13/13服裝加工廠合同（通用5篇）

服裝加工廠合同第1篇定做方：_________有限公司

承攬方：_________制衣有限公司

根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就_________年春夏季服裝加工生產(chǎn)事宜，達成如下協(xié)議：

一、貨品名稱、單號、款號、數(shù)量、金額、交貨期等

貨品名稱_________單號_________款號_________顏色_________數(shù)量與碼數(shù)_________單價/件_________交貨期_________備注。

貨款_________RMB￥_________￥________________

二、雙方責任范圍

甲方提供面料、商標、拉鏈、及有甲方LOGO的輔料，乙方提供粘樸，袋布、縫紉線、紙箱等。乙方加工范圍從剪裁到包裝，甲方負責運輸。

三、付款方式

乙方完成大貨包裝，甲方驗貨合格后支付全部加工費用，安排出貨。加工費以實際出貨數(shù)量為準進行計算。

四、質(zhì)量與數(shù)量要求

1、乙方需按甲方的要求提前制作產(chǎn)前樣板給甲方批核封存，作為加工生產(chǎn)的標準進行操作并以此為驗貨收貨的標準。

2、甲方提供的面料，乙方必須在面料到廠_________日內(nèi)驗布，并提供《驗布報告》，如面料有問題需及時向甲方反映，以便第一時間處理解決。

3、生產(chǎn)之前，乙方要向甲方提供生產(chǎn)計劃，以便監(jiān)控實施過程。

4、甲方提供的面料和輔料之剩余料，乙方需在出貨的同時如數(shù)退還甲方。

五、知識產(chǎn)權(quán)保護責任

乙方不得使用甲方的商標和產(chǎn)品的款式設(shè)計，或外流給別人使用。否則，將承擔賠償責任。

六，違約責任

1、正常情況下，乙方不得延誤甲方的貨期，生產(chǎn)中如有意想不到的難題則雙方協(xié)商解決。如果延誤貨期，影響了甲方銷售，乙方將承擔加工費_________%的違約金。

2、甲方依據(jù)產(chǎn)前封存的樣板驗貨，如果發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象有權(quán)責令乙方返修后才能出貨。而甲方必須及時支付加工費用，否則，由此產(chǎn)生的后果則由甲方承當。

以上條款，雙方遵守執(zhí)行，未盡事宜雙方隨時協(xié)商處理。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，同樣具有法律效力。

甲方：_________

簽名：_________

蓋章：_________

簽訂日期：_________年______月_____日

乙方：_________

簽名：_________

蓋章：_________

簽訂日期：_________年______月_____日

服裝加工廠合同第2篇甲方：

乙方：

甲方因企業(yè)發(fā)展、業(yè)務(wù)增加，經(jīng)考察選擇乙方車工班作為本公司長期固定服裝加工點，雙方實行互利合作。為明確甲乙雙方各自責任，保障雙方權(quán)益，特訂立本合同。

一、雙方約定本合同期限為三年。合同期內(nèi)，乙方固定為甲方提供服裝加工服務(wù)，甲方為乙方安排業(yè)務(wù)和訂單。乙方保證每批服裝根據(jù)甲方訂單要求按期出貨，甲方保證乙方每年服裝加工業(yè)務(wù)產(chǎn)值不少于35萬元。

二、乙方服裝加工點的廠房、人工、機具、管理和電費由乙方自行承擔解決，甲方提供裁片、輔料、商標和樣品，乙方必須按甲方提供的樣品和甲方提出的質(zhì)量要求進行加工。

三、質(zhì)量驗收標準：甲方以每批訂單約定的交貨日期按照樣品驗收。部分訂單，甲方根據(jù)需要會派業(yè)務(wù)員跟單，乙方必須接受甲方業(yè)務(wù)員的指導和監(jiān)督，并為其提供食宿。

四、裁片、輔料等由甲方發(fā)貨運至乙方加工點，乙方檢查數(shù)量后在甲方統(tǒng)一制作的發(fā)貨單上簽字確認。完成加工任務(wù)后，乙方負責將成品運至甲方廠內(nèi)，甲方檢驗合格后，由甲方出具收貨單。

五、如因乙方縫紉制作等原因造成的質(zhì)量缺陷，由乙方負責翻工或重做，并承擔損失;如因甲方提供的裁片、樣品有誤產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷，由乙方負責翻工，翻工或重做的工資由甲方按實補償。

六、乙方須按甲方各批訂單約定的時間按期交貨，如因乙方原因造成的延誤，一切延誤損失由乙方承擔，甲方并按該訂單加工款的20%扣罰乙方，作為乙方違約金。

七、加工款結(jié)算方式：服裝加工款按件計價，計件單價根據(jù)訂單確定，每月25日雙方按甲方出具給乙方的收貨單結(jié)算一次，每月30日前，甲方按乙方當月加工款的70%支付，余款在每年春節(jié)放假前結(jié)清。

八、如甲方不能保障乙方業(yè)務(wù)量的，以每年35萬元加工產(chǎn)值為保底基數(shù)，按其保底基數(shù)不足部分的15%，向乙方賠付違約金。

九、合同期內(nèi)，乙方原則上只能固定為甲方提供服裝加工服務(wù)，服從甲方的生產(chǎn)計劃安排，如乙方發(fā)展擴充或甲方提供的業(yè)務(wù)量不能滿足乙方的生產(chǎn)能力時，在保證甲方定單按期完成的前提下，乙方可自行適當承攬其他業(yè)務(wù)，但必須提前獲得甲方同意，否則，乙方需向甲方支付年加工款10%的違約金。

十、本合同一式兩份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，在履行過程中如發(fā)生其他問題，由當事人雙方協(xié)商解決。

甲方：

乙方:

____年____月____日

服裝加工廠合同第3篇定作方：

簽訂地點：

合同編號：

承攬方：有限公司

簽訂時間：

一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注：

二、定作物的質(zhì)量標準：

承攬方經(jīng)定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等，在天內(nèi)完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質(zhì)量依據(jù)。

三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作，并在數(shù)量全部到齊后,于______年____月____日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負責貨至定作方指定地點，所需費用由承攬方承擔。

四、驗收標準，方法及提出異議期限：

按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內(nèi)。如有質(zhì)量問題定作方應在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。

五、結(jié)算方式與期限：

簽訂合同后，承攬方開具發(fā)票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結(jié)算剩余的50%___________元。結(jié)算均采用轉(zhuǎn)賬方式.

六、包裝標準、隨貨備品、配件：

內(nèi)用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數(shù)量的備品。

七、違約責任：

如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質(zhì)量原因，均有承攬方負責調(diào)換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決，協(xié)商不成移交人民法院解決。

八、其他約定事項：

九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。

十、本合同有效期限：______年____月____日至______年____月____日止。

定作方：

承攬方：

代表人：

代表人：

電話：

電話：

服裝加工廠合同第4篇甲方：____________

乙方：____________

甲方承攬______的服裝定做合同，現(xiàn)委托乙方進行加工，雙方就有關(guān)權(quán)利義務(wù)規(guī)定如下，并予以恪守。

一、加工服裝款式號或品名：

______。

二、加工件數(shù)：

加工件數(shù)：______，交貨日期______。

三、加工費單價：

______元/件，合計金額______元。

四、加工標準及質(zhì)量

1、根據(jù)委托方或甲方提供的樣衣、技術(shù)要求進行加工制作。

2、乙方加工過程中，甲方或委托方有權(quán)對加工質(zhì)量進行監(jiān)督，對甲方或委托方派出跟單員提出的質(zhì)量要求必須服從，并按跟單員的技術(shù)要求進行更改或返修。

3、經(jīng)過甲方或委托方驗收后交付，但最終的質(zhì)量應符合甲方或委托方的質(zhì)量標準。

五、付款方式

1、按交期經(jīng)甲方或委托方全部檢驗合格后第20天經(jīng)行結(jié)算。

2、如有特殊原因須甲、乙雙方協(xié)商解決。

六、合同終止及變更

1、乙方加工過程中質(zhì)量經(jīng)整改仍不符合要求，甲方有權(quán)終止本合同。

2、甲方可以根據(jù)乙方加工生產(chǎn)進度速度結(jié)合訂單要求，可以對乙方委托加工合同進行變更。

七、違約責任與賠償

1、違反第五款第1條之規(guī)定，乙方在得到甲方的合同終止通知后，應及時將已加工的服裝和半成品、原料、輔料及其他材料等退回甲方。并賠償甲方帶來的損失費用。

2、乙方延期交付影響甲方訂單合同正常履行，乙方應賠償甲方因此產(chǎn)生的一切損失。

3、乙方故意延期或變更結(jié)算條件擅自提出貸款提貨、提價提貨，甲方為完成訂單合同正常履行作出的任何行為都不表示甲方變更本合同的內(nèi)容。甲方有權(quán)對乙方的違反合同的行為提供賠償請求。

4、乙方同意以下賠償標準：因乙方延期交付，造成甲方訂單合同不能正常履行而產(chǎn)生的損失，以甲方與外方或定作方協(xié)議約定價格確定，違約損失依甲方與外方或定作方協(xié)議中的約定確定，其它賠償以外方或定作方的索賠函中的數(shù)額確定，訴訟費、律師費依票據(jù)確定。

八、本合同未盡事宜

由雙方協(xié)商解決，產(chǎn)生爭議由______法院解決。

九、合同份數(shù)

本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。簽字后立即生效。

甲方：_______________乙方：_______________

法定代表人：_________法定代表人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

服裝加工廠合同第5篇甲方：

乙方：

為提高經(jīng)濟效益，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，依照《中華人民共和國合同法》和有關(guān)實施條例辦法，在平等自愿、等價有償、誠實信用原則的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致簽訂本合同。具體條款如下：

第一條產(chǎn)品名稱、規(guī)格、含稅單價、包裝要求、交期、技術(shù)標準：

________________________________

第二條材料提供

乙方提供的羅紋，松緊帶，腰繩，甲方提供除羅紋，松緊帶，腰繩外所有面料和輔料。

乙方在加工過程中必須使用甲方提供的材料加工，未經(jīng)甲方書面許可，乙方不得擅自更換，不得使用任何第三方提供的材料。

乙方自行提供的輔料需保證質(zhì)量。

加工所需主、輔料由甲方送到乙方加工廠，雙方對數(shù)量、外觀進行查驗，由乙方簽收。

第三條加工

乙方按甲方提供的樣品及相關(guān)工藝技術(shù)資料進行加工生產(chǎn)，并對甲方的設(shè)計保密。

乙方在對甲方提供的材料裁剪前，必須核實單件服裝所需原材料的用量是否與甲方要求相符合，確定無誤后方可裁剪。未經(jīng)核實或核實有誤未向甲方說明并經(jīng)甲方書面答復，致使原材料浪費或其他一切后果均由乙方承擔。

為保證乙方加工生產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)，在對原材料量裁剪、縫制前，乙方應制作十套首批樣，經(jīng)甲方確認，貨正常進行。

加工過程中如發(fā)現(xiàn)材料有問題，應及時與甲方聯(lián)系，不能私自使用，如未通知甲方，乙方承擔全部責任。

第四條驗收方法及質(zhì)量異議:

完成后，乙方須按甲方要求完成檢驗、裝箱后，于貨交貨期截止兩日前通知甲方抽查檢驗，裝箱費用均由乙方承擔。乙方交付貨物時，甲方或甲方托人根據(jù)上述合同約定的質(zhì)量、工藝標準和確認的樣品進行驗收。

如果發(fā)現(xiàn)制做不合格品，乙方需按甲方要求無條件返修。但由于乙方加工原因造成無法修復且不能按正品入庫的，此部分產(chǎn)品甲方有權(quán)拒絕支付加工費用，造成原材料損失的乙方應當賠償損失。

乙方在接到甲方來函或來人提出的產(chǎn)品質(zhì)量異議時，應在三日內(nèi)給予甲方回復，并提出處理方案，否則甲方即視為乙方同意甲方提出的異議和處理意見。。

產(chǎn)品出貨后，甲方的原版樣衣、相關(guān)技術(shù)資料以及剩余的主、輔料經(jīng)甲方清點后與該批成品貨物一起退還甲方。

第五條貨款結(jié)算方式：

合同簽定后甲方預付30%，余款提貨付清，乙方開具17%增值稅發(fā)票寄給甲方。

第六條違約責任

未經(jīng)甲方同意，乙方逾期交貨的，每逾期一天，應按逾期未交貨物加工費的2%向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的全部經(jīng)濟上的損失費用。

未經(jīng)乙方同意，甲方逾期付款的，每逾期一天，應按延期付款部分的2%向乙方償付逾期付款的違約金。

第七條其他

嚴禁乙方將甲方所屬商標或帶有甲方所屬商標的產(chǎn)品外流出工廠，也不可將相關(guān)合作信息透露給他人，聯(lián)系時只可跟甲方指定聯(lián)系人聯(lián)系，否則因此造成的經(jīng)濟損失由違約方承擔。

第八條爭議處理方式

本合同依法簽訂，具有法律效力，自雙方簽字蓋章起生效，生產(chǎn)單是本合同的一部分，與本合同具有同等法律效力。合同生效后，甲乙雙方必須全面履行合同中規(guī)定的義務(wù)，任何一方均不得隨意變更或解除合同，如確須變更