2023年監理工程師之交通工程目標控制題庫試題單選題（共100題）1、現金流量的三要素不包括的是（）A.現金數額B.現金流入或流出C.現金發生的時間點D.現金支付方式【答案】D2、見證取樣是對項目現場工地試驗室不能試驗檢測的工程材料，在（）人員的見證下，由（）現場試驗人員進行取樣送樣至有檢測資質的單位進行檢測的監督行為。A.施工，施工單位B.監理，監理單位C.施工，監理單位D.監理，施工單位【答案】D3、軟土地區路基施工中，厚度小于（）的軟土宜采用淺層置換。A.2.0B.3.0C.4.0D.5.0【答案】B4、開關箱中漏電保護器的額定漏電動作電流不得大于30mA，額定漏電動作時間（）。A.不應大于0.1sB.大于0.1sC.小于0.1sD.不應小于0.1s【答案】A5、以下關于挖方路基施工的說法中，錯誤的是（）。A.土方開挖應自上而下逐級進行，嚴禁掏底開挖B.擬用作路基填料的土方，應分類開挖、分類使用C.石方開挖靠近邊坡部位的硬質巖應采用硐室爆破D.石方開挖應逐級開挖，逐級按設計要求進行防護【答案】C6、關于價格調整的合同規定，說法不正確的是（）。A.價格調整公式中各可調因子、定值權重，以及基本價格指數及其來源由發包人在投標函附錄價格指數和權重表中約定B.價格指數應首先采用國家或省（自治區、直轄市）價格部門或統計部門提供的價格指數C.在計算調整差額日才得不到現行價格指數的，可暫用上一次價格指數計算D.合同中各可調因子的權重不能調整【答案】D7、下列關于凈現值的說法中，正確的是（）。A.當方案的NPV=0時，表示項目實施后的投資收益率正好達到基準收益率B.多個方案進行經濟評價時，不僅要求方案NPV≥0，且選擇一個方案時，應選NPV值中最小的。C.折現率越大，凈現值越大。D.凈現值法可適用于分析期長短不等的方案【答案】A8、（）是安全生產的核心、是改進安全狀況的根本途徑、基本方法和工作平臺。A.安全生產責任制度B.安全生產技術交底制度C.安全事故報告制度D.雙重預防機制建設制度【答案】A9、某工程組織等節奏流水施工，共有6個作業隊，每隊分5段施工，流水節拍為5天，其中第三、第五作業隊分別間歇了2天、3天，則該工程的總工期應為（）天。A.50B.55C.60D.65【答案】B10、下列不屬于斜拉橋主梁施工監控的主要內容的是（）。A.變形B.應力C.強度D.溫度【答案】C11、（）是施工、監理合同段平安工地建設考核評價的主體。A.建設單位B.施工單位C.監理單位D.交通行政主管部門【答案】A12、填土路基施工時，每填筑高（）宜檢測路線中線和寬度；填石路堤施工時，每填高（）宜檢測路基中線和寬度。A.2m；2mB.3m；3mC.2m；3mD.3m；2m【答案】C13、濕黏土路堤施工中，濕黏土填料宜采用石灰進行改良，石灰宜采用消石灰或磨細生石灰粉。石灰粒徑應不大于（）mm，質量宜符合三級及三級以上標準。A.15B.20C.25D.30【答案】B14、施工過程的基本內容主要是（）。A.勞動過程B.自然過程C.服務過程D.工作過程【答案】A15、關于路基冬期施工的說法不正確的是（）。A.填筑路堤應按橫斷面全寬平填，每層松鋪厚度比正常施工增加20%～30%B.當填筑高程距路床底面1m時，碾壓密實后應停止填筑C.冬期過后應對填方路堤進行補充壓實D.路基挖至路床頂面以上1m時，完成臨時排水溝后應停止開挖，待冬期過后再進行施工【答案】A16、企業其他職工每年接受安全培訓的時間不得少于（）。A.20學時B.10學時C.40學時D.15學時【答案】D17、（）主要是實時收集公路道路狀況、交通流信息、氣象信息及相關設備工作狀態，控制與調節交通流，疏導交通，減少交通事故，保證行車安全。A.公路監控設施B.公路通信設施C.公路收費設施D.公路隧道機電設施【答案】A18、結構外露表面的模板，其撓度不應超過跨徑的1/400，結構隱蔽表面的模板，不應超過跨徑的（）。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C19、用“4M1E”法進行工作質量管理的時候，E指的是（）。A.人B.材料C.設備D.環境【答案】D20、根據《公路工程標準施工招標文件》（2018年版.第三冊）第八章“工程量清單計量規則”第100章的規定，在未設最高投標限價的情況下安全生產費按投標價的（）以總額為單位計量。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B21、煤矸石路堤的填筑施工中，未經充分氧化與陳化的煤矸石用于路堤填筑時，每填筑2～3m應設置（）mm厚的細粒土隔離層，路堤頂面應進行封閉處理。A.100B.200C.300D.500【答案】C22、根據《中華人民共和國招標投標法》的規定，招標方式分為公開招標和（）。A.工程招標B.邀請招標C.投資招標D.控制招標【答案】B23、在評價工程建設對生態的影響時，（）是生態保護措施落實的關鍵。A.施工準備階段B.施工期C.竣工驗收與缺陷責任期D.運營階段【答案】B24、施工單位應當自施工起重機械和整體提升式腳手架、滑模爬模、架橋機等自行式架設設施驗收合格之日起（）日內，向交通運輸主管部門備案或者在其他有關部門登記。A.15B.25C.20D.30【答案】D25、某企業發行普通股正常市價為20元，估計年增長率為10%，第一年預計發放股利1元，籌資費用率為股票市價的12%。則新發行普通股的資金成本率為（）。A.11.36%B.13.33%C.15.56%D.15.68%【答案】D26、在路基邊坡塌方中，（）是整體巖塊在重力作用下傾倒、崩落。主要原因是巖體風化破碎，邊坡較高。A.剝落B.碎落C.滑塌D.崩塌【答案】D27、以下關于環境糾紛處理的說法正確的是:（）A.環境行政糾紛，可以通過環境行政復議和環境行政訴訟解決B.對于環境行政訴訟時效，環境保護法作了不同于行政訴訟法的規定。當事人對行政復議決定不服的訴訟時效為15天。直接向人民法院起訴的，訴訟時效為15天C.環境行政調解處理不是環境糾紛處理的必經程序，對調解處理決定不服的，不能提起行政訴訟，而應提起以對方當事人為被告的環境民事訴訟D.環境民事訴訟時效為3年，從當事人知道或者應當知道受到污染損害時起計算【答案】A28、根據有關規定，施工單位應當對達到一定規模的危險性較大的分部、分項工程編制專項施工方案，并附具（），經施工單位技術負責人、總監理工程師簽字后實施。A.安全調度方案B.安全實施方案C.安全措施D.安全驗算結果【答案】D29、以下不需要對張拉設備重新進行標定的是（）。A.使用時間5個月B.張拉次數400次C.使用過程中千斤頂或壓力表出現異常情況D.千斤頂檢修或更換配件后【答案】A30、鉆孔泥漿應始終高出孔外水位或地下水位（）。A.0.5～1.0mB.1.0～1.5mC.1.5～2.0mD.2.0～2.5m【答案】B31、施工過程中，由于施工人員不遵守操作規程所造成的質量波動為（）。A.環境性波動B.正常波動C.工藝性波動D.異常波動【答案】D32、下列關于利潤的計算公式中，正確的是（）。A.利潤＝（直接費＋企業管理費）×7.42%B.利潤＝（直接費＋措施費＋企業管理費）×7.42%C.利潤＝（定額直接費＋企業管理費）×7.42%D.利潤＝（定額直接費＋措施費＋企業管理費）×7.42%【答案】D33、關于支座安裝的說法，不正確的是（）。A.支座安裝前，應對支座墊石的混凝土強度、平面位置、頂面高程、預留地腳螺栓和預埋鋼板等進行檢查B.安裝后填灌漿料的支座，其墊石的頂面應預留出足夠的厚度C.支座安裝時，應分別在墊石和支座上標出縱橫向的中心十字線D.支座安裝完成，其橫橋向的中心線應與梁橫橋向的中心線水平投影重合或相平行【答案】D34、城市道路水泥混凝土路面采用（）作為設計控制指標。A.3d抗壓強度B.3d彎拉強度C.28d抗壓強度D.28d彎拉強度【答案】D35、拱橋圬工砌體的邊角壓碎、砌塊斷裂，干砌石拱橋砌縫張口等，可用（）修補。A.混凝土B.水泥砂漿C.水泥漿D.細石混凝土【答案】B36、對無機結合穩定材料，在拌和時的說法不正確的是（）。A.對石灰穩定碎石或礫石，先將石灰和需添加的黏性土拌和均勻，然后均勻地攤鋪在碎石或礫石層上，再一起拌和B.對石灰穩定塑性指數大的黏土，宜先加70％～100％預定劑量的石灰拌和，悶放1-2d，再補足需用的石灰，進行第二次拌和C.對石灰粉煤灰穩定中、粗粒材料，應先將石灰和粉煤灰拌和均勻，然后均勻地攤鋪在材料層上，再一起拌和D.被穩定材料可與水泥一起攤鋪，一起悶料【答案】D37、施工單位向監理人報送施工進度計劃和施工方案說明的期限：簽訂合同協議書后（）天之內。A.14B.21C.28D.30【答案】C38、指一定條件下易導致重大安全生產事故的風險的是（）。A.重大風險B.較大風險C.一般風險D.較小風險【答案】B39、大橋和特大橋的每端應至少設置（）個水準點，作為水準網的控制點。A.1B.2C.3D.4【答案】B40、一般而言工程項目的（）是最重要且最需要項目管理者注意的特性。A.目標性B.一次性C.制約性D.時限性【答案】A41、路堤填方試驗路段應在路基主線上選擇地質條件、路基斷面形式等具有代表性的地段進行試驗，試驗路段的長度宜不小于（）m。A.50B.100C.150D.200【答案】D42、費用監理工作的原則不包括（）。A.遵法守規的原則B.恪守公正的原則C.堅持質量合格的原則D.堅持費用最低的原則【答案】D43、監理人收到承包人提交的最終結清申請單后的（）天內，提出發包人應支付給承包人的價款送發包人審核并抄送承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B44、水泥混凝土面層材料，高速公路粗集料含水率的檢測應隨降雨或濕度變化隨時觀測，且每日不少于（）次。A.4B.3C.2D.1【答案】C45、“對設計變更進行技術經濟比較，嚴格控制設計變更“屬于費用監理措施中的（）。A.組織措施B.合同措施C.經濟措施D.技術措施【答案】D46、石油瀝青的牌號以（）值表示。A.延度B.軟化點C.針入度D.黏滯度【答案】C47、對于路基地下排水工程，排水墊層的厚度宜不小子300mm，墊層材料應采用天然砂礫或中粗砂，含泥量應不大于（）%。A.2B.3C.5D.6【答案】C48、依據公路水運工程淘汰危及生產安全施工工藝、設備和材料目錄，下列淘汰類型屬于禁止的是（）。A.“直接鑿除法”樁頭處理工藝B.鋼筋閃光對焊工藝C.基樁人工挖孔工藝D.竹（木）腳手架工藝【答案】D49、某建筑施工材料采購原價為150元/t，運雜費為30元/t，運輸損耗率為0.5％，采購保管費率為2％，則該材料的單價為（）元/t。A.184.52B.183.75C.153.77D.123.01【答案】A50、竣工決算是指在建設項目完工后竣工驗收階段，由（）編制的建設項目從籌建到建成投產或使用的全部實際成本的技術經濟文件。A.建設單位B.監理單位C.設計單位D.施工單位【答案】A51、關于投資方案不確定性分忻與風險分析的說法,正確的是（）A.敏感性分析只適用于財務評價B.風險分析只適用于國民經濟評價C.盈虧平衡分析只適用于財務評價D.盈虧平衡分析只適用于國民經濟評價【答案】C52、當樁長超過（）m樁基內宜布置聲測管，一般布置3-4根。A.20B.30C.40D.50【答案】C53、鋼纖維抗拉強度等級不應低于（）級。A.400B.500C.600D.700【答案】C54、每批鋼筋進廠檢驗的檢驗數量要求應符合的是（）。A.不得大于50tB.不得大于40tC.同一規格D.不得大于30t【答案】C55、專職安全生產管理人員配備數量中，5000萬元以上不足2億元的按每5000萬元（）的比例配備。A.不少于1名B.不少于5名C.至少配備1名D.至少配備5名【答案】A56、承包人在有延期理由的情況下，應在發生此類事件的（）天內，向監理工程師發出延期意向通知書，并向業主遞交延期意向通知書的副本，才真正具有延期申請的資格。A.7B.14C.21D.28【答案】D57、根據《公路工程標準施工招標文件》（2018年版.第三冊）第八章“工程量清單計量規則”第100章的規定，在未設最高投標限價的情況下安全生產費按投標價的（）以總額為單位計量。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B58、施工現場生產區、生活區、辦公區應分開設置，距離集中爆破區應不小于（）A.300mB.800mC.500mD.1000m【答案】C59、底基層、基層的材料不包括（）。A.石灰穩定土B.水泥穩定土C.粉煤灰穩定土D.級配碎石【答案】C60、滑模攤鋪機在路面基層上行走時，基層側邊緣到滑模攤鋪面層邊緣的寬度不宜小于（）。A.500mmB.650mmC.700mmD.1000mm【答案】B61、某雙代號網絡計劃中，工作M有兩項緊后工作O和P，工作O、P的持續時間分別為13d、8d，工作O、P的最遲完成時間分別為第20天、第12天，則工作M的最遲完成的時間是第（）天。A.6B.4C.8D.7【答案】B62、關于價格調整的合同規定，說法不正確的是（）。A.價格調整公式中各可調因子、定值權重，以及基本價格指數及其來源由發包人在投標函附錄價格指數和權重表中約定B.價格指數應首先采用國家或省（自治區、直轄市）價格部門或統計部門提供的價格指數C.在計算調整差額日才得不到現行價格指數的，可暫用上一次價格指數計算D.合同中各可調因子的權重不能調整【答案】D63、提高價值的途徑有（）。A.功能提高，成本增加B.功能降低，成本增加C.功能降低，成本降低D.功能提高，成本不變【答案】D64、下列屬于水泥混凝土路面常見的病害有（）。A.坑槽B.龜裂C.車轍D.唧泥【答案】D65、新設項目法人融資的特點包括（）。A.項目投資者承擔項目風險B.項目融資成本較高C.用于支持貸款的信用結構固定D.貸款人可以追索項目以外的任何資產【答案】B66、下列有關投標限價的說法中，不正確的是（）。A.招標人可以自行決定是否設置最高投標限價B.招標人可以規定最低投標限價C.招標人設有最高投標限價的，應當在招標文件中明確最高投標限價D.接受委托編制最高投標限價的中介機構不得參加該項目的投標【答案】B67、厚度小于（）的軟土宜采用淺層置換。置換宜選用強度高的砂礫、碎石士等水穩性和透水性好的材料。施工時，應分層填筑、壓實。A.1.00mB.2.00mC.3.00mD.4.00m【答案】C68、水泥穩定土所用水泥初凝時間應大于（），終凝時間應大于（）。A.2h、5hB.2h、6hC.3h、5hD.3h、6h【答案】D69、梁式橋中兩相鄰橋墩中線之間的距離，或墩中線至橋臺背前緣之間的距離稱為（）。A.標準跨徑B.凈跨徑C.總跨徑D.計算跨徑【答案】A70、在進行項目敏感性分析時，最基本的項目效益指標指標是（）A.折現率B.內部收益率C.凈現值D.凈年值【答案】B71、（）是表示其物理力學性能及耐久性的一個綜合指標，所以工程實際往往把它作為檢測噴射混凝土質量的重要指標。A.抗壓強度B.抗拉強度C.疲勞強度D.黏結強度【答案】A72、開關箱中漏電保護器的額定漏電動作電流不得大于30mA，額定漏電動作時間（）。A.不應大于0.1sB.大于0.1sC.小于0.1sD.不應小于0.1s【答案】A73、工作面附近20m以內風流中甲烷濃度必須小于（），應采用濕式鉆孔法。A.1%B.2%C.3%D.4%【答案】A74、工程項目施工單位要成立安全生產領導小組，組長由（）擔任，成員由各部門負責人以及分包單位負責人組成。A.項目經理B.安全總監C.副經理D.總工程師【答案】A75、一般而言工程項目的（）是最重要且最需要項目管理者注意的特性。A.目標性B.一次性C.制約性D.時限性【答案】A76、對于隱蔽工程和有爭議的工程計量，（）應組織相關單位代表到施工現場實地進行確認。A.監理工程師B.施工單位C.建設單位D.設計單位【答案】A77、混凝土、鋼筋混凝土拱在支架上澆筑說法不正確的是（）。A.跨度較小的拱圈或拱肋，應全寬度自兩端拱腳向拱頂對稱地連續澆筑B.分段的位置，應以拱架受力對稱、均勻和變形小為原則，且宜設置在拱頂、1/4跨徑、拱腳及拱架節點處C.各段的接縫面應與拱軸線垂直，各分段點應預留間隔槽，其寬度宜為0.5－1.0mD.拱上建筑混凝土應在封拱間隔槽混凝土強度達到設計要求或設計強度等級的80%方可澆筑【答案】D78、砌筑用砂漿，一組砂漿試樣的強度為該組試樣（）試件（）抗壓極限強度的平均值。A.2個，14dB.3個，14dC.2個，28dD.3個，28d【答案】D79、水泥混凝土路面混凝土拌合物水灰比及其穩定性，每（）m3抽檢一次，有變化隨時測。A.4000B.6000C.3000D.5000【答案】D80、所謂“三級”安全教育培訓是指（）。A.項目部——施工隊——施工班組B.施工隊——施工班組——操作崗位C.總工程師一一工程師——技術人員D.公司——項目部——施工班組【答案】D81、極重、特重、重交通荷載等級公路面層水泥混凝土用的天然砂質量標準不應低于（）要求。A.I級B.II級C.III級D.IV級【答案】B82、對于路基地下排水工程，排水墊層的厚度宜不小子300mm，墊層材料應采用天然砂礫或中粗砂，含泥量應不大于（）%。A.2B.3C.5D.6【答案】C83、下列不屬于輔助施工過程的是（）。A.維修壓路機B.材料加工C.開挖基坑D.生產壓縮空氣【答案】C84、下列不屬于輔助施工過程的是（）。A.維修壓路機B.材料加工C.開挖基坑D.生產壓縮空氣【答案】C85、物理、化學性危險和有害因素屬于（）。A.人的因素B.物的因素C.環境因素D.管理因素【答案】B86、施工環境保護監理，是指具有相應資質的監理單位受（）的委托，依法承擔其建設項目施工期間的環境監督管理工作，代表業主對承包人在施工活動中的污染防治和生態保護與恢復等情況進行監督管理，確保各項環保措施落實的專業化服務活動。A.建設單位B.政府監督機構C.施工單位D.設計單位【答案】A87、（）是在預先分析各種風險因素及其導致目標偏離的可能性和強度的基礎上，擬定并采取各種有針對性的預防措施進行控制，從而減少乃至避免目標偏離，保證計劃目標得以實現的控制方式。A.直接控制B.間接控制C.主動控制D.被動控制【答案】C88、下列關于橋梁施工縫的處理，說法錯誤的是（）。A.施工縫的位置應在混凝土澆筑之前確定，且宜留置在結構受剪力和彎矩較小并便于施工的部位B.對處理層混凝土的強度，當采用水沖洗鑿毛時，應達到2.5MPaC.有抗滲要求的混凝土，其施工縫宜做成凹形、凸形或設置止水帶D.重要部位及有抗震要求的混凝土結構或鋼筋稀疏的鋼筋混凝土結構，宜在施工縫處補插錨固鋼筋【答案】B89、支付月報表由（）的計量支付工程師根據已經確認的工程計量單、工程變更等內容編制。A.建設單位B.施工單位C.設計單位D.監理單位【答案】B90、工程項目應成立由（）牽頭，其他各參建單位項目負責人共同參與的項目安全生產領導小組（或項目安全生產委員會），負責規范、指導、協調工程參建單位的安全生產行為。。A.項目建設單位B.勘察設計單位C.監理單位D.施工單位【答案】A91、洞外平面控制網、高程控制網應不定期復測，復測周期不大于（）個月。A.3B.4C.5D.6【答案】D92、工程概算是初步設計文件的重要組成部分，應由項目（）負責編制。A.設計單位B.建設單位C.施工單位D.勘察單位【答案】A93、支架及拱架的構造中托架宜設置成（），與預埋件的連接固定方式應可靠。A.L形B.三角形C.T形D.U形【答案】B94、樁長超過（）樁基內宜布置聲測管，一般布置3～4根。A.20mB.30mC.40mD.50m【答案】C95、對施工過程中所發現的嚴重事故隱患，監理工程師應（）。A.要求施工單位立即整改B.要求施工單位立即整改，并報告建設單位C.要求施工單位立即停工整改D.要求施工單位立即停工整改，并報告建設單位【答案】D96、軟土地區路堤施工期間，坡腳水平位移速率24h應不大于（）mm。A.3B.5C.8D.10【答案】B97、工程費用監理的措施中，經濟措施和（）相結合是控制工程費用的有效手段。A.組織措施B.技術措施C.合同措施D.環保措施【答案】B98、下列不屬于施工進度分析步驟的是（）。A.工程進度分析前的準備B.找出工程完成情況差的原因C.進行因素分析，找出影響最重要的因素D.提出建議和結論【答案】A99、某技術方案進行單因素敏感性分析的結果是：產品售價下降10%時內部收益率的變化率為55%；原材料價格上漲10%時內部收益率的變化率為39%；建設投資上漲10%時內部收益率的變化率為50%；人工工資上漲10%時內部收益率的變化率為30%.則該技術方案的內部收益率對（）最敏感。A.人工工資B.產品售價C.原材料價格D.建設投資【答案】B100、下列情形屬于較大事故的是（）。A.58人重傷B.直接經濟損失1200萬元C.造成2人死亡D.省政府責成省級交通運輸主管部門組織處置的事故【答案】B多選題（共50題）1、對于路面基層（底基層）施工準備階段的質量控制，以下說法正確的有（）。A.混合料拌和場的位置.拌和設備以及運輸車輛能否滿足質量要求及連續施工的要求B.混合料配合比設計試驗報告，檢查原材料的試驗結果及混合料的擊實試驗.承載比.抗壓強度的試驗結果C.在正式開工前至少一個月，承包人應在監理工程師批準的地點自費鋪筑一段面積為400～600m2的基層（底基層）試驗路段D.檢驗承包人提出施工方案和施工方法的適用性E.承包人應提供用于試驗路段的原材料.混合料組成設計，以及備料.拌和.攤鋪.碾壓.養生設備一覽表和施工程序.施工工藝及操作計劃等詳細書面說明，并報總監理工程師審核批準【答案】ABD2、下列屬于支架預壓的目的的是（）。A.消除支架的內部應力B.獲取施工過程中的彈性變形參數C.消除非彈性變形D.消除支架地基的不均勻沉降E.檢驗支架的可靠性【答案】BCD3、混凝土結構實體強度檢測方法包括（）。A.彎沉法B.回彈儀法C.超聲回彈綜合法D.取芯法E.沖擊法【答案】BCD4、人民法院按照審判監督程序重新審判的案件，從適用的審判程序來看，下列做法正確的有：A.如果是上級人民法院提審的案件,應當依照第二審程序進行審判B.如果原來是第一審案件,應當依照第一審程序進行審判C.如果原來是第二審案件，應當依照第二審程序進行審判D.一律由上級人民法院依照第二審程序進行審判【答案】ABC5、下列關于隧道洞口施工的說法中，正確的有（）。A.應遵循"晚進洞、早出洞"的開挖原則。B.洞口邊坡及仰坡應自下而上進行開挖C.明洞回填分墻背回填和拱背回填兩個部位D.宜采用人工配合機械開挖E.明洞拱背回填應在外模拆除、防水層和排水盲管施工完成后進行【答案】CD6、施工單位應及時對擬作為路堤填料的材料進行取樣試驗。土的試驗項目應包括（）。A.天然含水率B.液限、塑限C.顆粒分析D.抗滑值試驗E.擊實、CBR【答案】ABC7、下列有關小凈距隧道施工，應注意的是（）。A.先行洞和后行洞開挖方法B.先行洞和后行洞爆破設計和爆破振動控制C.先行洞和后行洞開挖錯開距離D.先行洞襯砌和后行洞開挖錯開距離E.中側導洞斷面的選擇【答案】ABCD8、甲訴乙侵權一案經某市東區人民法院一審終結，判決乙賠償甲6萬元。乙向該市中級人民法院提出上訴，二審法院駁回了乙的上訴請求。乙居住在該市南區，家中沒有什么值錢的財產，但其在該市西區集貿市場存有價值5萬元的貨物。甲應當向下列哪一個法院申請執行？()A.該市東區人民法院B.該市南區人民法院C.該市西區人民法院D.該市中級人民法院【答案】AC9、施工輔助費中檢驗試驗費包含（）的費用。A.施工企業對建筑材料的鑒定B.施工企業技術革新和研究試驗費C.施工企業自設試驗室進行試驗所耗用的材料D.新結構、新材料的試驗費E.建設單位要求對具有出廠合格證明的材料進行檢驗【答案】ABC10、專職安全生產管理人員的配備應該根據工程（）。A.規模大小B.難易程度C.經濟性D.復雜性E.先進性【答案】ABD11、隧道襯砌背后布設的排水管包括（）。A.環向的B.豎向的C.縱向的D.橫向的E.徑向的【答案】ABCD12、關于監理工程師在審查承包人的工程進度計劃時應注意工期和時間安排的合理性，說法正確的有（）。A.發包人提交的工程總進度計劃的總工期必須符合工程項目的合同工期B.與材料和設備的進場計劃相協調，盡可能使施工對資源的要求趨于均衡C.對動員、清場、假日及天氣影響的時間，應有充分的考慮并留有余地D.易受冰涼、低溫、炎熱、雨季等氣候影響的工程應安排在適宜的時間，并應采取有效的預防和保護措施E.計劃總工期應大于合同工期【答案】BCD13、填石路堤施工的實測項目有（）。A.施工過程中每一壓實層，應采用試驗路段確定的工藝流程、工藝參數控制，壓實質量可采用沉降差指標進行檢測B.施工過程中每一壓實層，應采用試驗路段確定的工藝流程、工藝參數控制，壓實質量不可采用沉降差指標進行檢測C.施工過程中，每填高2m宜檢測路基中線和寬度D.施工過程中，每填高3m宜檢測路基中線和寬度E.施工過程中，每填高5m宜檢測路基中線和寬度【答案】AD14、路基植物防護包括（）。A.坡面植物防護B.三維植物網防護C.水泥混凝土骨架防護D.水泥混凝土空心預制塊骨架防護E.坡面噴漿【答案】ABCD15、水泥混凝土路面竣（交）工驗收時的實測項目中屬于關鍵項目的是（）。A.彎拉強度B.平整度C.面板厚度D.路面寬度E.橫坡【答案】AC16、淺基礎施工一般包括（）。A.施工準備B.圍堰C.挖基和排水D.基底處理和基底檢驗E.灌注混凝土【答案】ABCD17、下列關于橋梁工程的基本組成及分類描述正確的有（）。A.橋梁一般由上部構造.下部結構.支座和附屬構造物組成B.橋梁按承重構件受力體系劃分為梁式橋.拱式橋.剛架橋.吊橋.組合體系橋C.護坡屬于橋梁的下部構造D.多孔跨徑總長為1000m為大橋E.組合體系橋實質是利用梁.拱.吊.鋼架的不同組合【答案】ABD18、根據現行公路工程施工合同條款的約定，發包人應向承包人支付的預付款包括（）。A.進度預付款B.材料、設備預付款C.暫估價預付款D.開工預付款E.計日工預付款【答案】BD19、關于墩臺身混凝土施工說法正確的有（）。A.墩臺身高度超過10m時，可分節段施工B.上一節段施工時，已澆節段的混凝土強度應不低于2.5MPaC.各階段澆筑混凝土施工的間歇時間宜控制在7d以內D.應采取措施縮短墩臺身與承臺之間澆筑混凝土的間隔時間，間歇期不宜大于10dE.混凝土澆筑完成后，應及時進行養護，養護時間不得少于14d【答案】ABCD20、隧道圍巖基本分級所考慮的因素有（）。A.巖石堅硬程度B.巖石完整程度C.基本質量指標（BQ）D.地下水出水狀況E.初始地應力狀態【答案】ABC21、石方開挖施工的規定說法正確的有（）。A.應逐級開挖，逐級按設計要求進行防護B.施工過程中，每挖深3－5m應進行邊坡邊線和坡率的復測C.嚴禁采用硐室爆破D.邊坡應逐級進行整修，同時清除危石及松動石塊E.靠近邊坡部位的硬質巖應采用深孔爆破【答案】ABCD22、以下哪些情況應該適用《民事訴訟法》有關指定管轄的規定？A.石家莊市中級人民法院院長本人成為民事訴訟被告，法院審判委員會認為在其他法院審理比較適宜，遂請示河北省高級人民法院B.鐵嶺市人民法院遭洪水侵襲無法正常辦公，遂請示遼寧省高級人民法院C.沈陽市人民法院和大連市人民法院為一樁巨額經濟糾紛爭搶不休，互不讓步，遂請示遼寧省高級人民法院D.北京市高級人民法院與上海市高級人民法院都不認為自己有權管轄一起民事糾紛，遂請示最高人民法院【答案】ABCD23、概率分析一般的方法有（）。A.臨界分析法B.蒙特卡洛法C.敏感性分析法D.因素分析法E.決策樹法【答案】B24、下列屬于基本施工方式的是（）。A.平行流水作業法B.平行順序作業法C.流水作業法D.平行作業法E.依次作業法【答案】CD25、隧道施工常采用的開挖方法有（）。A.直線法B.全斷面法C.臺階法D.導坑超前法E.逐段開挖法【答案】BCD26、關于公路建設水土保持的原則和目標，《中華人民共和國水土保持法》確定了（）的水土流失治理方針。A.預防為主B.因地制宜C.防治結合D.因害設防E.重點治理與一般防護相結合【答案】AC27、施工環境保護監理的依據（）。A.國家、行業和地方相關的環境保護法律法規B.工程環境影響評價報告和批復C.國家、行業和地方的相關技術標準D.經批準的工程設計文件和工程設計變更文件E.勘察設計合同與施工合同【答案】ABCD28、針對隧道洞口坍塌，可以采取的預防措施有（）。A.隧道開挖進洞前應盡早完成洞口排水系統B.隧道邊墻基礎應坐在穩固的巖層上C.隧道拱圈應采用鋼筋混凝土結構D.清除洞口上方可能滑塌的表土、樹木及危石E.開挖的土石方不得棄在危害邊仰坡穩定的地點【答案】AD29、公路機電工程包括（）。A.公路監控設施B.公路通信設施C.公路收費設施D.公路隧道機電設施E.公路消防設施【答案】ABCD30、按照受力體系分類，橋梁基礎體系有（）。A.梁式橋B.剛架橋C.拱式橋D.斜拉橋E.懸索橋【答案】AC31、下列屬于工程項目管理目標體系特征的是（）。A.多元性B.均衡性C.相關性D.靜態性E.層次性【答案】ABC32、橋梁附屬設施包括（）。A.伸縮縫B.支座系統C.橋面鋪裝D.橋跨結構E.防撞欄桿【答案】AC33、網絡計劃方法具有的特點包括（）。A.能夠充分反映各項工作之間的相互制約、相互依賴的關系B.可以區分關鍵工作和非關鍵工作，并能找關鍵線路C.它是一個定義明確的數學模型，計算方便，且便于用計算機計算D.能夠進行計劃的優選比較，從而選擇最佳方案E.僅可用于控制項目施工進度【答案】ABCD34、下面關于民事訴訟法中的審判監督程序，說法正確的是：A.申請再審期間不適用中止、中斷和延長的規定B.案外人對原判決、裁定、調解書確定的執行標的物主張權利，且無法提起新的訴訟解決爭議的，可以申請再審C.人民法院受理再審申請后.可以組成合議庭予以審查D.以有新的證據足以推翻原判決、裁定為由申請再審的，人民法院可以詢問當事人【答案】AB35、隧道襯砌背后布設的排水管包括（）。A.環向的B.豎向的C.縱向的D.橫向的E.徑向的【答案】ABCD36、根據我國法律的規定，下列案件中不適用調解的有哪些？()A.特別程序B.督促程序C.公示催告程序D.破產程序【答案】ABCD37、以下有關水泥混凝土路面質量問題說法，正確的有（）。A.坑洞應為板面出現直徑大于30mm、深度大于20mm的坑槽，損壞應按坑洞或坑洞群的包絡面積計算B.唧泥應為板塊接縫處有基層泥漿涌出，損壞應按長度（m）進行計算C.露骨應為板塊表面細集料散失，粗集料暴露或表層疏松剝落，損壞應按面積計算D.修補應為裂縫、板角斷裂、邊角剝落和坑洞等損壞的修復E.塊狀修補應按面積計算，裂縫類的條狀修補應按長度（m）乘以0.1m影響寬度計算【答案】BCD38、關于預制管樁施工的說法正確的有（）。A.管樁堆放場地應平整、堅實，應有排水措施，不得產生不均勻沉陷B.預制管樁宜采用靜壓方式施工，也可采用錘擊沉樁方式施工C.樁的打設次序宜由兩側向路基中心線打設，由結構物向路堤方向打設D.沉樁過程中應嚴格控制樁身的垂直度E.每根樁宜一次性連續沉至設計高程【答案】ABD39、工程量清單的作用包括（）。A.為后續工作提供了參考依據B.為投標人的投標競爭提供了一個平等和共同的基礎C.是建設工程計價的依據D.是