制作?過程中的?疑問及時?給予解答?，并提供?修改和變?更通知。?否則由此?引起的工?期延誤以?順延。?3.乙方?必須接受?甲方的質?量監督檢?驗，不得?擅自外協?加工，乙?方應按甲?方委派的?現場質量?監理的合?理要求制?作，發現?問題及時?糾正。?4.甲方?如現場發?現質量問?題及時通?知乙方進?行整改，?乙方接到?通知后2?4小時內?趕到現場?協助解決?。5.?乙方質量?問題導致?返工，乙?方負責修?復，并承?擔返工費?及直接費?用。七?、違約責?任：按?《___?__》相?關規定執?行。八?、合同糾?紛處理方?式：甲?乙雙方在?合作過程?中，如發?生糾紛，?應由雙方?友好協商?解決，協?商不成，?則由提交?當地__?___委?員會__?___。?九、附?則：1?.本合同?由甲乙雙?方簽字蓋?章，甲方?定金到賬?后生效。?此合同有?效期為_?___年?____?月___?_日至_?___年?____?月___?_日。?2.未盡?事宜，雙?方協商解?決或另立?補充合同?。甲方?（蓋章）?：___?__?????????乙方（蓋?章）：_?____?委托代?理人：_?____???????????委托?代理人：?____?_聯系?方式：_?____?????????????聯系?方式：_?____?開戶行?：___?__???????????????開戶行：?____?_賬號?：___?__?????????????????賬號：_?____?日期：?____??????????????????日期：_?____?承攬加?工合同專?業版（三?）承攬?方（甲方?）：__?___?定作方（?乙方）：?____?_甲乙?雙方為了?保證全面?地履行各?自的義務?，簽訂本?合同，共?同信守執?行。第?一條

甲?方加工定?作物的名?稱、規格?、質量、?數量、加?工費定?作物名稱?型號?規格質?量要求?計量單位?數量?加工費?單位總?價第二?條

加工?成品的完?工時間、?檢驗標準?與方法、?包裝標準?與費用承?擔定作?物名稱?完工時間?檢驗時?間地點?檢驗標準?與方法?包裝標準?包裝費?承擔第?三條

加?工成品的?交付時間?、地點、?運輸方法?與運費承?擔定作?物名稱?交付時間?交付地?點運輸?方法運?輸價款承?擔第四?條

乙方?提供原材?料名稱、?規格、質?量、數量?、價款等?及圖紙、?技術資料?材料名?稱型號?規格?質量要求?計量單?位數量?單價?總價圖?紙、技?術資料及?交付時?間第五?條

原材?料交付時?間、地點?、包裝、?檢驗方法?、運輸?材料名稱?交付時?間交付?地點交?付數量?包裝要求?檢驗方?法運輸?方法和?運費承?擔第六?條

加工?費結算辦?法與時間?____?_。第?七條

乙?方應于_?___年?____?月___?_日前向?甲方交付?定金__?__元；?乙方應于?____?年___?_月__?__日前?向甲方交?付預付款?____?元。乙方?不履行合?同的，無?權請求返?還定金。?甲方不履?行合同的?，除承擔?違約責任?外，必須?如數返還?預付款。?乙方不履?行合同的?，可以把?預付款抵?作違約金?和賠償金?，有余款?可以請求?返還。?第八條

?甲方的違?約責任?1.甲方?如未按合?同規定的?質量交付?定作物，?乙方同意?利用的，?應當按質?論價；不?同意利用?的，甲方?應當負責?修理或調?換，并承?擔逾期交?付的責任?；經過修?整或調整?后，仍不?符合合同?規定的有?權拒收，?由此造成?的損失由?甲方賠償?。2.?甲方交付?定作物的?數量少于?合同規定?的，乙方?仍然需要?的，甲方?應當照數?補齊，補?交部分按?逾期交付?處理；乙?方不再需?要的，有?權解除合?同，因此?造成的損?失由甲方?賠償。?3.因甲?方包裝不?善造成定?作物毀損?的，由甲?方賠償損?失。4?.甲方逾?期交付定?作物，應?當向乙方?償付違約?金，每逾?期一天，?按逾期交?付部分的?價款總額?的___?_‰償付?違約金。?5.甲?方不能交?付定作物?的，應向?乙方償付?不能交付?定作物部?分價款總?值___?_％的違?約金。?6.由甲?方負責送?貨的，如?運輸中造?成定作物?損壞，甲?方應當負?責修理，?達到合同?規定的質?量要求，?否則乙方?有權拒收?。第九?條

乙方?的違約責?任1.?乙方如中?途變更定?作物的數?量、規格?、質量或?設計等，?應當賠償?甲方因此?造成的損?失。2?.乙方如?中途廢止?合同，應?償付甲方?未履行部?分定作物?價款總值?____?％的違約?金。3?.乙方如?未按合同?規定的時?間向甲方?提供圖紙?和其它技?術資料，?除交付定?作物的日?期得以順?延外，乙?方應當償?付甲方因?停工待料?的損失。?4.乙?方如超過?合同規定?日期付款?，應當比?照中國人?民銀行有?關延期付?款的規定?，向甲方?償付違約?金。5?.乙方如?無故拒絕?接收定作?物，應當?賠償甲方?因此造成?的損失。?6.乙?方如變更?交付定作?物地點，?應承擔因?此而多支?出的費用?。第十?條

聲明?及保證?（一）甲?方：1?.甲方為?一家依法?設立并合?法存續的?企業，有?權簽署并?有能力履?行本合同?。2.?甲方簽署?和履行本?合同所需?的一切手?續均已辦?妥并合法?有效。?3.在簽?署本合同?時，任何?法院、仲?裁機構、?行政機關?或監管機?構均未作?出任何足?以對甲方?履行本合?同產生重?大不利影?響的判決?、裁定、?裁決或具?體行政行?為。4?.甲方為?簽署本合?同所需的?內部授權?程序均已?完成，本?合同的簽?署人是甲?方的法定?代表人或?授權代表?人。本合?同生效后?即對合同?雙方具有?法律約束?力。（?二）乙方?：1.?乙方為一?家依法設?立并合法?存續的企?業，有權?簽署并有?能力履行?本合同。?2.乙?方簽署和?履行本合?同所需的?一切手續?均已辦妥?并合法有?效。3?.在簽署?本合同時?，任何法?院、仲裁?機構、行?政機關或?監管機構?均未作出?任何足以?對乙方履?行本合同?產生重大?不利影響?的判決、?裁定、裁?決或具體?行政行為?。4.?乙方為簽?署本合同?所需的內?部授權程?序均已完?成，本合?同的簽署?人是乙方?的法定代?表人或授?權代表人?。本合同?生效后即?對合同雙?方具有法?律約束力?。第十?一條

保?密雙方?保證對從?另一方取?得且無法?自公開渠?道獲得的?商業秘密?（技術信?息、經營?信息及其?他商業秘?密）予以?保密。未?經該商業?秘密的原?提供方同?意，一方?不得向任?何第三方?泄露該商?業秘密的?全部或部?分內容。?但法律、?法規另有?規定或雙?方另有約?定的除外?。保密期?限為__?__年。?第十二?條

不可?抗力本?合同所稱?不可抗力?是指不能?預見、不?能克服、?不能避免?并對一方?當事人造?成重大影?響的客觀?事件，包?括但不限?于自然災?害如洪水?、地震、?火災和風?暴等以及?社會事件?如戰爭、?動亂、政?府行為等?。如因?不可抗力?事件的發?生導致合?同無法履?行時，遇?不可抗力?的一方應?立即將事?故情況書?面告知另?一方，并?應在__?__天內?，提供事?故詳情及?合同不能?履行或者?需要延期?履行的書?面資料，?雙方認可?后協商終?止合同或?暫時延遲?合同的履?行。第?十三條

?通知1?.根據本?合同需要?發出的全?部通知以?及雙方的?文件往來?及與本合?同有關的?通知和要?求等，必?須用書面?形式，可?采用__?___（?書信、傳?真、電報?、當面送?交等方式?）傳遞。?以上方式?無法送達?的，方可?采取公告?送達的方?式。2?.各方通?訊地址如?下：__?____?____?____?____?____?____?____?_。3?.一方變?更通知或?通訊地址?，應自變?更之日起?____?日內，以?書面形式?通知對方?；否則，?由未通知?方承擔由?此而引起?的相應責?任。第?十四條

?爭議的處?理1.?本合同受?____?_國法律?管轄并按?其進行解?釋。2?.本合同?在履行過?程中發生?的爭議，?由雙方當?事人協商?解決，也?可由有關?部門調解?；協商或?調解不成?的，按下?列第__?___種?方式解決?：（1?）提交_?____?仲裁委員?會仲裁；?（2）?依法向人?民法院起?訴。第?十五條

?解釋本?合同的理?解與解釋?應依據合?同目的和?文本原義?進行，本?合同的標?題僅是為?了閱讀方?便而設，?不應影響?本合同的?解釋。?第十六條?

補充與?附件本?合同未盡?事宜，依?照有關法?律、法規?執行，法?律、法規?未作規定?的，甲乙?雙方可以?達成書面?補充協議?。本合同?的附件和?補充協議?均為本合?同不可分?割的組成?部分，與?本合同具?有同等的?法律效力?。第十?七條

合?同效力?本合同自?雙方或雙?方法定代?表人或其?授權代表?人簽字并?加蓋公章?之日起生?效。有效?期為__?__年，?自___?_年__?__月_?___日?至___?_年__?__月_?___日?。本合同?正本一式?____?份，雙方?各執__?__份，?具有同等?法律效力?；合同副?本___?_份，送?____?_留存一?份。承?攬方（蓋?章）：_?____?

??????定作?方（蓋章?）：__?___?法定代表?人（簽字?）：__?___

???法定代?表人（簽?字）：_?____?地址：?____?_

?

???????????????地?址：__?___?____?年___?_月__?__日?????????

?____?年___?_月__?__日?簽訂地點?：___?__

?

????????????簽訂地點?：___?__承?攬加工合?同專業版?（四）?定做方：?____?_地址?：___?__電?話：__?___?法定代表?人：__?___?承攬方：?____?_地址?：___?__電?話：__?___?法定代表?人：定?做方委托?承攬方加?工___?__，經?雙方充分?協商，特?訂立本合?同，以便?共同遵守?。一、?合同組成?及內容?1.1本?合同規范?由定做方?委托承攬?方承攬加?工后，將?全數加工?制成品交?付定做方?之一切相?關法律行?為。1?.2原物?料、包材?、加工制?成品之具?體品種數?量、交期?、交貨地?、加工費?金額、支?付日期、?支付方法?，按經承?攬方確認?之定做方?采購單、?發票或其?它書面約?定所列，?并作為本?合同附件?;本合同?未盡事宜?經雙方協?商需補充?的條款可?另附協議?書，亦視?為合同附?件。經雙?方確認的?往來信函?、傳真、?電子郵件?等，將作?為本合同?的組成部?分，合同?附件及其?組成部份?與本合同?具有同等?效力。?二、加工?成品2?.1定做?方和承攬?方一致同?意，只能?向承攬方?委托加工?承攬方目?前和將來?的可批量?生產的產?品，可批?量生產之?外的產品?，雙方另?行協商。?三、加?工成品質?量要求?3.1按?照雙方認?定的樣品?質量標準?為檢驗合?格的標準?，經檢驗?，定做方?有權拒收?任何低于?該樣品質?量標準的?產品。?3.2承?攬方需為?每單件產?品提__?___品?合格證。?如果國家?或者行業?標準有另?行規定，?以相應的?標準為準?，承攬方?應提供完?整的成品?以及相關?的資料文?件。四?、訂單確?認4.?1定做方?以訂貨單?形式將訂?貨信息傳?真或者快?遞給承攬?方。4?.2承攬?方收到定?做方訂單?在___?__工作?日內確認?交貨期及?交貨數量?。在正常?情況下_?___天?內交貨。?大宗訂單?，指單品?訂購數量?____?_套以上?，特殊產?品，指非?承攬方正?常產品（?正常產品?指定做方?對承攬方?原有產品?沒有改動?的情況下?）及新產?品，雙方?另行協商?交貨期。?4.3?定做方指?定訂貨負?責人，訂?單必須由?該負責人?簽字或蓋?有定做方?公司公章?才生效，?否則承攬?方不認可?該訂單的?有效性。?4.4?定做方傳?真給承攬?方訂單經?確認后，?與本合同?具有同等?的法律效?力。五?、訂單付?款方式、?交貨時間?、包裝要?求5.?1定做方?所委托承?攬方加工?的產品訂?單經雙方?確認日起?____?天內，定?做方首付?該訂單總?額的__?__%給?承攬方作?為預付款?，余下_?___%?在定做方?驗收貨物?后___?_天內付?清給承攬?方。5?.2產品?包裝要求?：采用承?攬方的中?性包裝，?并加印定?做方的公?司名稱、?產品名稱?、型號、?聯系方式?等，具體?的包裝，?以具體的?訂單要求?為準。?六、原材?料的提供?辦法及規?格、數量?、質量?6.1（?用定做方?原材料完?成工作的?，應當明?確規定原?材料的消?耗定額）?。定做方?應按合同?規定的時?間、數量?、質量、?規格提供?原材料，?承攬方對?定做方提?供的原材?料要按合?同規定及?時檢驗，?不符合要?求的，應?立即通知?定做方調?換或補齊?。承攬方?對定做方?提供的原?材料不得?擅自更換?，對修理?的物品不?得偷換零?部件。?6.2（?用承攬方?原料完成?工作的）?，承攬方?必須依照?合同規定?選用原材?料，并接?受定做方?檢驗。承?攬方隱瞞?原材料的?缺陷或者?用不符合?合同規定?的原材料?而影響定?做質量時?，定做方?有權要求?重作、修?理、減少?價款或退?貨。七?、技術資?料、圖紙?提供辦法?7.1?承攬方在?依照定做?方的要求?進行工作?期間，發?現提供的?圖紙或技?術要求不?合理，應?當及時通?知定做方?;定做方?應當在規?定的時間?內回復，?提出修改?意見。承?攬方在規?定的時間?內未得到?答復，有?權停止工?作，并及?時通知定?做方，因?此造成的?損失，由?定做方賠?償。7?.2定做?方應當按?規定日期?提供技術?資料、圖?紙等。?7.4由?承攬方提?供圖紙和?技術資料?進行生產?，圖紙和?技術資料?發生變更?的，承攬?方應及時?通知定做?方，定做?方認可后?方可按照?訂單生產?。八、?價款按?照具體的?訂貨單進?行價款結?算。九?、驗收標?準和方法?9.1?按照合同?規定的質?量要求、?圖紙和樣?品作為驗?收標準。?9.2?承攬方需?提供每款?新產品的?檢測報告?，以及國?家和行業?強制要求?的報告。?9.3?每批產品?，定做方?按照雙方?認定的樣?品作為檢?驗標準進?行驗收，?如不符合?樣品的產?品，定做?方通知承?攬方，承?攬方應在?雙方約定?時間內退?換符合樣?品標準的?產品。?9.4定?做方應當?按合同規?定的期限?驗收承攬?方所完成?的工作。?驗收前承?攬方應當?向定做方?提交必需?的技術資?料和有關?質量證明?。對短期?檢驗難以?發現質量?缺陷的定?做物或項?目，應當?由雙方協?商，在合?同中規定?保證期限?。保證期?限內發生?問題，除?定做方使?用、保管?不當等原?因而造成?質量問題?的以外，?由承攬方?負責修復?或退換。?9.5?當事人雙?方對委托?的定做物?和項目質?量在檢驗?中發生爭?議時，可?由法定質?量監督檢?驗機構提?供檢驗證?明。十?、交貨的?時間和地?點10?.1交（?提）定做?物期限應?當按照合?同規定履?行。任何?一方要求?提前或延?期交（提?）定做物?，應當在?事先與對?方達成協?議，并按?協議執行?。10?.2交（?提）定做?物日期計?算：承攬?方自備運?輸工具送?交定做物?的以定做?方接收的?戳記日期?為準;委?托運輸部?門運輸的?，以發運?定做物時?承運部門?簽發戳記?日期為準?;自提定?做物的，?以承攬方?通知的提?取日期為?準，但承?攬方在發?出提取定?做物通知?中，必須?留給定做?方以必要?的途中時?間;雙方?另有約定?的，按約?定的方法?計算。?十一、包?裝、運輸?及費用?11.1?發貨方應?確保其供?料或加工?制成品包?裝牢固，?并保障運?輸過程安?全。1?1.2發?貨方應按?收貨方確?定的運輸?路線、運?輸方式、?送貨地點?委托承運?單位發運?，力求裝?足容量或?噸位，以?節約費用?。11?.3承攬?方對定做?方供料及?定做方對?承攬方運?送加工制?成品之運?輸及__?___費?，由承攬?方負擔。?十二、?加工貿易?手冊、原?物料進口?及成品出?口報關（?若有）?加工貿易?手冊由定?做方按海?關法及相?關法律規?定填報，?但因承攬?方向定做?方提供資?料性文件?與實際進?口料件不?符（包括?但不限于?重量、品?名規格、?數量、原?產地等）?，導致定?做方在料?件進口報?關或加工?制成品出?口報關時?產生一切?支出費用?損失，由?承攬方全?數承擔。?十三、?保密條款?13.?1承攬方?不得將定?做方或印?有定做方?____?_或標識?的產品置?于承攬方?工廠展示?給除定做?方以外的?任何第三?方。1?3.2承?攬方未經?定做方書?面同意，?不得將定?做方產品?或印有定?做方__?___或?標識的產?品印刷于?承攬方自?身或與承?攬方有關?的樣本、?介紹、圖?冊等宣傳?品上。?13.3?未經定做?方事先書?面同意，?承攬方不?得將定做?方產品或?印有定做?方___?__或標?識的產品?在展銷會?、展覽會?上展覽或?展示。?13.4?定做方不?得將承攬?方所報產?品價格泄?漏給任何?第三方。?13.?11承攬?方和其合?法繼承者?，如果有?同意在樣?品和文件?或以摘錄?或零件的?方式交付?給他或他?們時，不?將此用于?給任何第?三方或其?本身的市?場生產制?造。1?3.12?在生產訂?單的過程?中定做方?和承攬方?共同研發?的結果和?其技術秘?密應為定?做方的無?限制的財?產，未經?允許，承?攬方不得?使用。?13.1?4定做方?可以在任?何時間檢?查承攬方?的保密措?施。十?四、違約?責任1?4.1未?按合同規?定的質量?交付定做?物或完成?工作，定?做方同意?利用的，?應當按質?論價，酌?減酬金或?價款;不?同意利用?的，應當?負責修整?或調換，?并承擔逾?期交付的?責任;經?過修整或?調換后，?仍不符合?合同規定?的，定做?方有權拒?收，由此?造成的損?失由承攬?方賠償。?14.?2交付定?做物或完?成工作的?數量少于?合同規定?，定做方?仍然需要?的，應當?照數補齊?，補交部?分按逾期?交付處理?;少交、?遲交部分?定做方不?再需要的?，承攬方?應賠償定?做方因此?造成的損?失。1?4.3未?按合同規?包裝定做?物，需返?修或重新?包裝的，?應當負責?返修或重?新包裝，?并承擔因?此而支付?的費用。?定做方不?要求返修?或重新包?裝而要求?賠償損失?的，承攬?方應當償?付定做方?該不合格?包裝物低?于合格包?裝物的價?值部分。?因包裝不?符合同規?定造成定?做物毀損?、滅失的?，由承攬?方賠償損?失。1?4.4逾?期交付定?做物（包?括返修、?更換、補?交等），?應當向定?做方償付?違約金_?___元?;（合同?中無具體?規定的，?應當比照?中國人民?銀行有關?延期付款?的規定，?按逾期交?付部分的?價款總額?計算，向?定做方償?付違約金?）以酬金?計算的，?每逾期一?天，按逾?期交付部?分的酬金?總額的千?分之一償?付違約金?。14?.5未經?定做方同?意，提前?交付定做?物，定做?方有權拒?收。1?4.6不?能交付定?做物或不?能完成工?作的，應?當償付不?能交付定?做物或不?能完成工?作部分價?款總值的?____?%（10?%～30?%）或酬?金總額的?____?%（20?%～60?%）的違?約金。?14.7?異地交付?的定做物?不符合合?同規定，?暫由定做?方代保管?時，應當?償付定做?方實際支?付的保管?、保養費?。14?.8實行?代運或送?貨的定做?物，錯發?到達地點?或接收單?位（人）?，除按合?同規定負?責運到指?定地點或?接收單位?（人）外?，并承擔?因此多付?的運雜費?和逾期交?付定做物?的責任。?14.?9由于保?管不善致?使定做方?提供的原?材料、設?備、包裝?物及其他?物品毀損?、滅失的?，應當償?付定做方?因此造成?的損失。?14.?10未按?合同規定?的辦法和?期限對定?做方提供?的原材料?進行檢驗?，或經檢?驗發現原?材料不符?合要求而?未按合同?規定的期?限通知定?做方調換?、補齊的?，由承攬?方對工作?質量、數?量承擔責?任。1?4.11?擅自調換?定做方提?供的原材?料或修理?物的零部?件，定做?方有權拒?收，承攬?方應賠償?定做方因?此造成的?損失。如?定做方要?求重作或?重新修理?，應當按?定做方要?求辦理，?并承擔逾?期交付的?責任。?十五、不?可抗力?在合同規?定的履行?期限內，?由于不可?抗力致使?本合同不?能履行時?，可免予?承擔違約?責任。?十六、合?同解除?16.1?本合同簽?訂后，雙?方不得擅?自變更和?解除。如?遇不可抗?拒的原因?，確實無?法履行合?同，經雙?方協商同?意后，可?予變更或?解除合同?。但提出?方應于該?原因發生?起二十四?小時內通?知對方，?辦理變更?或解除合?同的手續?。16?.2如承?攬方在規?定交貨期?遲延的_?___日?內仍然無?法交付貨?物，定做?方有權解?除合同，?承攬方所?收定做方?款項應如?數退還，?如___?_日內不?能退還，?承攬方還?應在確定?還款之日?起每日_?____?向定做方?加付遲延?付款違約?金。十?七、糾紛?的處理?對本合同?發生糾紛?，雙方應?協商解決?，協商不?成，按照?《中華人?民共和國?民事訴訟?法》有關?規定，提?交___?_方所在?地的人民?法院解決?。本合?同自__?__年_?___月?____?日起生效?，合同履?行完畢即?失效，本?合同執行?期間，雙?方不得隨?意變更和?解除合同?，合同如?有未盡事?宜，由雙?方共同協?商，作出?補充規定?，補充規?定與本合?同具有同?等效力。?本合同?正本一式?二份，定?做方和承?攬方各執?一份;合?同副本一?式___?_份，交?____?_（如經?鑒證或公?證，則應?送鑒證機?關或公證?機關）各?留存一份?。定做?方：__?___?公章：_?____?法定代?表人：_?____?開戶銀?行：__?___?帳號：_?____?法定地?址：__?___?電話：_?____?___?_年__?__月_?___日?承攬方?：___?__公?章：__?___?法定代表?人：__?___?開戶銀行?：___?__帳?號：__?___?法定地址?：___?__電?話：__?___?____?年___?_月__?__日?承攬加工?合同專業?版（五）?定做方?：___?__（稱?甲方）?承攬方：?____?_（稱乙?方）根?據《__?___》?規定，結?合本工程?的實際情?況，雙方?經友好協?商簽訂本?合同，以?共同遵守?。一、?加工制作?內容：?1.制作?內容：?主鋼構：?鋼梁.H?（400?~800?）___?__。材?質為Q2?35。鋼?構必須進?行除銹。?刷中灰面?添一道、?中灰底漆?（防銹漆?）一道。?二、合?同價格及?結算方式?：1.?合同造價?按___?_噸。合?同總價款?為___?__，以?實際決算?為準。（?貨款可以?用現金或?承兌付給?。）2?.合同簽?訂三日內?甲方付款?3.提?貨：（?1）.第?一次送齊?二十八架?鋼架，甲?方不付貨?款，提第?二次貨時?付清前次?貨款，依?次類推，?至此全部?提清，最?后一次提?貨時甲方?全部付清?貨款。?4.結算?方式：按?合同規定?及甲方圖?紙制作，?成品按理?論重量進?行決算。?三、質?量要求：?乙方必?須按照國?家現行鋼?結構制作?、驗收規?范（鋼結?構工程施?工質量驗?收規范G?B502?05_2?0___?__）認?真加工制?作，確保?構件質量?達到鋼結?構規范要?求。四?、交貨地?點和時間?：1.?交貨地點?：甲方在?乙方廠房?內提貨;?運費由甲?方負責，?裝車由乙?方負責。?2.交?貨時間：?____?_五、?包裝及運?輸：1?.乙方負?責裝車。?裝車時應?按照規范?要求進行?裝運，要?求運輸公?司使用足?夠數量的?墊木，盡?量避免運?輸過程中?出現構件?變形、油?漆損傷，?裝車費含?在合同價?內。2?.甲方負?責運輸，?運輸標志?應按甲方?要求實施?（具體由?甲方再出?發運前另?行交底）?。3.?運輸費用?由甲方承?擔，構件?到位后甲?方負責卸?車。六?、雙方權?利及義務?：1.?甲方向乙?方提供完?整的構建?加工圖紙?一套，并?簽字認可?。由乙方?認真完善?后按照甲?方圖紙進?行加工制?作。2?.甲方應?對乙方加?工制作過?程中的疑?問及時給?予解答，?并提供修?改和變更?通知。否?則由此引?起的工期?延誤以順?延。3?.乙方必?須接受甲?方的質量?監督檢驗?，不得擅?自外協加?工，乙方?應按甲方?委派的現?場質量監?理的合理?要求制作?，發現問?題及時糾?正。4?.甲方如?現場發現?質量問題?及時通知?乙方進行?整改，乙?方接到通?知后24?小時內趕?到現場協?助解決。?5.乙?方質量問?題導致返?工，乙方?負責修復?，并承擔?返工費及?直接費用?。七、?違約責任?：按《?____?_》相關?規定執行?。八、?合同糾紛?處理方式?：甲乙?雙方在合?作過程中?，如發生?糾紛，應?由雙方友?好協商解?決，協商?不成，則?由提交當?地___?__委員?會___?__。?九、附則?：1.?本合同由?甲乙雙方?簽字蓋章?，甲方定?金到賬后?生效。此?合同有效?期為__?__年_?___月?____?日至__?__年_?___月?____?日。2?.未盡事?宜，雙方?協商解決?或另立補?充合同。?甲方（?蓋章）：?____?_????????乙?方（蓋章?）：__?___?委托代理?人：__?___???????????委托代?理人：_?____?聯系方?式：__?___?????????????聯系方?式：__?___?開戶行：?____?_??????????????開?戶行：_?____?賬號：?____?_????????????????賬?號：__?___?日期：_?___?????????????????日?期：__?___?承攬加工?合同專業?版（六）?定做方?：___?__（稱?甲方）?承攬方：?____?_（稱乙?方）根?據《__?___》?規定，結?合本工程?的實際情?況，雙方?經友好協?商簽訂本?合同，以?共同遵守?。一、?加工制作?內容：?1.制作?內容：?主鋼構：?鋼梁.H?（400?~800?）___?__。材?質為Q2?35。鋼?構必須進?行除銹。?刷中灰面?添一道、?中灰底漆?（防銹漆?）一道。?二、合?同價格及?結算方式?：1.?合同造價?按___?_噸。合?同總價款?為___?__，以?實際決算?為準。（?貨款可以?用現金或?承兌付給?。）2?.合同簽?訂三日內?甲方付款?3.提?貨：（?1）.第?一次送齊?二十八架?鋼架，甲?方不付貨?款，提第?二次貨時?付清前次?貨款，依?次類推，?至此全部?提清，最?后一次提?貨時甲方?全部付清?貨款。?4.結算?方式：按?合同規定?及甲方圖?紙制作，?成品按理?論重量進?行決算。?三、質?量要求：?乙方必?須按照國?家現行鋼?結構制作?、驗收規?范（鋼結?構工程施?工質量驗?收規范G?B502?05_2?0___?__）認?真加工制?作，確保?構件質量?達到鋼結?構規范要?求。四?、交貨地?點和時間?：1.?交貨地點?：甲方在?乙方廠房?內提貨;?運費由甲?方負責，?裝車由乙?方負責。?2.交?貨時間：?____?_五、?包裝及運?輸：1?.乙方負?責裝車。?裝車時應?按照規范?要求進行?裝運，要?求運輸公?司使用足?夠數量的?墊木，盡?量避免運?輸過程中?出現構件?變形、油?漆損傷，?裝車費含?在合同價?內。2?.甲方負?責運輸，?運輸標志?應按甲方?要求實施?（具體由?甲方再出?發運前另?行交底）?。3.?運輸費用?由甲方承?擔，構件?到位后甲?方負責卸?車。六?、雙方權?利及義務?：1.?甲方向乙?方提供完?整的構建?加工圖紙?一套，并?簽字認可?。由乙方?認真完善?后按照甲?方圖紙進?行加工制?作。2?.甲方應?對乙方加?工制作過?程中的疑?問及時給?予解答，?并提供修?改和變更?通知。否?則由此引?起的工期?延誤以順?延。3?.乙方必?須接受甲?方的質量?監督檢驗?，不得擅?自外協加?工，乙方?應按甲方?委派的現?場質量監?理的合理?要求制作?，發現問?題及時糾?正。4?.甲方如?現場發現?質量問題?及時通知?乙方進行?整改，乙?方接到通?知后24?小時內趕?到現場協?助解決。?5.乙?方質量問?題導致返?工，乙方?負責修復?，并承擔?返工費及?直接費用?。七、?違約責任?：按《?____?_》相關?規定執行?。八、?合同糾紛?處理方式?：甲乙?雙方在合?作過程中?，如發生?糾紛，應?由雙方友?好協商解?決，協商?不成，則?由提交當?地___?__委員?會___?__。?九、附則?：1.?本合同由?甲乙雙方?簽字蓋章?，甲方定?金到賬后?生效。此?合同有效?期為__?__年_?___月?____?日至__?__年_?___月?____?日。2?.未盡事?宜，雙方?協商解決?或另立補?充合同。?甲方（?蓋章）：?____?_????????乙?方（蓋章?）：__?___?委托代理?人：__?___???????????委托代?理人：_?____?聯系方?式：__?___?????????????聯系方?式：__?___?開戶行：?____?_??????????????開?戶行：_?____?賬號：?____?_????????????????賬?號：__?___?日期：_?___?????????????????日?期：__?___?承攬加工?合同專業?版（七）?定做方?：___?__（稱?