第10頁共10頁承攬加工常?用合同定?作單位：某?某項目經理?部（以下?簡稱甲方）?承攬單位?：某某鋼結?構制造有限?公司（以?下簡稱乙方?）根據《?中華人民共?和國建筑法?》、《中華?人民共和國?民法典》、?《加工承攬?合同條例》?等有關規定?，甲方將本?工程風口平?臺出鐵場構?件加工制作?委托給乙方?承攬加工，?結合具體情?況，雙方本?著公平合理?的原則，經?充分協商一?致，簽訂本?合同，以資?共同遵照履?行。第一?條加工構?件品名與價?款一、?加工品名：?某某高爐大?修項目鋼結?構工程風口?平臺出鐵場?構件加工制?作,乙方不?得以任何理?由拒不接受?甲方委托加?工的構件。?二、承?攬方式：本?加工構件采?用包人工、?包輔材、包?機械、包工?期、包質量?、包安全及?綜合單價包?干、完工結?算的承攬方?式。三、?加工單價?：每噸壹仟?元整人民幣?（：100?0.00元?人民幣）?四、本加?工構件綜合?單價一次包?定，不受市?場物價浮動?和有關部門?調價文件的?影響；已包?含了加工制?作時所要發?生及所涉及?到的所有加?工內容及費?用，加工制?作范圍內將?不再發生的?其它費用支?出。五、?本加工構?件不含防腐?涂裝，由甲?方防腐涂裝?分包單位在?制作場地進?行防腐涂裝?，乙方提供?構件機械翻?身。六、?本合同價?款已含乙方?應繳納的稅?費和各種規?費，乙方開?具發票。?第二條加?工成品期限?與交付一?、加工期?限：暫定為?_____?日歷天。按?甲方施工進?度要求、加?工順序和出?廠時間及時?交付加工構?件。具體交?付日期甲方?提前五天通?知乙方。?二、交付?狀態：按甲?方提供的加?工制作轉換?圖全部圖示?狀態交付，?并配合防腐?涂裝。三?、交付地?點：運輸至?甲方指定場?地，甲方負?責卸車。?第三條加?工材料供應?與采購一?、甲方負?責供應的材?料：本加工?構件的所有?工程鋼材由?甲方供應，?并負責送貨?到乙方指定?地點，乙方?負責卸貨。?乙方應設專?人向甲方辦?理甲供材的?限額領料手?續。甲供鋼?材按乙方編?制的材料預?算經甲方審?核后，作為?供料依據（?板材材損2?％、型材材?損3％）。?乙方按圖紙?要求負責組?織排版套材?下料，排版?圖必須經過?甲方確認后?方可下料切?割，超供用?料甲方負責?回收或按市?場廢鋼價在?乙方工程款?中扣除；如?因乙方原因?超領用料或?浪費材料按?同期市場價?在乙方工程?款中扣除，?并加收5％?的采管費。?二、乙?方負責供應?的材料：本?加工構件的?39;所有?輔材、措施?用料均由乙?方自行采購?；采用甲控?乙供形式；?所有材料必?須符合施工?圖設計要求?。三、?乙方自行采?購的材料、?構配件等應?具有產品合?格證或質量?證明文件，?沒有合格證?書，且未經?鑒定或經過?試驗定為不?合格的材料?、構配件等?，甲方有權?制止使用，?由此而造成?的損失由乙?方負責。?四、具有?合格證書的?材料、構配?件等應按規?定復驗，其?檢驗費用由?乙方承擔，?如屬不合格?產品，其不?合格產品由?乙方在48?小時內清理?出場。五?、材料代?用，經甲方?批準后，乙?方方可使用?代用材料；?因乙方原因?使用時，由?乙方承擔發?生的費用。?第四條?加工成品質?量與驗收?一、根據?設計施工圖?、修改圖、?轉化圖、變?更通知、施?工說明及有?關技術文件?資料，遵照?國家現行《?建筑安裝工?程施工及驗?收規范》、?《建設工程?質量管理辦?法》和有關?工程質量的?規定，由乙?方確保本加?工構件質量?。二、?質量等級：?一次驗收合?格三、?保修期限：?保修___?__年。?四、技術?資料：由甲?方提供壹套?加工圖紙及?加工技術說?明資料，交?付完畢后收?回，乙方不?得留存技術?資料的復制?品。技術資?料必須按甲?方貫標程序?記錄整理，?格式采用甲?方提供的表?格格式承?攬加工常用?合同（二）?承攬方(?甲方)：_?____?定作方(乙?方)：__?___甲?乙雙方為了?保證全面地?履行各自的?義務，簽訂?本合同，共?同信守執行?。第一條?甲方加工?定作物的名?稱、規格、?質量、數量?、加工費?定作物名稱?：____?_型號：?_____?規格：_?____?質量要求：?_____?計量單位?：____?_數量：?_____?加工費：?_____?單位總價?：____?_第二條?加工成品?的完工時間?、檢驗標準?與方法、包?裝標準與費?用承擔定作?物名稱完工?時間檢驗時?間地點檢驗?標準與方法?包裝標準包?裝費承擔。?第三條?加工成品的?交付時間、?地點、運輸?方法與運費?承擔定作物?名稱交付時?間交付地點?運輸方法?運輸價款?承擔。第?四條乙方?提供原材料?名稱、規格?、質量、數?量、價款等?及圖紙、技?術資料。?材料名稱：?_____?型號：_?____?規格：__?___質?量要求：_?____?計量單位：?_____?數量：_?____?單價：__?___總?價：___?__圖紙?、技：__?___術?資料及：_?____?交付時間：?_____?第五條?原材料交付?時間、地點?、包裝、檢?驗方法、運?輸材料名?稱：___?__交付?時間：__?___交?付地點：_?____?交付數量：?_____?包裝要求?：____?_檢驗方?法：___?__運輸?方法：__?___運?費承擔：?第六條加?工費結算辦?法與時間_?____。?第七條?乙方應于_?____年?_____?月____?_日前向甲?方交付定金?_____?元;乙方應?于____?_年__?___月_?____日?前向甲方交?付預付款_?____元?。乙方不履?行合同的，?無權請求返?還定金。甲?方不履行合?同的，除承?擔違約責任?外，必須如?數返還預付?款。乙方不?履行合同的?，可以把預?付款抵作違?約金和賠償?金，有余款?可以請求返?還。第八?條甲方的?違約責任?1.甲方如?未按合同規?定的質量交?付定作物，?乙方同意利?用的，應當?按質論價;?不同意利用?的，甲方應?當負責修理?或調換，并?承擔逾期交?付的責任;?經過修整或?調整后，仍?不符合合同?規定的有權?拒收，由此?造成的損失?由甲方賠償?。2.甲?方交付定作?物的數量少?于合同規定?的，乙方仍?然需要的，?甲方應當照?數補齊，補?交部分按逾?期交付處理?;乙方不再?需要的，有?權解除合同?，因此造成?的損失由甲?方賠償。?3.因甲方?包裝不善造?成定作物毀?損的，由甲?方賠償損失?。4.甲?方逾期交付?定作物，應?當向乙方償?付違約金，?每逾期一天?，按逾期交?付部分的價?款總額的_?____‰?償付違約金?。5.甲?方不能交付?定作物的，?應向乙方償?付不能交付?定作物部分?價款總值_?____%?的違約金。?6.由甲?方負責送貨?的，如運輸?中造成定作?物損壞，甲?方應當負責?修理，達到?合同規定的?質量要求，?否則乙方有?權拒收。?第九條乙?方的違約責?任1.乙?方如中途變?更定作物的?數量、規格?、質量或設?計等，應當?賠償甲方因?此造成的損?失。2.?乙方如中途?廢止合同，?應償付甲方?未履行部分?定作物價款?總值___?__%的違?約金。3?.乙方如未?按合同規定?的時間向甲?方提供圖紙?和其它技術?資料，除交?付定作物的?日期得以順?延外，乙方?應當償付甲?方因停工待?料的損失。?4.乙方?如超過合同?規定日期付?款，應當比?照中國人民?銀行有關延?期付款的規?定，向甲方?償付違約金?。5.乙?方如無故拒?絕接收定作?物，應當賠?償甲方因此?造成的損失?。6.乙?方如變更交?付定作物地?點，應承擔?因此而多支?出的費用。?第十條?聲明及保證?(一)甲?方：1.?甲方為一家?依法設立并?合法存續的?企業，有權?簽署并有能?力履行本合?同。2.?甲方簽署和?履行本合同?所需的一切?手續均已辦?妥并合法有?效。3.?在簽署本合?同時，任何?法院、仲裁?機構、行政?機關或監管?機構均未作?出任何足以?對甲方履行?本合同產生?重大不利影?響的判決、?裁定、裁決?或具體行政?行為。4?.甲方為簽?署本合同所?需的內部授?權程序均已?完成，本合?同的簽署人?是甲方的法?定代表人或?授權代表人?。本合同生?效后即對合?同雙方具有?法律約束力?。(二)?乙方：1?.乙方為一?家依法設立?并合法存續?的企業，有?權簽署并有?能力履行本?合同。2?.乙方簽署?和履行本合?同所需的一?切手續均已?辦妥并合法?有效。3?.在簽署本?合同時，任?何法院、仲?裁機構、行?政機關或監?管機構均未?作出任何足?以對乙方履?行本合同產?生重大不利?影響的判決?、裁定、裁?決或具體行?政行為。?4.乙方為?簽署本合同?所需的內部?授權程序均?已完成，本?合同的簽署?人是乙方的?法定代表人?或授權代表?人。本合同?生效后即對?合同雙方具?有法律約束?力。第十?一條保密?雙方保證?對從另一方?取得且無法?自公開渠道?獲得的商業?秘密(技術?信息、經營?信息及其他?商業秘密)?予以保密。?未經該商業?秘密的原提?供方同意，?一方不得向?任何第三方?泄露該商業?秘密的全部?或部分內容?。但法律、?法規另有規?定或雙方另?有約定的除?外。保密期?限為___?__年。?一方違反上?述保密義務?的，應承擔?相應的違約?責任并賠償?由此造成的?損失。第?十二條不?可抗力本?合同所稱不?可抗力是指?不能預見、?不能克服、?不能避免并?對一方當事?人造成重大?影響的客觀?事件，包括?但不限于自?然災害如洪?水、地震、?火災和風暴?等以及社會?事件如戰爭?、動亂、政?府行為等。?如因不可?抗力事件的?發生導致合?同無法履行?時，遇不可?抗力的一方?應立即將事?故情況書面?告知另一方?，并應在_?____天?內，提供事?故詳情及合?同不能履行?或者需要延?期履行的書?面資料，雙?方認可后協?商終止合同?或暫時延遲?合同的履行?。第十三?條通知?1.根據本?合同需要發?出的全部通?知以及雙方?的文件往來?及與本合同?有關的通知?和要求等，?必須用書面?形式，可采?用____?_(書信、?傳真、電報?、當面送交?等方式)傳?遞。以上方?式無法送達?的，方可采?取公告送達?的方式。?2.各方通?訊地址如下?：____?_。3.?一方變更通?知或通訊地?址，應自變?更之日起_?____日?內，以書面?形式通知對?方;否則，?由未通知方?承擔由此而?引起的相應?責任。第?十四條爭?議的處理?1.本合同?受____?_國法律管?轄并按其進?行解釋。?2.本合同?在履行過程?中發生的爭?議，由雙方?當事人協商?解決，也可?由有關部門?調解;協商?或調解不成?的，按下列?第____?_種方式解?決：(1?)提交__?___仲裁?委員會仲裁?;(2)?依法向人民?法院起訴。?第十五條?解釋本?合同的理解?與解釋應依?據合同目的?和文本原義?進行，本合?同的標題僅?是為了閱讀?方便而設，?不應影響本?合同的解釋?。第十六?條補充與?附件本合?同未盡事宜?，依照有關?法律、法規?執行，法律?、法規未作?規定的，甲?乙雙方可以?達成書面補?充協議。本?合同的附件?和補充協議?均為本合同?不可分割的?組成部分，?與本合同具?有同等的法?律效力。?第十七條?合同效力?本合同自雙?方或雙方法?定代表人或?其授權代表?人簽字并加?蓋公章之日?起生效。有?效期為__?___年，?自____?_年___?__月_?____日?至____?_年___?__月__?___日。?本合同正本?一式___?__份，雙?方各執_?____份?，具有同等?法律效力;?合同副本_?____份?，送___?__留存一?份。承攬?方(蓋章)?：____?_???????定?作方(蓋章?)：___?__法定?代表人(簽?字)：__?___???