2015年二建法規考試真題及答案解析說明：這是2015年二級建造師《法規》考試題目，文檔排版非常用心，希望對您有幫助。為了方便大家自我測試，我把答案和解析統一放在文檔的后半部,末尾處還附有答題卡，全卷做完再對答案，有利于了解自己對知識點的掌握程度和鍛煉自己的答題速度，最后祝大家逢考必過！一、單項選擇題（共60題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意）。1．施工企業項目經理部經營活動的法律后果由（）。A．項目經理承擔B．企業法人承擔C．企業法定代表人承擔D．項目經理部與企業法人共同承擔2．關于委托代理終止情形的說法，正確的是（）。A．被代理人恢復了民事行為能力B．被代理人取得了民事行為能力C．指定單位取消指定D．代理期間屆滿或者代理事務完成3．甲房地產公司在A地塊開發住宅小區，為滿足該小區住戶觀景的需求，便與相鄰的乙工廠協商約定，甲公司支付乙工廠800萬元，乙工廠在20年內不在本廠區建設15米以上的建筑物，以免遮擋住戶觀景，合同簽訂生效后甲公司即支付了全部款項，后來，甲公司將A地塊的建設用地使用權轉讓給丙置業公司，關于A地塊權利的說法，正確的是（）。A．甲公司對乙工廠的土地擁有地役權B．甲公司對乙工廠的土地擁有擔保物權C．甲公司給定的權利自合同公正后獲得D．甲公司轉讓A地塊后，丙公司不享有該項權利4．關于不動產物權設立的說法，正確的是（）。A．不動產物權的設立應依法登記B．不動產物權的設立屬自愿登記C．不動產物權的設立自合同成立之日時生效D．不動產登記由合同簽訂地登記機構辦理5．下列事項中，屬于專利權保護對象的是（）。A．施工企業的名稱或標志B．施工企業編制的投標文件C．施工企業編制的施工方案D．施工企業發明的新技術6．關于擔保的說法，正確的是（）。A．擔保是用益物權的一種B．擔保的目的是保障特定債權實現C．擔保合同是主合同D．反但保不適用《擔保法》的規定7．某開發商以A地塊的建設用地使用權作為向銀行貸款的擔保，確保近期還款，此擔保方式屬于（）。A．保證B．質押C．抵押D．留置8．關于建筑市場誠信行為的公布內容和范圍，下列說法中，正確的是（）。A．標投標違法行為記錄公告涉及商業秘密的一律不得公開B．招標投標違法行為記錄公告涉及個人隱私的一律不得公開C．招標投標違法行為記錄公告涉及公共利益的一律不得公開D．招標投標違法行為記錄公告涉及國家秘密的一律不得公開9．根據《建設工程安全生產管理條例》，施工單位的相關人員未經安全教育培訓或考核不合格即從事相關工作的，應責令限改正，逾期未改正的，責令停業整頓，下列人員中，屬于“相關人員”范圍的是（）。A．安全員B．資料員C．材料員D．標準員10．關于工程項目配套建設的環境保護設施竣工驗收，下列說法中，正確的是（）。A．分期建設分期投入生產的建設項目，其相應的環境保護設施應當分期驗收B．需進行試生產的建設項目，環境保護設施應當自建設項目投入試生產日起1個月內申請驗收C．建設行政主管部門收到驗收申請之日起15日內，完成驗收D．環境保護設施驗收不合格，主體工程正式投入生產的，由建設行政主管部門責令停止生產11．根據《大氣污染防治法》，施工企業在城市市區內進行建設施工，未采取有效揚塵防治措施，致使大氣環境受到污染。關于其應受“處罰”的說法，正確的是（）。A．由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門決定處罰B．由縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門決定處罰C．由縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門決定限期改正，處以罰款D．由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門和環境保護行政主管部門共同決定停工整頓，處以罰款12．依法應當招標的項目，在下列情形中，可以不進行施工招標的情形是（）。A．技術復雜，有特殊要求的B．已通過招標方式選定的特許經營項目投資人依法能夠自行建設、生產或者提供的C．采購人自行建設、生產或者提供更為節省成本的D．需要向原中標人采購工程、貨物或者服務，否則所需要費用將大幅增加13．租賃合同的出租人出賣租憑房屋前通知了承租人，此時承租人享有的權利是（）。A．優先購買權B．留置權C．抗辯權D．優先受償權14．“綠色施工”是指工程建設中，在保證質量、安全等基本要求和技術進步，最大限度的節約資源與減少對環境實現“四節一環保”，其中“四節”是指（）。A．節電、節能、節水、節材B．節能、節地、節水、節材C．節能、節水、節油、節材D．節能、節電15．根據《注冊建造師繼續教育管理暫行辦法》，注冊建造師繼續教育不合格的，應給予的處理是（）。A．撤銷注冊B．處1萬元以上罰款C．三年內不得再次申請注冊D．不予注冊16．根據《注冊建造師執業管理辦法（試行）》，注冊建造師可擔任兩個項目的負責人的情形是（）。A．兩個項目的發包人是同一單位B．因發包人原因導致停工超過3個月C．合同約定的工程驗收合格，正在辦理工程結算D．建造師同時具有兩個專業的執業資格17．關于承攬合同解除的說法，正確的是（）。A．承攬人未經定作人同意交其承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B．除非合同當事人雙方書面的約定，定作人和承攬人均不得隨時解除承攬合同C．承攬人發現定作人提供的材料不符合給定的，有權以書面通知的方式，單方面解除承攬合同D．承攬人可以隨時解除承攬合同，造成定作人員損失的，應當賠償18．根據《節約能源法》，違反建筑節能標準的，有建設主管部門責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款的參建單位是（）。A．建設、施工、監理B．設計、施工、監理C．建設、設計、施工D．建設、設計、監理19．某工程施工合同因被拖欠工程款發生糾紛，施工方訴訟法院，后本案經調解達成協議，并制作了調解書。關于本案中調解的說法，正確的是（）。A．法院調解應由審判員一人主持B．調解書經雙方當事人簽收即發生法律效力C．法院調解必須邀請有關單位和個人協助D．調解書與判決書的效力不同20．下列試塊、試件和材料中，必須實施見證取樣和送檢的是（）。A．屋面、廁浴間使用的防水材料B．非承重結構的鋼筋及連接接頭試件C．用于防水層上保護層的商品混凝土D．抹灰砂漿中使用的摻加劑21．某市質量監督站一科長李某因涉嫌制假被公安機關拘留、處以5000元罰款，沒收其全部違法所得財產。市質量監督站知道此事后將李某開除，李某不服公安機關和質量監督站的做法，就以下事項提出行政復議，其中超出行政復議范圍的事項是（）。A．被拘留B．被罰款5000元C．被質量監督站開除D．被沒收違法所得22．關于履約保證金的說法，正確的是（）。A．中標人必須繳納履約保證金B．履約保證金不得超過中標合同金額的20%C．履約保證金是投標保證金的另一種表達D．中標人違反招標文件的要求拒絕提交履約保證金的，視為放棄中標項目23．根據《建設工程安全生產管理條例》，施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設施安裝完畢后，應當由（），并出具合格證明。A．安裝單位質檢合格B．建設單位檢查驗收C．建設行政主管部門檢查驗收D．監理單位檢查驗收24．根據《建筑業企業資質管理規定》，施工企業隱瞞相關情況或提供虛假材料申請建筑業企業資質的，不予受理并給予警告，申請人在（）內不得再次申請。A．4年B．3年C．2年D．1年25．某工程竣工驗收時發現隱蔽工程檢查質量不合格，經查，是由于設計缺陷造成的。下列說法中，正確的是（）A．承包人應負責返修，費用由發包人先行承擔B．設計人應負責返修，費用由設計方先行承擔C．承包人應負責返修，費用由承包人先行承擔D．由設計缺陷造成質量不合格的，承包人不負責返修26．下列評標委員會成員的行為，合法的是（）。A．向招標人征詢確定中標人的意向B．對投標提出否決意見C．接受投標人主動提出的澄清D．接受個人所提出的傾向意見27．關于投標的說法，正確的是（）。A．投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字的，招標人應當拒收B．投標文件未按照招標文件要求嚴密的，招標人應當拒收C．投標人逾期送達投標文件的，應當向招標人作出合理說明D．聯合體投標的，可以在評標委員會提出書面評標報告前更換成員28．根據《勞動合同法》，用人單位違反相關規定不與勞動者訂立無固定期限勞動合同的，自應當訂立無固定期限勞動合同之日起勞動者按時支付（）的工資。A．4倍B．3倍C．2倍D．1倍29．關于招標方式的說法，正確的是（）。A．公開招標是招標人以招標公告的方式邀請特定的法人或者其他組織投標B．邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式要求五個以上待定的法人或者其他組織投標C．省級人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經省級人民政府批準可以進行邀請招標的D．國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目一律公開招標30．根據《文物保護法》，下列對違法行為處理方法中，正確的是（）。A．擅自遷移、拆除不可移動文物的，處以罰款B．擅自在文物保護范圍內建設工程的，吊銷資質證書C．刻劃、涂污文物沒不嚴重的，由公安機關或文物所有單位處理罰款D．刻劃、涂污文物沒不嚴重的，有公安機關或文物所在單位給予警告，可以并處罰31．關于施工企業違法行為應承擔法律責任的說法，正確的是（）。A．超越本單位資質等級承攬工程的，責令停止違法行為并降低資質等級B．將承包的工程轉包的，責令改正并沒收違法所得C．未取得資質證書承攬工程的，予以取締，并處以罰款，有違法所得的，予以沒收D．允許他人以本企業名義承攬工程的，沒收違法所得并處以罰款和吊銷資質證書32．某開發商在一大型商場項目的開發建設中，違反國家規定，擅自降低工程質量標準，因而造成重大安全事故。該事故責任主體應該承擔的刑事責任是（）。A．重大責任事故罪B．重大勞動安全事故C．串通投票罪D．工程重大安全事故罪33．根據《安全生產法》，生產經營單位發生生產安全事故造成人員傷亡等損失，應當依法承擔賠償責任，拒不承擔的，由（）依法強制執行。A．人民法院B．人民政府C．建設行政主管部門D．安全生產監督管理部門34．關于合同示范文本的說法，正確的是（）。A．示范文本能夠使合同的簽訂規范和條款完備B．示范文本為強制使用的合同文本C．采用示范文本是合同成立的前提D．采用示范文本是合同生效的前提35．甲裝飾公司拖欠某勞務公司10萬元工程款，勞務公司多次索要無果，當決定上訴時發現，甲裝飾公司已經分立為乙裝飾公司和丙運輸公司，而乙、丙兩個公司對10萬元工程欠款的償還事宜未做明確約定，勞務公司便以乙裝飾公司為被告訴至法院，法院受理后通知丙公司應訴。此時，丙公司作為當事人屬于（）。A．共同訴訟人B．原告C．有獨立請求權的第三人D．無獨立請求權的第三人36．根據《勞動合同法》，勞務派遣單位應當與被派遣勞動者訂立（）以上的固定期限勞動合同A．5年B．3年C．2年D．1年37．某工程竣工驗收時發現隱蔽工程檢查質量不合格，經查，是由于設計缺陷造成的。下列說法中，正確的是（）。A．設計人應負責返修，費用由設計方先行承擔B．承包人應負責返修，費用由承包方先行承擔C．承包人應負責返修，費用由發包方先行承擔D．由設計缺陷造成質量不合格的，承包人不負責返修38．根據《建筑施工場界環境噪聲排放標準》建筑施工場界環境夜間噪聲的夜間是指（）期間。A．21點至次日6點B．22點至次日8點C．21點至次日8點D．22點至次日6點39．下列合同各項內容中，不屬于合同主要條款的是（）。A．價款或者報酬B．保險條款C．履行期限、地點、和方式D．當事人的名稱40．某建設工程項目中，甲公司中標后將其轉包給不具有相應資質的乙公司，乙公司施工工程不符合規定質量標準，給建設單位造成損失，下列說法中，正確的是（）。A．建設單位與甲公司有直接合同關系，應由甲公司承擔賠償責任B．甲、乙承擔連帶賠償責任C．實際施工并造成損失的是乙公司，應由乙公司承擔賠償責任D．因建設單位管理不到位，應由建設單位承擔部分損失41．下列情形中，投標人中標有效的是（）。A．投標人給予招標人金錢獲取中標B．投標人在投標書中表面給予招標人折扣獲取中標C．投標人在賬外給予招標人回扣獲取中標D．投標人在賬外給予評標委員會財物獲取中標42．某施工合同糾紛案經仲裁裁決，將已經竣工工程的部分樓層折價給施工單位抵償工程欠款，但建設單位拒絕履行裁決。因此，施工單位決定申請執行仲裁裁決。關于申請執行總裁裁決的說法中，正確的是（）。A．施工單位申請執行的期間為1年B．申請執行本案的仲裁裁決，由施工單位所在地的中級人民法院管轄C．申請執行本案的仲裁裁決，由本案工程合同簽訂地的中級人民法院管轄D．施工單位有權向人民法院申請執行43．某施工企業與材料供應商訂立的合同中約定了違約金5萬元，同時約定由施工企業支付供應商定金4萬元。后來供應商未能交貨，施工企業為最大限度圍護自身利益，可以要求供應商支付（）萬元。A．13B．9C．8D．544．根據《建筑法》及相關法規，建設單位應當辦理施工許可證是工程是（）。A．國務院批準開工報告的工程B．城鎮市政基礎設施工程C．建筑面積200m2以上的工程D．工程投資額在20萬元以上的工程45．根據《最高人民法院關于審理建設工程合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，謝列情形中，造成建設工程質量缺陷，發包人應當承擔過錯責任的是（）。A．未申領施工許可證B．延遲提供設計文件C．拖欠工程款D．直接指定分包人分包專業工程46．根據《建設工程質量管理條例》，在工程建設過程中，對違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故，構成犯罪的，應對（）依法追究刑事責任。A．法定代表人B．經營負責人C．直接責任人D．項目負責人47．根據《民事訴訟法》，下列證據中，屬于書證的是（）。A．錄音錄像材料B．建筑材料樣品C．工程質量鑒定報告D．施工合同48．關于工程監理單位的相關質量責任和義務，下列說法正確的是（）。A．監理單位僅對施工質量承擔責任B．監理單位在接受監理委托后，因利害關系需回避的，可以轉讓監理業務C．工程監理實行總監理工程師負責制D．監理單位將不合格的建筑材料按照合格簽字，造成損失的，承擔全部責任49．以守法為基礎，根據違法違規行為的行政處罰記錄，對市場主體進行誠信評價的是（）。A．行業協會的綜合信用評價B．行業協會協助政府部門的綜合信用評價C．政府對市場主體的守法誠信評價D．社會中介信用機構的綜合信用評價50．下列安全生產責任中，屬于施工單位安全生產管理機構專職安全生產管理人員責任的是（）。A．落實制定安全生產規章制度和操作規程B．確保安全生產費用的有效使用C．檢查危險性較大工程安全專項施工方案的落實情況D．組織制定安全施工措施51．貨運合同的托運人未按照約定包裝貨物，承運人可以（）。A．留置貨物B．要求賠償C．解除合同D．拒絕運輸52．下列行為中，屬于工程安全不良行為的是（）。A．在施工中偷工減料的，使用不合格建筑材料、建筑構配件和設備的B．未對因工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等采取防護措施的C．不按照工程設計圖紙或施工技術標準施工的D．未對建筑材料、建筑構配件、設備、商品混凝土進行檢測的53．某施工企業的下列工作安排，違反《勞動法》中關于女職工特殊保護規定（）。A．安排正在哺乳未滿1周歲嬰兒的女工李某從事資料整理工作B．安排懷孕6個月的女工錢某從事夜班工作C．安排懷孕期間女工趙某從事第3級體力勞動強度的勞動D．批準女工王某只能休產假120天54．關于招標程序和要求的說法，正確的是（）。A．依法必須進行招標的項目，招標人必須委托有資質的招標代理機構辦理招標事宜B．招標項目按照國家有關規定需要履行項目審批手續的，應當先履行審批手續，獲得批準C．招標文件可以不包括擬簽訂合同的主要條款D．招標人對已發出的招標文件進行必要的澄清或修改的應當重新招標55．關于民事訴訟審判程序的說法，正確的是（）。A．一審程序包括普通程序和特殊程序B．必須以書面形式起訴C．原告必須與案件有直接利害關系D．提交起訴狀的同事提交全部證據56．某買賣合同約定甲向乙供貨，并約定甲向承運人再交付貨物即視為家完成交付，在貨物交付運輸期間，乙將該貨物轉賣給丁并通知丙向丁交費，但乙和丁對于貨物毀損、滅失的風險沒有約定。關于本案例中貨物毀損、滅失風險承擔的說法，正確的是（）。A．乙與丁的買賣合同成立時，貨物毀損、滅失的風險由丁承擔B．甲向丙交付貨物后，貨物毀損、滅失的風險由丙承擔C．甲與乙的買賣合同成立，貨物毀損、滅失的風險即由乙承擔D．丙向丁交付貨物后，貨物損毀、滅失的風險由乙承擔57．建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，該工程竣工日期應為（）。A．提交驗收報告之日B．建設工程完工之日C．轉移占有建設工程之日D．竣工驗收合格之日58．根據《消防法》和《食品安全法》，關于施工現場違法行為應承擔法律責任的說法，正確的是（）。A．埋壓、圈占、遮擋消火栓或者占用防火間距的，處以罰款B．進貨時未查驗許可證和相關證明文件的，給予警告并處以罰款C．未按規定要求貯存、銷售食品或者清理庫存食品的，罰款并責令停產停業D．故意破壞或者偽造火災現場尚不構成犯罪的，拘留并可處以罰款59．根據《工商保險條例》，職工因工作遭受事故傷害或者患職業病，需要暫停工作接受工傷醫療的，停工留薪期一般不超過（）個月。A．12B．10C．8D．660．下列仲裁協議中，有效的仲裁協議是（）。A．本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，均提請仲裁委員會仲裁B．本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，可申請仲裁或提起訴訟C．本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，均提請北京仲裁委員會仲裁D．本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，應先申請仲裁后提起訴訟二、多項選擇題（共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）。61．下列行為中，屬于招標人違法行為的有（）。A．招標人與投標人就投標方案進行談判的B．招標人發出中標通知書后無正當理由改變中標結果的C．招標人按規定的時間和程序對已發出的招標文件進行修改D．招標人在合同建立時向中標人提出附加條件E．招標人按規定的時間和程序對已發出的資格預審文件進行修改62．根據《合同法》應當采用書面形式的合同有（）。A．建設工程勘察合同B．委托合同C．建設工程施工合同D．承攬合同E．建設工程設計合同63．根據《合同法》，違約方承擔賠償損失的構成要件包括（）。A．具有違約行為B．具有懲罰目的C．造成損失后果D．違約方有過錯，或雖無過錯，但法律規定應當賠償E．違約行為與損失后果之間具有因果關系64．根據《合同法》，合同權利義務終止的情形有（）。A．債務人依法將標的物抵押B．合同解除C．債務相互抵消D．債權人依法將標的物提存E．債權人免除債務65．根據《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工驗收應當具備的條件有（）。A．完成建設工程設計的各項內容B．有完整的技術檔案和施工管理資料C．有工程使用的主要建筑材料，建筑構配件和設備的進場試驗報告D．有監理單位和施工單位共同簽署的質量合格文件E．有建設單位簽署的工程保修書66．關于無效合同的說法，正確的有（）。A．無效合同不具有違法性B．無效合同具有違法性C．無效合同部分無效會影響其他部分的效力D．無效合同自訂立之時就不具有法律效力E．無效合同可能會損害社會公共利益67．依法必須進行施工招標的工程建設項目，可以采用邀請招標的情形有（）。A．項目受自然地域環境限制，只有少數潛在投標人可供選擇B．施工主要技術采用不可替代的專利或者專有技術C．采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大D．涉及國家安全，國家秘密或者搶險救災，事宜招標但不宜公開招標E．在建工程追加附屬小型工程或者主體加層工作68．關于投標人的說法，正確的有（）。A．投標人發生合并、分離、破產等重大變化的，其投標無數B．投標人參加依法必須進行招標的項目投標，不受地區或者部門的限制C．存在控股關系的不同單位不得參加同一招標項目的投標D．單位負責人為同一人的不同單位參加同一標段投標的，相關投標無效E．兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯合體投標69．根據《勞動合同法》，用人單位可以與勞動者解除勞動合同的情形有（）。A．勞動者被依法追究刑事責任B．勞動者嚴重違反用人單位的規章制度C．在規定的醫療期內職工患病D．女職工在哺乳期內E．勞動者在試用期內被證明不符合錄用條件70．無獨立請求權的第三人，其訴訟權利包括（）。A．申請提起訴訟B．申請參加訴訟C．提起反訴D．由法院通知參加訴訟E．申請提起公益訴訟71．在建設工程招投標活動中，關于聯合體投標的說法，正確的有（）。A．聯合體各方在同一招標項目中，既可以聯合體名義招標，又可以自己名義招標B．兩個以上的個人可以組成聯合體C．招標人可以強制投標人組成聯合體D．在資格預審前，聯合體可以增加成員E．聯合體各方就中標項目承擔連帶責任72．下列建設工程安全生產責任中，屬于工程監理單位安全職責的有（）。A．審查安全技術措施或專項施工方案B．編制安全技術措施或專項施工方案C．對施工現場的安全生產負總則D．對施工安全事故隱患提出整改要求E．出現安全事故，負責成立事故調查組73．根據《合同法》，免除施工單位違約責任的情形有（）。A．施工單位因安全事故隱患，被監理工程師責令暫停施工，致使工期延誤B．因拖欠農民工工資，部分農民工停工抗議，致使工期延誤C．地震導致已完工程被爆破拆除重建，造成建設單位費用增加D．由于戰爭，施工耽誤暫停施工，致使工期延誤E．因遲延履行而遭遇洪水，導致工期延誤74．根據《勞動合同法》，勞務派遣用工崗位具有（）。A．替代性B．鋪助性C．臨時性D．長期性E．關鍵性75．某工程項目未經竣工驗收，發包人擅自后樓板出現裂痕，經鑒定是由于承包人偷工減料造成的，關于此項目質量責任的說法，正確的有（）。A．未經竣工驗收使用此工程，由發包人承擔責任B．承包人在建設工程設計文件規定的合理使用年限內對主體結構承擔民事責任C．承包人應當負責返修，費用由發包人承擔D．造成發包人損失的，承包人不承擔責任E．承包人應當負責返修，費用由承包人承擔76．下列各項權利中，屬于施工作業人員安全生產權利的是（）。A．檢舉權B．控告權C．批評權D．接受安全教育培訓的權利E．危險報告全77．根據《生產安全事故報告調查處理條例》，事故的等級劃分報考（）。A．一般事故B．較大事故C．嚴重事故D．重大事故E．特別重大事故78．招標人在發出中標通知書前，由評標委員會對中標候選人進行再次審查確認的情況有（）。A．中標候選人財務狀況發生較大變化，可能影響其履約能力B．中標候選人未繳納履約保證金C．中標候選人放棄中標D．中標候選人存在違法行為，可能影響其履約能力E．中標候選人經營發生較大變化，可能影響其履約能力79．根據《勞動合同法》，下列合同中，屬于無效合同的有（）。A．違反法律、行政法規強制性規定的勞動合同B．由用人單位提供的格式勞動合同C．用人單位免除自己法定責任、排除勞動者權利的勞動合同D．與用人單位代理人簽訂的勞動合同E．未明確規定合同期限的勞動合同80．下列關于分包的說法中，正確的有（）。A．招標人可以直接指定分包人B．經招標人同意，中標人將中標項目的非關鍵性工作分包給他人完成C．中標人和招標人可以在合同中約定將中標項目的部分非主體工作分包給他人完成D．中標人為節約成本可以自行決定將中標項目的部分非關鍵性工作分包給他人完成E．經招標人同意，接受分包的人可將項目再次分包他人2015年二建法規考試答案與解析一、單項選擇題。1．B【解析】本題考查的是企業法人與項目經理部的法律關系。項目經理未按時完成施工任務，責任應由施工企業承擔，而不是項目經理本人承擔，也不是由項目經理理部承擔，項目經理簽字的材料款，如果不按時支付，材料供應商應當以施工企業為被告。而不能直接告項目經理個人，也不能告項目經理部。2．D【解析】本題考察的是建設工程代理行為的終止。建設工程代理行為的終止：（1）代理期間屆滿或者代理事務完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辭去委托；（3）代理人死亡；（4）代理人喪失民事行為能；（5）作為被代理人或者代理人的法人終止。3．A【解析】本題考查的是與土地相關的物權。地役權：為使用自己不動產的便利或提高其效益而按照合同約定利用他人不動產的權利。選項B，擔保物權：權利人在債務人不履行到期債務或者發生當事人約定的實現擔保物權的情形，依法享有就擔保財產優先受償的權利。選項C，地役權合同生效時地役權設立（可登記，也可不登記）。選項D，需役地及需役地的用益物權轉讓時，受讓人同時享有地役權。4．A【解析】本題考查的是物權的設立，變更，轉讓，消滅和保護。選項B，未經登，不發生效力；選項C，不動產權的設立，應當依照法律規定登記，自記載于不動產登記簿發生效力；選項D，不動產登記，由不動產所在地的登記機構辦理。5．D【解析】本題考查的是建設工程知識產權的常見種類。專利權常見種類：客體（保護對象）概念保護期授予條件發明對產品、方法或者改進提出的新技術方案20年新穎性創造性實用性實用新型對產品的形狀、構造或者結合提出的新技術方案10年外觀設計對產品的形狀、圖案或色彩、形狀、圖案的結合做出的新設計10年新穎性、富有美感、適于工業應用6．B【解析】本題考查的是擔保與擔保合同的規定，選項A，用益物權包括土地承包經營權，建設用地使用權，宅基地使用權和地役權。選項C，擔保合同是主合同的從合同。7．C【解析】本題考查的是抵押權，抵押是指債務人或第三人不轉移對財產的占有，將該財產作為債券的擔保。債務人不履行債務時，債券人有權以該財產折價或者以拍賣，變賣該財產的價款優先受償的擔保方式。8．D【解析】本題考查的是建筑市場誠信行為的公布。國家秘密不得公開。9．A【解析】施工企業的三種人需要經安全考試合格后方可上崗，即企業負責人、項目負責人、安全員。10．A【解析】本題考察的是建設工程竣工環保驗收，選項B，需要進行試生產的，建設單位應當自投入試生產之日起3個月內申請驗收。選項C，環境保護部門自收到申請之日起30日內完成驗收。選項D，應由環境保護行政主管部門責今停止生產或者使用。11．A【解析】本題考查的是施工現場大氣污染防治違法行為應承擔的法律責任。對因建設施工造成揚塵污染的處罰，由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門決定。12．B【解析】本題考查的是可以不進行招標的建設工程項目。《招標投標法》規定，涉及國家安全、國家秘密、搶險救災或者屬于利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農民工等特殊情況，不適宜進行招標的項目，按照國家有關規定可以不進行招標。《招標投標法實施條例》還規定，除《招標投標法》規定可以不進行招標的特殊情況外，有下列情形之一的，可以不進行招標：（1）需要采用不可替代的專利或者專有技術；（2）采購人依法能夠自行建設、生產或者提供；（3）已通過招標方式選定的特許經營項目投資人依法能夠自行建設、生產或者提供；（4）需要向原中標人采購工程、貨物或者服務，否則將影響施工或者功能配套要求；（5）國家規定的其他特殊情形。13．A【解析】本題考查的是租賃合同的法律規定。出租人出賣租賃房屋的。應當在出賣之前的合理期限內通知承租人，承租人享有以同等條件優先購買的權利。14．B【解析】本題考查的是施工合理使用與節約能源的規定。四節一環保：節能，節地，節水，節水，節材和環境保護。15．D【解析】本題考查的是二級建造師的注冊，繼續教育不合格的不予以注冊。16．C【解析】本題考查的是建造師的受聘單位和執行崗位范圍。注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人。發生下列情形的除外：（1）同一工程相鄰部份段發包或分期施工的；（2）合同約定的工程驗收合格的；（3）因非承包原因致使工程項目停工超過120天（含），經建設單位同意的。17．A【解析】本題考查的是承攬合同的法律規定，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的。應當就第三人完成的工作成果向定作人負責，未經定作人同意的，定作人可以解除合同，定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失。18．B【解析】本題考查的是節約能源法違法行為應承擔的法律責任。《節約能源法》規定，設計單位，施工單位，監理的那位違反建筑節能標準的，有建設主管部門責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款。19．B【解析】A選項可以由審批員一人主持，也可以由合議庭主持。C選項可以邀請有關單位和個人協助D選項調解書與判決書的效力相同本題考查的是法院調解。20．A【解析】本題考查的是對建筑材料，設備等進行檢驗檢測的規定。下列試塊，試件和材料實施必須實施見證取樣和送檢：（1）用于承重結構的混凝土試塊；（2）用于承重墻體的砌筑砂槳試塊；（3）用于承重結構的鋼筋及連接接頭試件；（4）用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊。（5）用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥；（6）用于承重結構的混凝土中使用的摻加劑；（7）地下，屋面，廁浴間使用的防水材料；（8）國家規定必須實行見證取樣和送檢的其他試塊，試件和材料。21．C【解析】本題考查的是行政復議的范圍，受理和復議決定，質量監督站對內的處理不能提起行政復議。22．D【解析】履約保證金不得超過中標合同金額的10%，招標人要求中標人履約保證金的，中標人應當提交。23．A【解析】本題考查的是施工起重機械和自升式架設設施安裝、拆卸單位的安全責任。24．D【解析】本題考查的是施工許可法律制度違法行為應承擔的法律責任。《建筑業企業資質管理規定》中規定，申請人隱瞞有關情況或者提供虛假材料申請建筑業企業資質的，不予受理或不予行政許可，并予以警告，申請人在1年內不得再次申請建筑業企業資質。25．A【解析】竣工驗收時的質量問題，承包人有返修義務，但返修的費用由責任方承擔。本題按照合同的相對性，由設計問題由發包人承擔費用。26．B【解析】C選項，是委員會要求投標人對投標文件中有不明確的內容作必要的澄清或說明。但是澄清或說明不得超出投標文件的范圍或改變投標文件的實質性內容。A選項，評標委員會不得向招標人征詢中標人意向。D選項錯誤，不得接受任何單位或者個人明示或者暗示提出的傾向。27．B【解析】投標人未通過資格預審、逾期送達、不按照招標文件要求密封的，招標人應當拒收。聯合體投標的，資格預審后聯合體增減更換成員的，其投標無效。28C【解析】用人單位違反相關規定不與勞動者訂立無固定期限勞動合同的，自應當訂立無固定期限勞動合同之日起向勞動者每月支付2倍的工資。29．C【解析】A選項是邀請招標的概念B選項應為3以上特定的法人或其他組織D選項，國務院發展計劃部門確定的國家重點項目和省、自治區、直轄市人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經國務院發展計劃部門或者省、自治區、直轄市人民政府批準，可以進行邀請招標。30．D【解析】AB選項所描述的情況，應該先改正、后果嚴重的罰款、情況嚴重的、吊銷資質。31．C【解析】施工企業資質違法行為應承擔的主要法律責任。《建筑法》規定，未取得資質證書承攬工程的，予以取締，并處以罰款；有違法所得的，予以沒收。32．D【解析】建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定、降低工程質量標準，造成重大安全事故，屬于工程重大安全事故罪。33．A【解析】本題考查施工安全事故應急救援與調查處理違法行為應承擔的法律責任，《安全生產法》規定，生產經營單位發生生產安全事故造成人員傷亡、他人財產損失的，應當依法承擔賠償責任；拒不承擔或者其負責人逃匿的，由人民法院依法強制執行。34．A【解析】本題考查的是建設工程合同示范文本的性質與作用。如果缺乏合同示范文本，一些當事人簽訂的合同不規范，條款不完備，漏洞較多，將給合同履行帶來很大困難，不僅影響合同履約率，還導致合同糾紛增多，解決糾紛的難度增大。35．A【解析】本題考查的是民事訴訟的當事人和代理人。共同訴訟人，是指當事人一方或雙方二人以上（含二人），其訴訟標的是共同的，或者訴訟標的是同一種類、人民法院認為可以合并審理并經當事人同意，共同在人民法院進行訴訟的人。36．C【解析】本題考查的是“包工頭”用工模式和勞務派遣。勞務派遣單位應當與被派遣勞動者訂立2年以上的無固定期限勞動合同，按月支付勞動報酬。37．C【解析】本題考查的是施工質量檢驗和返修的規定，對于非施工單位原因造成的質量問題，施工單位也應當負責返修，但是因此造成的損失及返修費用由責任方負責。38．C【解析】本題考查的是施工現場噪聲污染防治的規定。“夜間”是指22:00至次日6：00之間的時間段。39．B【解析】本題考查的是建設工程施工合同的法定形式和內容。保險條款不屬于合同的主要條款。40．B【解析】本題考查的是承包單位違法行為應承擔的法律責任。因對轉包工程或者違法分包的工程不符合規定的質量標準造成的損失，與接受轉包或者分包的單位承擔連帶賠償責任。41．B【解析】本題考查的是禁止串通投標和其他不正當競爭行為的規定。投標人一行賄手段謀取中標是一種嚴重的違法行為，其法律后果是中標無效。在帳外暗中給予對方單位或者個人回扣的，以行賄論處；對方單位或者個人在帳外收受回扣的，以受賄論處。禁止投標人以向招標人或者評標委員會成員行賄的手段謀取中標。42．D【解析】本題考查仲裁裁決的執行，選項A申請仲裁裁決強制執行的期限是2年；選項B由仲裁協議簽訂地或者被申請人住所地的中級人民法院管轄。43．B【解析】本題考查的是抵押權、質權、留置權、定金的規定。施工單位只能在雙倍定金與違約金加返還定金中選其一，雙倍定金是8萬元，違約金加返還定金是9萬元，故最大限度維護自身利益可以要求供應商支付9萬元。44．B【解析】本題考查的是施工許可證和開工報告的適用范圍。工程投資額在30萬元以下或者建筑面積在300平米以下的建筑工程，可以不申請辦理施工許可證；開工報告與施工許可證不要重復辦理。45．D【解析】本題考查的是竣工工程質量爭議的處理。《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，發包人具有下列情形之一，造成建設工程質量缺陷，應當承擔過錯責任：（1）提供的設計有缺陷；（2）提供或者指定購買的建筑材料、建筑構配件、設備不符合強制性標準；（3）直接指定分包人分包專業工程。46．C【解析】本題考查的是違法行為應承擔的法律責任。《建設工程質量管理條例》規定，建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故，構成犯罪的，應對直接責任人員依法追究刑事責任。47．D【解析】本題考查的是民事訴訟證據。選項A屬于電子數據；選項B屬于物證，選項C屬于鑒定意見。48．C【解析】本題考查的是工程監理單位相關的質量責任和義務。總監理工程師依法和授權范圍內可以發布有關指令，全面負責受委托的監理工程。選項A選項B工程監理單位不得轉讓工程監理業務；選項D承擔連帶責任。49．C【解析】本題考查的是建筑市場誠信評價的基本規定。政府對市場主體的守法誠信評價是政府主導，以守法為基礎，根據違法違規行為的行政處罰記錄，對市場主體進行誠信評價的是政府對市場主體的守法誠信評價。50．C【解析】本題考查的是施工單位的安全生產責任制度。建筑施工企業安全生產管理機構專職安全生產管理人員在施工現場檢查過程中具有以下職責：查閱在建項目安全生產有關資料、核實有關情況；檢查危險性較大工程安全專項施工方案落實情況；監督項目專項安全生產管理人員履責情況；監督作業人員安全防護用品的配備及使用情況；對發現的安全生產違章違規行為或安全隱患，有權當場予以糾正或作出處理決定；對不符合安全生產條件的設施、設備、器材，有權當場作出查封的處理決定；對施工現場存在的重大安全隱患有權越級報告或直接向建設主管部門報告；企業明確的其他安全生產管理職責。51．D【解析】本題考查的是運輸合同的法律規定。托運人應當按照約定的方式包裝貨物。對包裝方式沒有約定或者約定不明確的，適用《合同法》第156條的規定。托運人違反包裝的規定的，承運人可以拒絕運輸。52．B【解析】本題考查的是建筑市場施工單位不良行為記錄的認定標準。選項ACD屬于工程質量不良行為。53．C【解析】本題考查的是女職工和未成年工的特殊保護。不得安排女職工在懷孕期間從事國家規定的第3級體力勞動強度的勞動和孕期禁忌從事的活動。54．B【解析】本題考查的是招標基本程序。《招標投標法》規定，招標項目按照國家有關規定需要履行項目審批手續的，應當先履行審批手續，獲得批準。55．C【解析】本題考查的是民事訴訟的審批程序。選項A，正確的表述應為“一審程序包括普通程序和簡易程序”；選項B，正確的表述應為“起訴方式，應當以書面起訴為原則，口頭起訴為例外”；選項D，正確的表述應為“提交起訴狀時，有具體的訴訟請求和所根據的事實和理由即可，不需要提交全部證據”。56．A【解析】本題考查的是標的物毀損滅失風險的承擔。出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定的以外，毀損、滅失的風險自合同成立時起由買受人承擔。57．C【解析】本題考查的是竣工日期。建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期。58．A【解析】本題考查的是施工現場消防安全違法行為應承擔的法律責任。“對于埋壓、圈占、遮擋消火栓或者占用防火間距的”責令改正，處以5000元以上5萬元以下罰款。59．A【解析】本題考查的是工傷保險的規定。停工留薪期一般不超過12個月。60．C【解析】本題考查的是仲裁制度。仲裁協議的內容：（1）請求仲裁的意思表示；（2）仲裁事項；（3）選定的仲裁委員會。二、多項選擇題。61．ABD【解析】本題考查的是招標人違法行為應承擔的法律責任。選項ABD都屬于招標人的違法行為。62．ACE【解析】本題考查的是建設工程施合同的法定形式。《合同法》規定，建設工程合同應當采用書面形式。63．ACDE【解析】本題考查的是承擔賠償損失責任的構成要件。（1）具有違約行為;（2）造成損失后果；（3）違約行為與財產等損失之間有因果關系；（4）違約人有過錯，或者雖無過錯，但法律規定應當賠償。64．BCE【解析】本題考查的是合同的終止。《合同法》規定，有下列情形之一的，合同的權利義務終止：（1）債務已經按照約定履行；（2）合同解除；（3）債務互相抵消；（4）債務人依法將標的物提存；（5）債權人免除責任；（6）債權債務同歸于一人；（7）法律規定或者當事人約定終止的其他情形。65．ABC【解析】本題考查的是竣工驗收應當具備的法定條件。選項D：有勘察，設計，施工，工程監理等單位分別簽署的質量合格文件;選項E：有施工單位簽署的工程保修書。66．BDE【解析】本題考查的是無效合同。無效合同是指合同雖然已經成立，但因合同內容或者形式違反了法律，行政法規的強制性規定和社會公共利益，因而不能產生法律約束力，不受法律保護的合同。無效合同的特征是：具有違法性；具有不可履行性，自訂立之時就不具有法律效力。67．ACE【解析】本題考查的是建設工程招標方式。國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項