2023承攬合同范文匯總8篇承攬合同篇1承攬合同與雇傭合同的一方當事人都要為完成工作付出一定的勞動，但兩者存在本質的區別。雇傭合同的標的是受雇人提供的勞務本身，雇用人按照受雇人的勞動質量或者數量或者時間支付報酬，只要受雇人付出了勞動，雇用人就須支付報酬。雇用合同的當事人之間有組織領導關系，受雇人在完成工作中須聽從雇用人的安排、指揮。雇傭合同的受雇人在完成工作中致人損害的，雇用人也應依法承擔民事責任；而承攬合同的標的是承攬人完成的工作成果，這意味著定作人訂立合同的目的在于獲得承攬人勞動的成果，而不是完成勞動過程，并且承攬人只有在交付工作成果后才能取得報酬，換句話說承攬人的勞動沒有成果可以交付，即使付出了勞動也不能獲得報酬。承攬合同的當事人之間不存在組織領導關系，承攬人在完成工作中具有獨立性。承攬合同的承攬人在完成工作中致人損害的，由承攬人自己承擔責任，與定作人無關。根據《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條的規定，在承攬合同中，對于在工作期間承攬人因工作導致他人損害的，由承攬人承擔責任，定作人不承擔責任。但如果定作人對定作、指示或者選任有過失的，應承擔相應的賠償責任。該解釋第9條規定，在雇傭關系中，雇員從事雇傭活動過程中導致他人損害的，由雇主承擔賠償責任。雇員因故意或重大過失致人損害的，應當與雇主承擔連帶賠償責任。雇主承擔連帶賠償責任的，可以向雇員追償。在現實生活中，承攬合同與雇傭合同引起爭議的時候較多，二者有些相似，但兩者畢竟屬于不同的法律關系，有著本質的區別。承攬合同是承攬人按照定作人的要求，以自己的技術、條件為定作人完成一定的工作，交付一定的工作成果，定作人接受工作成果并給付報酬的合同。該合同為諾成、有償、雙務合同。雇傭合同是雇主通過占有雇員的勞動力來為自己獲取利益，雇主與雇員之間存在管理與被管理的關系。可以從以下幾個方面進行具體的分析。.法律關系中主體雙方的地位不同承攬合同中雙方當事人法律地位平等，承攬人在完成工作的過程中具有獨立性；而在雇傭合同中，雙方當事人的法律地位不平等，雙方之間存在管理與被管理，監督與被監督的關系。.標的物不同承攬合同是承攬人以自己的技能與設備為定作人提供工作，并提供符合定作人要求的工作成果。而雇傭合同，雇員提供的是勞務本身，雇員只要按照雇傭人的要求提供勞務即可，而不能要求雇員必須有勞動成果。.取得報酬的前提不同承攬合同中，承攬人只有交付了符合定作人要求的工作成果，才能請求定作人支付報酬。而在雇傭合同中，雇員只要按照雇主的指示，完成了一定的工作，付出了勞動，就可以請求支付勞動報酬。.生產條件和生產工具的提供不同承攬合同一般是承攬人自備生產工具;雇傭關系中一般是由雇主提供生產工具。.法律關系存在的時間不同承攬合同中，承攬人與定作人之間所建立的法律關系是臨時的、短期的；而在雇傭關系中一般是較為穩定的、長期的。六.發生損害時責任承擔不同根據《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條的規定，在承攬合同中，對于在工作期間承攬人因工作導致他人損害的，由承攬人承擔責任，定作人不承擔責任。但如果定作人對定作、指示或者選任有過失的，應承擔相應的賠償責任。該解釋第9條規定，在雇傭關系中，雇員從事雇傭活動過程中導致他人損害的，由雇主承擔賠償責任。雇員因故意或重大過失致人損害的，應當與雇主承擔連帶賠償責任。雇主承擔連帶賠償責任的，可以向雇員追償。承攬合同篇2甲方：聯系電話：乙方：聯系電話：甲乙雙方經友好協商，就工程達成以下協議：.甲方為乙方提供設備及軟件，共—。合同總價款：￥元（大寫：萬仟百拾整）其中軟件費：￥元（大寫：萬仟百拾整）硬件費：￥元（大寫：萬仟百拾整）工程費：￥元（大寫：萬仟百拾整）.付款方式乙方先付甲方總工程預付款。共￥元（大寫:萬仟百—拾整）其中軟件費：￥元（大寫：一萬仟百拾整）硬件費：￥元(大寫：萬仟百拾整)工程費：￥元(大寫：萬仟百拾整)甲方電腦硬件送達乙方指定場地經乙方點數后，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。完成安裝后，乙方在七日內向甲方支付其余全部款項。以上付款方式均為現金付款。.甲方責任(1)甲方在乙方要求的時間年月日之前完成軟件安裝調試。(2)甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟件的維護免費期為年，維護地點在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復。(3)如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。(4)壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用為￥元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點數的費用)。.乙方責任(1)甲方調試系統所用的素材僅供系統測試，均不得用于ktv營業或其它以盈利為目的的商業活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。(2)乙方用于營業或其它以盈利為目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決，甲方概不負責。(3)由乙方在以后使用中，由人為造成的系統的損壞，需要甲方上門服務的，甲方發生的費用全部由乙方負責。.其他事項(1)不得對軟件加以仿制；對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。(2)按本合同第2條的規定，若乙方逾期不付款超過天，甲方有權終止合同，由此造成的后果甲方概不負責在。.違約責任雙方若有未盡事宜，由雙方共同協商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關法律法規處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。.本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效;合同正本一式貳份，雙方各執壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有——份如下，也具同等法律效力。聲明:本合同經復印或涂改后無效！甲方：(蓋章)負責人： 時間： 地點： 乙方：(蓋章)負責人： 時間： 地點： 承攬合同篇3一、概念《合同法》規定，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。二、承攬合同的特征在承攬合同中，提出工作要求，按約定接受工作成果并給付酬金的一方稱為定作人;完成工作并交付工作成果，按約定獲取報酬的一方稱為承攬人。承攬合同具有以下法律特征：(1)承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的。(2)承攬人須以自己的設備、技術和勞力完成所承攬的工作。(3)承攬人工作具有獨立性。三、承攬合同當事人的權利義務承攬合同屬于雙務合同。就是說，合同當事人一方享有的權利意味著對方要承擔相應的義務。所以，此處僅就雙方的義務進行闡述。.承攬人的義務(1)按照合同約定完成承攬工作的義務。(2)材料檢驗的義務。(3)通知和保密的義務。(4)接受監督檢查和妥善保管工作成果等的義務。(5)交付符合質量要求工作成果的義務。.定作人的義務(1)按照約定提供材料和協助承攬人完成工作的義務。(2)支付報酬的義務。(3)依法賠償損失的義務。(4)驗收工作成果的義務。四、承攬合同的解除承攬合同是以當事人之間的信賴關系為基礎，所以在合同履行過程中，一旦這種信賴關系遭到破壞，法律允許當事人解除合同。.承攬人的法定解除權定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在合理期限內履行義務，并可以順延履行期限;定作人逾期不履行的，承攬人可以依法解除合同。.定作人的法定解除權承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經定作人同意的，定作人可以解除合同。.定作人的法定任意解除權定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失。根據《合同法》“總則”的規定，雙方當事人可以協商解除合同。當事人一方解除合同的，只限于兩種情況：一是發生不可抗力致使合同目的無法實現；二是對方當事人嚴重違約。除此之外，當事人擅自解除合同的，應當承擔違約責任。承攬合同篇4委托單位(甲方)：承攬單位(乙方)：為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。一、工程概況.工程名稱：。.工程地點：。.承包范圍：參見合同附件之預算表。.工程承包方式：雙方商定采取下列第種承包方式：(1)承包人包工、包料；(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料；(3)承包人包工、發包人包料。.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第種方式提供：(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份；(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)..施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前內取得有關部門確認或者批準。施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整（附報價清單）。二、施工時間工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。三、甲方工作1、開工前天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。四、乙方工作.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。.對于施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。五、驗收和標準.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。六、工程款付款方式如下表：付款時間付款百分比金額合同簽訂后開工前二至五天50%施工完成交付驗收后兩日內40%竣工驗收一個月后10%七、違約責任：1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付違約金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的%向甲方支付違約金。3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。八、質保期乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。九、其他：1、本合同一式份，2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒（公）證的，自辦理鑒（公）證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。委托方（甲方）：承攬單位（乙方）：代表人：代表人：日期：日期：地址：電話：電話：傳真：傳真：承攬合同篇5甲方：乙方：甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》規定的.原則，結合房屋建設的實際情況，經過協商，自愿達成如下協議。一、工程概況：甲方準備在縣街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下：1、房屋主體結構施工，內墻粉刷，外墻施工（按城建局圖紙），一樓地板磚鋪設，衛生間（包括上二、三、四樓衛生間）瓷磚鋪設。2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工，工程從年月日開始動工,至年月日竣工。房屋主體結構施工必須于年月日前完工。3、甲方負責建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺，抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設備維護由乙方負責，施工完畢后歸還甲方。5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責。二、費用結算1、房屋建設采用費用包干的方式。2、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準,按每平方240元計算。3、付款方式：①乙方完成的工程經甲方驗收合格，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。②全部工程完工后,經甲方驗收合格,付清工程的余下款項。三、質量要求：1、工程驗收標準，甲方按照下面的規定執行。2、施工中，乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內墻面達到整體水平、平整、無裂縫，門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙，天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的粘貼，達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束后，甲方進行竣工驗收。四、法律責任：1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任，甲方概不負責,沒有任何法律責任。2、乙方不按甲方要求進行施工，延期完工或者質量不合格，乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。五、需要說明：1、本合同一式二份,雙方各執一份。2、本合同自年月日簽定之日起生效。甲方（簽字蓋X）乙方（簽字蓋X）年—月―日年—月—日雙方證明人（簽字蓋X）承攬合同篇6甲方：乙方：經甲乙雙方友好協商，甲方同意將—工程的—施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協議：一.工程概況.工程名稱：.工程地點：.承包范圍：.承包方式：包工、包料、包費用.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。.工程質量：本工程為合格工程（具體要求詳見第三條）二.合同單價和付款方式1.合同單價：2、實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。三.技術要求和質量標準四.違約責任和安全責任.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款1%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的10%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。.爭議或糾紛處理.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協商解決。.當事人不愿通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。.保修.本工程保修期為年在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。七.本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執份，乙方甲方:簽字電話：甲方駐工地代表：電話：執份。乙方：簽字電話：日期承攬合同篇7甲方：薪春縣可為廣告裝飾有限責任公司乙方：乙方承攬甲方位于薪春縣橫車鎮界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協商達成如下協議：一、工程內容乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為12月30日。二、甲乙雙方義務與責任1、甲方提供工程結構中所需的材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進行安裝。2、由于此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。三、工程造價及付款方式1、乙方承包單價：3元（人民幣）/平方米2、乙方完工后經甲方驗收后付款。四、其他未盡事宜經雙方友好協商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。五、本