第頁共頁「必備」加工合同協議書怎么寫(精選7篇)「必備」加工合同協議書怎么寫(精選7篇)。加工合同協議書怎么寫篇1甲方：___________________〔以下簡稱甲方〕乙方：___________________〔以下簡稱乙方〕甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方進展______加工等業務達成如下協議：1.甲方將根據消費或貿易需要，委托乙方加工__________，該__________的所有權歸甲方所有。2.根據甲方要求，乙方開具加工通知單，甲方確認，除此乙方不得擅自挪用、調撥和加工所有權屬甲方的貨物。3.乙方根據事先約定的提貨時間，加工好指定______，保證甲方準時提貨。如甲方因特殊情況，需要提早提貨，應提早__________小時與乙方協商，甲方將盡量滿足乙方需求。4.甲方同意乙方按照“附件一《加工單價表》”的內容收取加工費用。如遇市場行情變化乙方需要調整收費標準，雙方可以協商。5.協議期限內，由于不可抗力因素，致使乙方不能履行協議，應立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協議影響的程度，由雙方協商解決是否解除協議，或者局部免除履行協議的責任，或者延期履行協議。但因戰爭、____、地震等重大不可抗力因素造成協議不能繼續履行，那么雙方均免于責任。6.本協議未盡事宜，由雙方協商解決。7.本協議一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執一份，具有同等效力。8.本協議有效期從簽訂之日起到__________年________月_______日。甲方簽字：____________________乙方簽字：______________________________年________月_______日__________年________月_______日加工合同協議書怎么寫篇2甲方〔委托方〕：______________乙方〔加工方〕：______________就甲方委托乙方加工服裝業務相關事宜，甲乙雙方經充分協商訂立合同如下：一、本合同是確定甲乙雙方業務合作的根本文件，適用于雙方每次的服裝加工業務。甲方每次委托乙方加工服裝業務，均須填寫的《服裝外發委托加工單》或其他文件是本合同的有機組成局部。二、乙方須按甲方的指示，開貨前必須先做產前辦供甲方批示，產前辦批核合格前方可開裁大貨，如未經甲方批示合格產前辦即開裁大貨所造成的損失均由乙方負責。三、未經甲方同意，乙方不得將甲方貨品外發第三方加工廠，如有違者，甲方將不予結算加工費〔特別指示〕，并由乙方承當造成的一切損失。四、乙方一定要按合同約定貨期交貨，如因乙方單方面原因逾期向甲方交貨，每逾期一天，甲方有權在乙方全額加工費中扣除3%金額作為逾期交貨違約金。并且在必要時，甲方有權將裁片、輔料等收回，而乙方必須無條件將裁片、輔料等退回。五、驗貨標準：乙方必須無條件地配合甲方QC工作，消費過程中發現的問題要及時整改，不得拖延。如乙方交付的貨品不符合合同規定的品質，甲方可拒收貨品，并要求乙方賠償因品質造成的一切損失。六、運輸方式：乙方自行安排車輛到甲方單位收面輔料以及其他物料，運輸費用由乙方負擔。甲方自行到乙方單位收成品，運輸費由甲方負擔。假如甲方安排車輛送面輔料以及其他物料到乙方，運輸費用由甲方承當；乙方那么需負責送成品到甲方并承當運輸費用。七、線、輔料以及包裝物料由甲方提供，但如超過雙方確認之用量損耗，乙方須自行補訂或由甲方代訂，代訂費用由乙方負責。八、乙方送出的成品必須在進倉前全檢，進倉后甲方將按照樣板、確認樣衣及工藝說明書等確定的標準不定期抽查，不合格品將會扣款處理：1、嚴重加工質量問題的產品，甲方將按本錢價雙倍扣罰后，并在季末撤除商標返還給乙方處理。嚴重質量問題主要包括以下幾個方面：〔1〕羽絨制品嚴重鉆絨、漏絨、受潮絨非甲方指定含量〔或非甲方提供〕的絨，少絨產品；〔2〕尺寸嚴重偏向，上下_______公分及以上的；〔3〕產品嚴重掉扣的；〔4〕產品嚴重色差的；〔5〕縫制工藝嚴重質量問題的；〔6〕產品嚴重油污，臟跡的；〔7〕有其他嚴重質量問題甲方不能承受的。九、加工費根據實際交貨數量支付，次品須全部退回甲方。甲方不能走貨的次品，甲方有權要求乙方按按每件的本錢價賠償，如按FOB價計，甲方會退回次品乙方。如乙方私自將甲方成品在市場銷售，甲方會向工商局報案侵權之處，并追究一切損失賠償。十、合同簽訂前，甲乙雙方需議定加工價格。簽訂本合同后，不允許再次議價。因價格事項爭議而影響交貨期造成甲方的損失，乙方須雙倍賠償給甲方〔特別聲明〕，并且在必要時，甲方有權將裁片、輔料等收回；而乙方必須無條件將面輔料及裁片等退回給甲方。十一、付款期限：合同期限內全數交完成品后_______天，付款實際金額以結算單為準。十二、甲方逾期供料的，乙方應及時向甲方書面提出順延交貨期限的要求，順延貨期以甲方確認為準。否那么乙方領齊料后兩天內不提出異議視同默認，維持原成品交貨期不變。如甲方倉庫備齊紗料、布料、輔料而乙方不依期提貨導致耽誤貨期，損失責任由乙方承當。十三、如因乙方單方面原因逾期交貨導致甲方客戶取消訂單，甲方有權不收貨，由此引致甲乙雙方的經濟損失均由乙方負責承當。十四、由于乙方交付的產品質量不合格、數量缺少、逾期交貨、不能交貨等原因造成的甲方全部損失，均由乙方負擔。甲方的全部損失包括但不限于以下情形：1、甲方支出的物料采購費用、運費、人工工資及其他本錢；2、甲方的預期利潤；3、甲方客戶的扣款；4、甲方客戶索賠款項〔包括但不限于按甲方客戶確定的市場銷售價索賠款項〕；5、甲方處理與甲方客戶或乙方之間爭議所支付的交通、人工工資、訴訟費用、律師效勞費等支出。6、因乙方交付的產品質量不合格而需要返工的，甲方有權決定由哪方負責返工。其中由甲方負責返工的，乙方應按每小時_______元的標準支付返工費用，返工時間由甲方確定。十五、合作過程中如有未盡事宜，可以通過友好協商解決，協商不成，任一方均可向甲方所在地人民法院起訴。十六、簽訂合同時，敬請一一閱讀詳細本合同條款。本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執一份，均具法律效力。甲方：________________〔蓋章〕乙方：________________〔蓋章〕___________年_______月_______日___________年_______月_______日加工合同協議書怎么寫篇3購貨單位〔甲方〕：________________供貨單位〔乙方〕：________________為了增強甲乙雙方的責任感，加強經濟核算，進步經濟效益，確保雙方實現各自的經濟目的，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條模具的名稱、品種、規格和質量1、模具的名稱：按照每次《模具外協加工單》標注的名稱；2、出產單位：商標：3、模具的技術標準〔包括質量要求〕，按以下第〔______〕項執行：〔１〕按國家標準執行；〔２〕無國家標準而有部頒標準的，按部頒標準執行；〔３〕無國家和部頒標準的，按企業標準執行；〔４〕沒有上述標準的，或雖有上述標準，但需方有特殊要求的，按甲乙雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執行。第二條模具的包裝標準____________________________________________________________。第三條模具的交貨方法、運輸方式、交貨期限1、交貨方法：乙方按照雙方約定的日期送貨到甲方工廠，費用由乙方自行負責。2、運輸方式：______________________________。3、到貨地點和接貨單位〔或接貨人〕______________________________。4、交貨期限：______年______月______日以前將模具交付甲方。第四條模具的價格與貨款的結算1、模具的價格：____________元人民幣/套；2、模具貨款的結算：模具交付甲方，待驗收合格后，甲方在本月月底支付已方模具費。第五條甲方向乙方提供模具圖紙及該圖紙的電子文檔第六條模具的工藝要求模具圖紙、模具外協加工單如附件。第七條驗收方法1、驗收時間：________；2、驗收手段：________；3、驗收標準：________；4、由誰負責驗收和試驗：________；第八條乙方的違約責任1、乙方到期不能交貨，應向甲方償付總貨款的______％的違約金。2、乙方所交模具品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的，假如甲方同意利用，應當按質論價；假如甲方不能利用的，應根據模具的詳細情況，由乙方負責包換或包修，并承當修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的，按不能交貨處理。3、乙方因模具包裝不符合合同規定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承當支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。4、乙方逾期交貨的，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承當甲方因此所受的損失費用。第九條甲方的違約責任1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨局部貨款______％的違約金。2、甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。3、甲方違背合同規定回絕接貨的，應當承當由此造成的損失。4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承當乙方因此所受的損失。第十條不可抗力甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在獲得有關主管機關證明以后，雙方另行協商履行期限，并根據情況可局部或全部免予承當違約責任。第十一條其他1、如甲方因消費需要，要求增加該模具數量，其價格另議。2、解決合同糾紛的方式：甲乙雙方假如發生爭議，應當友好協商解決。如協商不成，任何一方均有權將爭議提交北京仲裁委員會。按照提交仲裁時該會現行有效的仲裁規那么進展仲裁，仲裁裁決是終局的，對甲乙雙方均有約束力。3、雙方本著誠原那么簽定本合同，假設有未盡事宜，須雙方另行協商解決，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。4、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。購貨單位〔甲方〕：__________________供貨單位〔乙方〕：__________________________________年________月________日________________年________月________日加工合同協議書怎么寫篇4甲方：乙方：雙方本著誠信、平等、自愿的原那么，甲方將象山蘭園工程一期工程現場辦公區三根旗桿的制作安裝委托乙方施工，經雙方充分友好協商一致，達本錢協議，雙方共同遵照執行。一、工程名稱：xx工程現場辦公區旗桿制作安裝工程二、工程地點：三、承包方式：包工包料四、承包范圍及內容：三根不銹鋼旗桿的制作安裝，包括附件及輔材，包括但不限于旗桿的球頭，滑輪、拉繩、變徑連接件等。不含土建部份的基坑開挖、混凝土澆注、磚砌體及石材粘貼工程。五、工期：5月7號安裝完成。六、工程計價及付款方式：1括所有人工費、材料費、機械費、管理費、稅金等一切費用。2、工程完工經甲方驗收合格且乙方提供符合甲方要求的發票和收據交與甲方后三日內，甲方付至合同價款的80%，剩余價款在保修期滿兩年后10個工作日內無利息付清。七、工程質量及質量保證：乙方必須嚴格按照施工圖紙或甲方的要求施工，工程質量為合格。工程質量保證期為2年，在此期間出現的風荷載等質量事故〔不包括人為因素〕均由乙方承當維修、更換的責任。八、違約責任：1、假設因乙方原因影響該工程不能如期完工，每延誤一天，乙方承當延期費500元，累計計算。2、保修期間，如工程出現質量問題，乙方應在接到甲方通知后的24小時內派人處理，否那么，甲方有權委托別人進展修復，所產生的'費用甲方有權向乙方進展索賠。九、其它約定：乙方在施工過程中應確保平安文明施工，做到工完料凈場地清。乙方在施工中所發生的傷、亡等事故均由乙方自行承當責任。十、本協議未盡事誼雙方協商解決，當協商不能達成一致時，可向甲方所在地人民法院起訴。十一、本協議一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。后附施工圖紙，施工圖紙所顯示的旗桿高度為臺面以上的商度，臺面以下的做法和高度根據現場實際情況施工。甲方〔公章〕：_______乙方〔公章〕：_______法定代表人或受權代表：__法定代表人或受權代表：___地址：地址：：：：開戶行：帳號：簽約時間：20xx年月日加工合同協議書怎么寫篇5甲方：乙方：雙方在平等互利根底上，通過友好協商，特訂立本合同。第一條貿易內容〔一〕乙方同意按甲方在合同中提出的嚴格標準和規格，用甲方提供的原料消費甲方指定的產品。〔二〕加工成品名稱和數量1.成品名稱：_________。2.成品數量：_________。第二條加工成品規格根據乙方提供的設計原型，圖紙與產品樣品，甲乙雙方共同制定標準，以滿足消費的需要，這種標準要符合加工成品的質量和性能標準。此標準一經雙方確定，任何變動只有依雙方書面協議修改。第三條原材料供給〔一〕本協議期間，最遲在每個公歷季度前_________月，甲方應向乙方提供該季度甲方定貨所需的消費原材料和消耗材料。〔二〕乙方收到甲方提供的原材料后，應按甲方指定的檢查方法立即對原材料進展檢查，并將其結果在檢查完畢后_________天內向甲方報告。不符合甲方規格要求的原材料不能用來消費指定產品。第四條加工費〔一〕加工單價1._________型_________美元／個2._________〔二〕消費指定產品的加工費應該按上述價格執行并在第一個_________年期內不變。在此_________年期后，乙方可在不少于_________是給甲方以書面通知，以求改變加工費。假如甲方接到改變加工費的通知后_________月內不作改變，此協議可以終止。第五條支付條款加工合同協議書怎么寫篇6甲方：________________________乙方：________________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原那么，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。1、加工成品__________________________________________。2、原材料的提供由乙方提供訂單所需原材料，并負責將原材料送至甲方。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。3、加工成品質量要求加工成品質量按訂單樣本的規格執行，訂單樣本由甲方保管，作為驗收的根據。訂單樣本作為合同的附件。4、質量檢驗及驗收方法(1)加工成品消費過程中的質量由甲方的技術人員按照訂單樣本的規格檢驗，并隨時承受乙方的監視檢查和修改返工的要求。(2)加工成品在交貨時由乙方按照訂單樣本的規格驗收，經訂單方認可后確認合格。5、加工成品交付方法(1)甲方必須按照合同和訂單要求的時間，準時交付加工成品。愈時交付的，視為甲方違約，并按本合同承當違約責任。(2)乙方負責加工成品的運輸，并承當成品運輸費用。甲方愈時交付的，由甲方承當運輸費用。6、加工費用及支付(1)加工費用按照本合同規定的單價和訂單數額計算。(2)加工費用在加工成品驗收合格交付后結算。支付方式為__________________。7、違約責任(1)甲方未按本合同規定的質量交付加工物的，由甲方承當違約責任。甲方應當負責修改或返工，并承當逾期交付的責任;經過修改或返工后，仍不符合本合同質量規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償，并向乙方支付本合同總額的______%的違約金。(2)甲方未按本合同規定的時間交付加工物或未完成加工工作的，由甲方承當違約責任。由此造成的損失由甲方賠償，并向乙方支付本合同總額的______%的違約金。(3)甲方未按本合同規定的數量交付加工物或未完成加工工作的，由甲方承當違約責任。由此造成的損失由甲方賠償，并向乙方支付本合同總額的______%的違約金。(4)甲方由于保管不善致使乙方提供的原材料及其它物品毀損、滅失的，應當賠償乙方因此造成的損失，并承當逾期交付的責任。(5)甲方擅自調換乙方提供的原材料的，乙方有權拒收，甲方應賠償乙方因此造成的損失，并承當逾期交付的責任。8、合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，雙方有權依法向人民法院起訴。甲方(簽章)：__________________乙方(簽章)：______________________________年________月________日____________年________月________日加工合同協議書怎么寫篇72.甲方應按照合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。3.甲方中途需要變更加工要求的，應以書面的形式通知乙方。第四條技術資料、圖紙提供方法1.乙方在按照甲方的要求進展工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在規定的時間內回復，提供修改意見。乙方在規定的時間內沒得到答復，有權停頓工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。2.乙方對技術資料或圖紙等，假如甲方要求保密的，應當嚴格遵守，未經甲方允許，不得留存技術資料或圖紙等的復制品。3.甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，如沒有規定的由當事人雙方協商確定。第六條付款方式第七條驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.甲方應按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。對于短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或工程，由雙方協商，在合同中規定保證期限。如保證期限內發生問題(除甲方使用、保管不當等原因此造成質量問題的以外)，由乙方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和工程質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監視檢驗機構提供檢驗證明。第八條交貨的時間和地點第九條雙方違約責任一、甲方違約責任1.中途變更加工物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。2.中途解除合同，應償付乙方酬金總額的50%作為違約金。3.無故回絕接收加工物，應當賠償乙方因此造成的損失，且乙方有權將加工物變賣。二、乙方違約責任1.未按合同規定的質量交付加工品，甲方同意利用的，應按質論價，酌減價款。2.交付加工物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊。3.超過合同規定日期交貨，每逾期一天，按酬金總額的千分之五償付違約金。4.中途解除合同，應償付甲方酬金總額的50%作為違約金。第十條爭議的解決1.因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友加工合同協議書怎么寫(篇一)立約單位及個人：_______________公司(以下簡稱甲方);_______________(為代表)(以下簡稱乙方)。合同內容因雙方需要，甲方與乙方就電子產品(原材料到裝配到成品包裝)委托承攬加工事項，通過友好協商，秉著平等互利的原那么，符合中華人民共和國現形法律法規的前提下，特約定如下：一.甲方責任：1.提供材料、附料、包裝材料;2.提供消費工具、設備、儀器、治具(不含辦公設備);3.提供消費加工場地、水、電(不含食宿場地);4.材料來料不良品1換1;制程損耗不良品率：__________%，在范圍內1換1;5.提供工程消費資料、測試規格、測試流程;6.其他：二.乙方責任：1.在甲方同意的日期、時間段，期間自行安排人員到指定的加工場地進展加工作業;2.自己負責加工人員的食宿、交通、人身平安、工作紀律等的統籌和管理;3.加工內容：插件、后焊、裝配、全檢測試、成品包裝(不含老化、插件前剪短電子元器件腳);4.加工作業工序(裝配、插件、包裝)可以自由安排，全檢測試流程(先后順序、測試規格、測試方法)必須按照甲方的流程要求執行;5.加工期間有責任維護、保養甲方提供的消費工具、設備、儀器、工治具使之完好完好;6.需要調整加工時間(延長工作時間)或者場地，必須經過甲方同意;7.加工作業期間乙方人員必須遵守甲方的相關規章制度、行為標準;飲食、抽煙、休息閑聊、會客等應在甲方指定位置;8.有責任對產品材料、工具設備等保管、保護;9.必須在互相協定的完成期內完畢產品的加工(除不可抗拒的意外事故)，假設誤交貨期，應負相應責任;10.包裝后之成品經過甲方QA檢驗合格者為加工完成。11.其他：三.違約責任：單方面違約者須賠償對方由此引發的經濟損失之百分之百(100%)。雙方不能履行合同者由當地人民法院裁決。四.其他責任：假設客戶有問題反應，經過雙方分析^p：1.材料不良、電氣設計不良、構造設計不良等由甲方負責。2.插件、裝配、包裝、測試等人為工藝造成不良應由乙方負責。五.加工款支付方式：七天(一周)：即自乙方完成日期起計算至第七個工作日甲方于現金方式支付給乙方。補充事項：此合同一式兩份，甲方與乙方各自遵守合同的約定、履行權責。_______________公司(甲方)負責人簽名/簽章：_______________(為代表)(乙方)負責人簽名/簽章：合同生效日期：__________年_____月_____日加工合同協議書怎么寫(篇二)甲方〔供方〕：乙方〔需方〕：甲乙雙方本著平等互利的原那么，就甲方向乙方加工卷材〔下稱貨物〕的相關事宜達成如下協議：一、通知消費：乙方根據自己的消費需要分批次下訂單，每次下單定做貨物時乙方要提早天將貨物的規格、數量以信函或的方式通知甲方，以便甲方安排消費。二、貨物單價：單價由雙方根據交易時的市場情況協商確定，商定后在訂貨單和送貨單中注明。三、貨物質量：按照甲方的企業標準執行。四、貨款結算：1、雙方每月的日對帳一次，由甲方按乙方當月下達的訂單及乙方指定送貨地的簽收送貨單據進展匯總，出具對帳單，乙方應積極配合核對，五日內必須完成對帳工作，對賬結果作為雙方結算的根據(事先經過對帳的，須在事后當面確認)。2、貨款按月結算，當月貨款在當月對賬后付清。五、交貨方式：1、甲方收到乙方的消費通知后，在天內組織消費并交貨完畢，甲方將貨物送至乙方指定的公司倉庫，乙方需派遣指定人員簽收貨物，送貨單要明確收貨數量、單價、總額等內容，送貨單作為結算的憑證。經雙方協商可以改變交貨地點及方式。2、交貨地點由乙方指定，顯示在每次的訂單中，指定收貨人由乙方提供〔加蓋乙方公章〕，如需變更指定收貨人，應提早將變更聲明寄給甲方。六、貨物包裝：。七、驗收及異議期：1、乙方在收貨時應當對貨物的數量、質量、包裝及等進展全面的檢查驗收，如無異議的，由指定收貨人簽章確認；2、貨物驗收后天為異議期，乙方如在質量異議期內不向甲方提出書面異議的，那么視為貨物的應檢查驗收工程全部符合本合同約定。八、違約責任：1、甲方逾期交貨的，每逾期一天按逾期局部貨值的萬分之五支付違約金；2、乙方逾期付款的，每逾期一天按逾期局部貨款的萬分之五支付違約金；3、乙方逾期付款超過十天或者乙方開具的支票因乙方原因無法兌付，甲方可單方終止本合同并要求乙方加倍〔即每天萬分之十〕支付違約金。九、爭議解決：雙方因履行本合同產生爭議的，應先友好協商解決，協商不成的，雙方同意由有管轄權的人民法院解決。十一、合同期限：本合同有效期從年月日至年月日。十二、其它：1、本合同經雙方簽署后生效。2、本合同一式兩份，雙方各執一份，具同等法律效力。3、雙方的營業執照副本復印件、消費通知單〔訂單〕、送貨單、乙方收貨人身份證復印件等均作為本合同的附件。甲方：乙方：地址：地址：：：開戶銀行：開戶銀行：賬號：賬號：經辦人：經辦人：簽訂日期：年月日2加工合同協議書怎么寫(篇三)甲方：_________乙方：_________一、加工件名稱及數量，減速箱箱體，數量累計二、甲方職責1、甲方提供加工設備，包括立式車床C5116A、搖臂鉆床Z3050、5T電動葫蘆。2、甲方提供加工件所需工作場所、夾具。3、甲方負責對乙方人員管理及平安教育，以及工件出入廠門管理。4、甲方因消費需要，可隨時使用所提供設備，并即時通知乙方。三、乙方職責1、乙方必須嚴格遵守甲方單位的各項規章制度。2、乙方提供設備操作人員，必須持證上崗；以及提供加工所需刀具、量具等。3、乙方對平安管理、工件質量負全責，出現平安、質量問題甲方概不負責。4、乙方負責工作場所的文明消費，每天必須保持工完料盡場地清。5、乙方加工人員必須精心維護、保養設備，因加工原因引起設備損壞或精度降低，由乙方負責修理；損壞嚴重的由乙方負責賠償。6、乙方如需加班加工工件，必須提早通知甲方，服從甲方安排。四、結算方式每月進展一次費用結算加工費用以加工件單價進展結算假設加工件規格發生變化，其加工單價應核實后重新定價五、違約責任1、甲、乙雙方協商解決。2、如協商不成提交淮安仲裁委仲裁。3、違約賠償：以違約造成的實際損失為賠償根據進展賠償。六、附那么1、本協議未盡事宜雙方協商解決2、假設協議有修訂，以最新協議為準3、本協議經雙方簽章后生效4、本協議一式四份，雙方各執正、副本各一份甲方：_________乙方：_________日期：_________年_________月_________日加工合同協議書怎么寫【篇四】甲方〔供給方，受托方〕：科技乙方〔需求方，委托方〕：甲方為各系列數字電測儀表專業消費商。甲乙雙方經友好協商，現就乙方以OEM代加工方式委托甲方，定牌消費各系列數字電測儀表達成如下協議。第一條合作方式：科技以OEM方式為乙方定牌消費各系列數字電測儀表，按甲乙雙方所簽訂單〔合同〕為乙方消費產品。乙方在本協議簽訂之日起正式生效。第二條雙方的權利和義務一、甲方的權利和義務：1．甲方提供乙方所要求的產品。2．甲方提供乙方或其客戶的產品網絡技術支持和技術支持。3．對于乙方提供的產品功能或其他方面的合理化建議，甲方認可后對產品晉級。4．對于乙方要求甲方對產品進展更改或功能擴大，雙方進展協商，乙方需向甲方支付一定的費用，甲方在最快時間內對產品進展修改并提供給乙方。5．甲方提供給乙方的OEM加工產品的價格，應低于甲方同類產品對外銷售價及甲方給代理商的銷售價格。6．甲方假設對產品代理價進展更改，須在半個月前通知乙方。7．甲方不得泄漏乙方讓甲方代加工產品的各種信息。8．合作期間甲方免費提供各系列代加工產品的成品樣機給乙方，假設雙方解除合作乙方應在1個月內退回給甲方。9．對于有質量問題的產品甲方應及時免費更換。10．甲方應向外界不泄露與乙方的相關合作事宜。二、乙方的權利和義務：1.乙方享有產品的OEM加工價格，低于甲方產品對外銷售價及給代理商的銷售價格。2.乙方可獲得甲方的互聯網在線技術支持和技術支持。3.乙方銷售過中，不得以任何手段損壞甲方自主品牌產品的經營及品牌宣傳等。4.乙方可自行設定OEM產品的直接用戶價。5.乙方可要求甲方對乙方進展上門技術支持和效勞，但所需費用由乙方承當。6.乙方必須盡力推廣OEM產品，并及時支付款項。7.乙方單位已不存在或變動，必須盡快告知甲方。8.乙方未經甲方同意不得修改其產品，進展非法銷售等。第三條質量保證1.甲方消費的定牌產品須符合國家標準規定，并符合驗收標準。2.所有定牌產品甲方都須獲得認證及提供權威機構出示的產品檢驗報告。3.甲方須按乙方的要求在產品的機身、外包裝上進展出廠編號。4.甲方應進展嚴格的產品出廠前的檢驗測試，以確保產品品質與合同條款和質量標準規定的內容相符5.乙方可以通過其技術代表共同參與對出廠產品的質量控制。同時有權利不定期檢查與定牌產品相關的檢測設備、消費過程及材料零部件質量控制。6.甲方消費定牌產品設計、規格、替代原材料及部件等方面如有變更，事前需征得乙方的書面同意。假如乙方提出任何變更要求，需甲方書面同意。7.假如定牌產品在交貨后24個月內某一個型號出現批量性故障和缺陷由甲方應免費給予更換。第四條產品交貨及運輸1.合同交貨履行地點：按雙方簽訂的合同指定地點。2.產品運輸使用中鐵快運或快遞方式由甲方負責承當運費，航空方式那么由乙方負責。3.乙方收到產品后假設有產品質量及發錯貨等異議，應及時用書面形式告知甲方，并及時處理或退回有異議的產品。4.甲方原因不能按訂單要求發貨，延遲發貨超過一天，甲方承當給乙方造成延遲損失按合同額每天按1%給予罰款，最高不超過10%。第五條OEM代加工產品型號種類——加工型號詳見——附件價格表注：甲方不得銷售貼有乙方公司名稱、型號、商標等混淆乙方的產品給第三方。第六條付款方式經雙方協商約定，付款方式如下：款到發貨原那么上按以上付款方式執行，特殊情況的雙方協商，以簽訂的消費加工合同為準。因甲方質量原因造成的產品退貨，甲方應在7天內退還該批退貨產品的全部金額給乙方。第七條協議期限本協議的有限期限為兩年，在兩年之后，假如雙方認為本協議有必要延長，可對本協議進展修改補充后延長。也可另簽新協議。第八條協議解除、終止及責任在協議執行期間，假如乙方沒有按時付款、乙方單位已不存在、乙方未經甲方同意修改所代理的產品進展非法銷售等，本協議即告終止，乙方無權要求甲方返還所支付的款項。第九條爭議解決在協議執行期間假如雙方發生爭執，雙方應友好協商解決。假如協商不成，雙方同意提交當地法院仲裁機構進展仲裁。第十條附那么本協議如有未盡事宜，雙方協商解決。本協議一式四份，雙方各執二份，每頁須經簽字、蓋章、乙方支付甲方所需的款項后生效，兩份合同具有同等效力。第十一條附件本協議附OEM產品價格表：見OEM代加工協議附件——數顯電測儀表價格表甲方：乙方代表：代表：簽字日期：年月日地址：。。。。。。。。。。。。。。：325604：。。。。。。。。。。。。：。。。。。。。。。____：。。。。。。。。開戶行：開戶行：戶名：戶名：賬號：賬號：稅號：稅號：加工合同協議書怎么寫【篇五】甲方：住所：聯絡：乙方：住所：聯絡：為了共同拓展市場，充分發揮甲乙雙方的經營優勢，以在平等互利的根底上組建穩定而有效的市場網絡，共同拓展市場份額，經雙方友好協商，特訂立以下條款，以便雙方共同遵照執行。一、雙方的權利和義務1、乙方指定甲方為乙方家具產品獨家消費商。產品款式由乙方提供，與甲方簽訂協議后，甲方不得在________地區經銷乙方提供款式的專門經營品牌產品。2、甲乙雙方初次合作期約為______年______月______日至______年______月______日止。本協議約定的年限滿后，甲乙雙方愿意繼續合作，在本協議規定年限前______個月向甲方提出，經雙方同意后可續簽協議。如本協議終止，乙方在______年內負責業務開展地區的售后效勞，甲方有義務按售后效勞有關條款配合乙方工作。3、甲乙雙方均是獨立的經營單位，實行獨立經營、自負盈虧、獨立核算，甲方在業務上承受乙方的指導。4、協議雙方不存在共同投資、代理雇傭、承包關系。5、甲、乙雙方假設在合同期間，任何一方有特殊情況要求提早終止解決協議，應提早______個月通知對方。經雙方協商后，辦理解除合作相關手續、協議終止。二、價格1、甲方按雙方協議價給乙方提供貨物，如因市場與材料引起價風格整，甲方應及時通知乙方，執行日以發出通知日為準。2、乙方可以按當地消費程度來適當調整價格適應當地市場。三、貨款結算方式1、乙方在下單時應以電匯、現金或其它雙方議定的有效結算方式支付全部金額后，甲方才予以消費。2、甲乙雙方的貨款結算以訂貨單上金額和數量為根據，有出現數量或金額不符時，甲乙雙方均有義務互相配合解決。3、乙方訂貨時每批次數量不少于______套。4、乙方訂貨后貨款必須一次性到位，貨可以分批從甲方提貨。四、售后效勞1、產品的保修期為______年，______年內出現的嚴重產品質量問題需要調換的由公司負責維修解決。2、超過保修期的產品，公司根據國家有關維修的規定酌情處理。3、屬于客戶保管不妥、人為原因或運輸損壞，工廠可為客戶進展有償維修。4、工廠不承受退貨，客戶有符合退貨理由的退貨，應事先電傳退貨明細并告知原因，在得到工廠確認前方可，否那么工廠不予處理。五、運輸方式1、甲方的交貨地點是甲方廠址：____________家具廠，乙方可委托甲方辦理運輸手續或自提。2、如屬乙方委托甲方辦理運輸業務的`，其運費和保險費由乙方承當。3、如屬乙方自提，由負責運輸的駕駛員代辦手續，等同乙方收貨，其代辦簽字行為具有法律效力。六、違約責任如乙方違背本協議第______條時，甲方可停頓供貨。如甲方違背本協議第______款第______條時，乙方可終止乙方提供給甲方的產品的供貨權。七、甲乙雙方如發生爭執，可共同協商解決或遞交甲方所在地人民法院。八、本協議一式______份，雙方各執______份，具有同等法律效力。甲方〔簽字〕：簽訂地點：_________年________月______日乙方〔簽字〕：簽訂地點：_________年________月______日【必備】承攬加工合同三篇(合同精選)【必備】承攬加工合同三篇承攬加工合同篇1甲方：_______________公司法定代表人：_____________乙方：___________代理人：_________________甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案〔_____年______民終字第____號〕達成如下和解協議：1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發生_______加工業務，該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務，__________、__________不是乙方的員工，業務過程中未得到乙方的委托受權，事后乙方已出具聲明對無權代理行為回絕追認。2、甲方決定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關收款發票。3、雙方無其它經濟糾紛。4、本協議自雙方簽字后生效。甲方：__________________法定代表人：____________________乙方：__________________代理人：__________________________________年_______月_______日承攬加工合同篇2鑒于甲方是在北京市合法注冊的，消費和經營的有限責任公司，并需要加工部件；鑒于乙方是在合法注冊的，經營范圍為的公司，具備承攬加工的資質和條件。根據《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關的法律法規，甲乙雙方經協商一致，簽訂本合同。一、甲方委托乙方加工如下產品：品名規格單位數量備注二、原材料提供：1、甲方提供的原材料為：規格為：數量為：提供時間為：年月日。2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進展檢驗，并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的，應當予以更換、補齊。3、乙方提供的原材料為：規格為：數量為：提供時間為：：年月日。4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進展進展檢驗，并將確認情況書面通知乙方，由乙方在日內予以補正。三、技術資料及圖紙1、甲方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應當進展檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當即時通知甲方；甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復，提出修改意見。3、乙方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應當進展檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。四、質量要求：1、乙方加工產品應當符合標準。2、乙方按甲方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由雙方代表當面封存樣品，作為驗收的根據。〔也可不約定此工程〕五、加工成品驗收：1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進展驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進展驗收。2、驗收以合同規定的.質量要求、圖紙和封存樣品為標準，數量以合同規定為標準。3、乙方加工成品經歷收不符合質量要求的，甲方有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。4、乙方加工成品交付后，甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的，仍有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。六、加工成品交付：1、乙方應于年月日將產品全部送至甲方倉庫，地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點，應承當乙方因此而多支出的費用。2、任何一方如要求提早或延期交〔提〕貨，必須事先與對方達成書面協議，并按協議執行。3、實際交付日期，乙方自行送達的，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。4、乙方交付的加工成品超過約定數量的，甲方認可的，就超過的局部按照超過的比例支付報酬。七、報酬及支付：1、甲方應支付乙方的加工報酬為：每件元〔或總報酬元〕2、報酬的支付采取以下方式a甲方應于年月日支付乙方元，于年月日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算根據。b甲方于乙方每交付件時給付甲方元，乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的根據。收據載明款額累計到達元，由乙方向甲方開具發票，同時收回相應款額的收據。承攬加工合同篇3承攬方(甲方)：_________定作方(乙方)：_________甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱：_________型號：_________規格：_________質量要求：_________計量單位：_________數量：_________加工費：_________單位總價：_________第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承當定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承當。第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承當定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承當。第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。材料名稱：_________型號：_________規格：_________質量要求：_________計量單位：_________數量：_________單價：_________總價：_________圖紙、技：_________術資料及：_________交付時間：_________第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱：_________交付時間：_________交付地點：_________交付數量：_________包裝要求：_________檢驗方法：_________運輸方法：_________運費承當：第六條加工費結算方法與時間_________。第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權懇求返還定金。甲方不履行合同的，除承當違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還。第八條甲方的違約責任1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承當逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價款總額的_________‰償付違約金。5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物局部價款總值_________%的違約金。6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規定的質量要求，否那么乙方有權拒收。第九條乙方的違約責任1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行局部定作物價款總值_________%的違約金。3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。5.乙方如無故回絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點，應承當因此而多支出的費用。第十條聲明及保證(一)甲方：1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有才能履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內部受權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或受權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。(二)乙方：1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有才能履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。4.乙方為簽署本合同所需的內部受權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或受權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方獲得且無法自公開渠道獲得的商業機密(技術信息、經營信息及其他商業機密)予以保密。未經該商業機密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業機密的全部或局部內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。一方違背上述保密義務的，應承當相應的違約責任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克制、不能防止并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。第十三條通知1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。2.各方通訊地址如下：_________。3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否那么，由未通知方承當由此而引起的相應責任。第十四條爭議的處理1.本合同受_________國法律管轄并按其進展解釋。2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按以下第_________種方式解決：(1)提交_________仲裁委員會仲裁;(2)依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應根據合同目的和文本原義進展，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。第十六條補充與附件本合同未盡事宜，按照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其受權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。承攬方(蓋章)：_________定作方(蓋章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________地址：_________地址：__________________年____月____日_________年____月____日簽訂地點：_________簽訂地點：_________承攬加工合同范文7篇(范本精選)承攬加工合同范文7篇承攬加工合同篇1簽定日期：_______年____月____日定作方〔甲方〕：______________：________________________承攬方〔乙方〕：______________：________________________經雙方協商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。品名規格單位數量加工費單價金額定作方供給原材料：原材料規格單位數量日期成品單位耗用量1．技術資料、圖紙提供方法：______________________________________________。2．產品檢驗標準和方法：__________________________________________________。3．交貨地點及運輸方法、運雜費用和負擔：__________________________________。4．貨款及費用結算方法及期限：____________________________________________。5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。甲方〔蓋章〕：_______________乙方〔蓋章〕：_______________承攬加工合同篇2承攬方〔甲方〕：_________定作方〔乙方〕：_________甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱型號規格質量要求計量單位數量加工費單位總價第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承當定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承當第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承當定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承當第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱型號規格質量要求計量單位數量單價總價圖紙、技術資料及交付時間第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱交付時間交付地點交付數量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承當第六條加工費結算方法與時間_________。第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權懇求返還定金。甲方不履行合同的，除承當違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還。第八條甲方的違約責任1．甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承當逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交局部按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價款總額的_________‰償付違約金。5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物局部價款總值_________％的違約金。6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規定的質量要求，否那么乙方有權拒收。第九條乙方的違約責任1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行局部定作物價款總值_________％的違約金。3．乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。4．乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。5．乙方如無故回絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。6．乙方如變更交付定作物地點，應承當因此而多支出的費用。第十條聲明及保證〔一〕甲方：1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有才能履行本合同。2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。4．甲方為簽署本合同所需的內部受權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或受權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。〔二〕乙方：1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有才能履行本合同。2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。4．乙方為簽署本合同所需的內部受權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或受權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方獲得且無法自公開渠道獲得的商業機密〔技術信息、經營信息及其他商業機密〕予以保密。未經該商業機密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業機密的全部或局部內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。一方違背上述保密義務的，應承當相應的違約責任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克制、不能防止并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。第十三條通知1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________〔書信、、電報、當面送交等方式〕傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。2．各方通訊地址如下：_________。3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否那么，由未通知方承當由此而引起的相應責任。第十四條爭議的處理1．本合同受_________國法律管轄并按其進展解釋。2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按以下第_________種方式解決：〔1〕提交_________仲裁委員會仲裁；〔2〕依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應根據合同目的和文本原義進展，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。第十六條補充與附件本合同未盡事宜，按照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其受權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。承攬方〔蓋章〕：_____________定作方〔蓋章〕：_____________法定代表人〔簽字〕：_________法定代表人〔簽字〕：_________地址：_______________________地址：________________________________年____月____日_________年____月____日簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________承攬加工合同篇3承攬方(甲方)：_________定作方(乙方)：_________甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱：_________型號：_________規格：_________質量要求：_________計量單位：_________數量：_________加工費：_________單位總價：_________第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承當定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承當。第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承當定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承當。第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。材料名稱：_________型號：_________規格：_________質量要求：_________計量單位：_________數量：_________單價：_________總價：_________圖紙、技：_________術資料及：_________交付時間：_________第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱：_________交付時間：_________交付地點：_________交付數量：_________包裝要求：_________檢驗方法：_________運輸方法：_________運費承當：第六條加工費結算方法與時間_________。第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權懇求返還定金。甲方不履行合同的，除承當違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還。第八條甲方的違約責任1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承當逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價款總額的_________‰償付違約金。5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物局部價款總值_________%的違約金。6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規定的質量要求，否那么乙方有權拒收。第九條乙方的違約責任1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行局部定作物價款總值_________%的違約金。3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。5.乙方如無故回絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點，應承當因此而多支出的費用。第十條聲明及保證(一)甲方：1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有才能履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內部受權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或受權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。(二)乙方：1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有才能履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。4.乙方為簽署本合同所需的內部受權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或受權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方獲得且無法自公開渠道獲得的商業機密(技術信息、經營信息及其他商業機密)予以保密。未經該商業機密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業機密的全部或局部內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。一方違背上述保密義務的，應承當相應的違約責任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克制、不能防止并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。第十三條通知1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。2.各方通訊地址如下：_________。3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否那么，由未通知方承當由此而引起的相應責任。第十四條爭議的處理1.本合同受_________國法律管轄并按其進展解釋。2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按以下第_________種方式解決：(1)提交_________仲裁委員會仲裁;(2)依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應根據合同目的和文本原義進展，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。第十六條補充與附件本合同未盡事宜，按照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其受權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。承攬方(蓋章)：_________定作方(蓋章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________地址：_________地址：__________________年____月____日_________年____月____日簽訂地點：_________簽訂地點：_________承攬加工合同篇4訂做方〔以下簡稱需方〕：承攬方〔以下簡稱供方〕：訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額：〔此合同單價為稅前價〕品名規格數量單位重量〔噸〕單價元/噸價款〔元〕備注箱梁芯模25米正交2套11700077000約計重量總計總金額〔大寫〕柒萬柒仟元整二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；三、質量要求：供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業相關標準要求，并配合甲方的監視檢查；四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進展結算；七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項〔以實際加工產品數量、品種為準〕。八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承當運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承當。十、本合同解除的條件：合同執行完畢或未付材料預付款。十一、違約責任：由違約方負責；十二、解決合同糾紛的方式：協商方式，如協商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同件同樣有效。十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。訂做方：承攬方：單位：單位：法定代理人：法定代理人：委托代理人：委托代理人：電話：電話：開戶行：戶名：帳號：卡號：郵編：郵編：簽訂時間：承攬加工合同篇5甲方：乙方：1、前言經過友好協商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同開展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同并共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術資料和鑄造清單進展鑄造并供貨。2、供貨范圍和雙方職責〔1〕供貨范圍按甲方提供的鑄件清單供貨。鑄件上要帶檢驗試棒2根〔￠30﹡300〕；球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質保書。〔2〕乙方職責完成上述規定供貨范圍的供貨。返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。向甲方提供鑄件的材料說明〔A、機械性能；B、材質化驗〕〔3〕甲方職責每套鑄件〔每件〕向乙方提供鑄件圖紙一套。負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術問題。向乙方提供鑄造清單〔明細〕并說明材料，件數，交貨期。甲方向乙方提供技術要求。技術要求〔A〕鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3〔B〕鑄件化學成份：根據提供給貴公司的化學成份標準。〔C〕鑄件應清理干凈，去除冒口剩余，粘砂以及內腔剩余物等。鑄件外表進展噴丸處理，要求鑄件外表光潔。〔D〕鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。〔E〕鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的外表缺陷。〔F〕鑄件交貨時應附有合格證、質保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期〔或編號〕或消費批號、機械性能。3、價格〔1〕鑄件價格HT250：MoCr：QT600：特殊規格鑄件價格雙方協商定4、結算方式：〔1〕鑄件以甲方驗收過磅，并通知乙方認可。〔2〕鑄件在甲方現場驗收合格后，開具發票，甲方收到發票30天內全額付款。〔3〕鑄件經甲方使用，確認滿足第六條定義的質量保證。5、交貨期〔1〕乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進展鑄件并及時交貨。〔2〕具本交貨日期：〔泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途〕鑄件5噸以下16-20天。鑄件5-8噸18-22天。鑄件8噸以上的另商定。〔3〕特殊規格雙方協商定。6、驗收甲方應根據有關資料和技術協議、國家標準對鑄件進展驗收。7、質量保證：甲方在加工過程