2022年監理工程師之水利工程目標控制押題練習試卷A卷附答案單選題（共100題）1、質量管理體系在運行過程中的可能出現的狀態不包含（）。A.正常運行B.可能異常C.出現異常D.持續改進【答案】D2、質量事故處理時應有一定依據，下列依據中具有權威性的是（）。A.質量事故的實況資料B.工程承包合同C.有關的技術文件D.相關的建設法規【答案】D3、工程隱蔽部位具備覆蓋條件后，承包人應通知（）在約定的期限內檢查。A.發包人B.勘察單位C.設計單位D.監理機構【答案】D4、量控制中的PDCA循環是指（）。A.計劃-實施-對比-處理B.計劃-實施-檢查-糾偏C.計劃-實施-對比-糾偏D.計劃-實施-檢查-處理【答案】D5、大型水利工程應建立質量監督項目站，中、小型水利工程可根據需要建立質量監督項目站（組），或進行（）。A.巡回監督B.抽查C.旁站D.平行檢驗【答案】A6、某施工企業每年年末存入銀行100萬元，用于3年后的技術改造，已知銀行存款年利率為5%，按年復利計息，則到第3年末可用于技術改造的資金總額為（）。A.331.01B.330.75C.315.25D.315.00【答案】C7、下列關于承包人設備材料說法正確的是（）。A.開工前監理檢查進場施工設備的數量、規格和性能是否符合施工合同約定B.承包人可以先更換設備或材料再通知監理機構C.承包人使用的材料設備不能滿足合同進度計劃和質量要求時，監理機構有權要求更換設備，由此增加的費用發包人負責D.承包人可自行決定將限制設備撤離施工場地【答案】A8、當采用單次抽樣方案即（N,n,c）進行實際抽檢時，若檢驗出的實際不合格品數為d，當（）時判定為合格批，接收該檢驗批。A.d＞cB.d＜cC.d≤cD.d≥c【答案】C9、反映一個國家的綜合實力，是企業和產業核心競爭力的體現，也是國家文明程度體現的是（）。A.安全B.進度C.質量D.投資【答案】C10、公式A=P（A/P，i，n）中的P應發生在（）。A.第一年年初B.最后一年年末C.第一年年末D.任意時刻【答案】A11、由于（）的原因，導致工期拖延，從而增大了工程成本時，承包人有權申請工期延誤事件引起的派生費用損失。A.不可抗力B.法律條文改變C.發包人方面D.季節性大雨【答案】C12、工程網絡計劃費用優化的目標是（）。A.在工期延長最少的條件下使資源需用量盡可能均衡B.在滿足資源限制的條件下使工期保持不變C.在工期最短的條件下使工程總成本最低D.尋求工程總成本最低時的工期安排【答案】D13、對需進行地質編錄的工程隱蔽部位，承包人應報請（）進行地質編錄，并及時告知監理機構。A.設計單位B.勘察單位C.政府部門D.設代機構【答案】D14、單因素敏感分析過程包括：1確定敏感因素；2確定分析指標；3選擇需要分析的不確定性因素；4分析每個不確定因素的波動程度及其對分析指標可能帶來的增減變化情況。正確的排列順序是（）。A.3241B.1234C.2431D.2341【答案】D15、施工質量控制應以控制（）為基本出發點。A.人的因素B.機械的因素C.材料的因素D.環境的因素【答案】A16、考慮資金時間價值，兩筆資金不可能等值的情形是（）。A.金額相等，發生在不同時點B.金額相等，發生在相同時點C.金額不等，發生在不同時點D.金額不等，但分別發生在期初和期末【答案】A17、衡量資金時間價值的絕對尺度是（）。A.利率B.使用成本C.占用成本D.利息【答案】D18、下列選項不屬于項目法人在進度控制中的職責與權力的是（）。A.確定建設工期目標B.分解.確定進度里程碑目標C.按照資金使用計劃編制并落實建設資金籌措計劃D.簽發開工通知【答案】D19、已知一批混凝土總體坍落度，標準偏差S=0.8cm，公差上限TU=10.20cm，公差下限TL=5.4cm。則工序能力指數為（）。A.1.0B.1.2C.0.615D.2【答案】A20、監理機構的檢查和驗收，（）承包人按合同約定應負的責任。A.不免除B.可免除C.可判定D.不可判定【答案】A21、當財務內部收益率（）所設定的基準收益率時，項目方案在財務上是不可行的。A.大于或等于B.小于或等于C.大于D.小于【答案】D22、（）是影響工程項目質量的決定性環節A.項目決策階段B.工程施工階段C.工程設計階段D.工程驗收階段【答案】C23、土方碾壓施工工藝試驗的目的是核實填筑土料室內擊實試驗結果的（）。A.準確性B.有效性C.可行性D.合理性【答案】D24、全面質量管理的思想基礎為（）。A.用戶至上B.質量第一C.質量是檢驗出來的D.一切用數據說話【答案】B25、只能計數、不能連續取值的數據是（）。A.計量值數據B.計數值數據C.控制性數據D.驗收性數據【答案】B26、某建設項目，第1～3年每年年末投入建設資金400萬元，第4～8年每年年末獲得利潤700萬元，則該項目的靜態投資回收期為（）年。A.4B.4.71C.5D.5.71【答案】B27、塑性混凝土應在澆筑完畢后應根據環境因素確定澆筑后的養護時間，正常情況下應在澆筑完畢后（）小時內開始灑水養護。A.6～20B.5～20C.6～18D.5～18【答案】C28、對需進行地質編錄的工程隱蔽部位，承包人應報請（）進行地質編錄，并及時告知監理機構。A.設計單位B.勘察單位C.政府部門D.設代機構【答案】D29、某項目建設投資為9700萬元（其中：建設期貸款利息700萬元），全部流動資金為900萬元，項目投產后正常年份的年息稅前利潤為950萬元，則該項目的總投資收益率為（）。A.10.56%B.9.79%C.9.60%D.8.96%【答案】D30、缺陷責任期（工程質量保修期）滿后（）個工作日內，發包人應向承包人頒發工程質量保修責任終止證書。A.10B.15C.30D.45【答案】C31、每半年末存款2000元，年利率4%，每季復利計息一次。2年末存款本息和為（）元。A.8160.00B.8243.22C.8244.45D.8492.93【答案】C32、工程質量評定的順序是（）。A.單元工程→分部工程→單位工程→工程項目B.分部工程→單元工程→單位工程→工程項目C.單位工程→單元工程→分部工程→工程項目D.工程項目→單位工程→分部工程→單元工程【答案】A33、下列抽樣方法中不屬于按照制定原理劃分的是（）。A.標準型B.挑選型C.調整型D.序貫抽樣【答案】D34、根據抽樣檢驗分類方法，屬于計數型抽樣檢驗的質量特性有（）。A.幾何尺寸B.重量C.標高D.裂縫條數【答案】D35、金屬結構的閘門在承受設計水頭的壓力時，通過任意1m長度的水封范圍內漏水量不應超過（）L/s。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5【答案】A36、質量檢驗時，將總體中的抽樣單元按某種次序排列，在規定的范圍內隨機抽取一個或一組初始單元，然后按一套規則確定其他樣本單元的抽樣方法稱為（）。A.完全隨機抽樣B.分層隨機抽樣C.系統隨機抽樣D.多階段抽樣【答案】C37、某投資方案建設期為2年，建設期內每年年初投資400萬元，運營期每年年未凈收益為150萬元，運營期為18年，則該投資方案的靜態投資回收期為（）。A.7.33年B.6.33年C.5.33年D.4.33年【答案】A38、關于水利工程質量缺陷的說法，不正確的是（）。A.質量缺陷是指小于一般質量事故的質量問題B.質量缺陷實行備案制度C.工程質量有缺陷，不可評定合格D.質量缺陷備案表由監理單位組織編寫【答案】C39、某工程網絡計劃中，工作F的最早開始時間為第11天，持續時間為5天；工作F有三項緊后工作，它們的最早開始時間分別為第20天、第22天和第23天，最遲開始時間分別為第21天、24天和第27天。則工作F的總時差和自由時差分別為（）天。A.5；4B.5；5C.4；4D.11；7【答案】A40、水利工程在發包人提供的材料和工程設備時，發包人應在材料和工程設備到貨（）d前通知承包人。A.3B.7C.14D.21【答案】B41、關于時標網絡計劃中的時間參數，下列選項中說法正確的是（）。A.每條箭線的箭尾節點中心所對應的時標值為該工作的最早完成時間B.工作箭線中存在波形線時，其箭頭節點中心所對應的時標值為該工作的最早完成時間C.工作箭線中不存在波形線時，工作箭線實線部分右端點所對應的時標值為該工作的最早完成時間D.計算工期的判定，時標網絡計劃的計算工期，應為計算坐標體系中終點節點與起點節點所在位置的時標值之差【答案】D42、工程在正式施工前進行的質量檢驗屬于（）質量檢驗。A.預先B.交接C.設備確認D.完工驗收【答案】A43、根據《水利工程建設標準強制性條文》，連續上升鋪筑的碾壓混凝土，層間允許間隔時間應控制在混凝土（）時間以內。A.初凝B.終凝C.養護D.拆模【答案】A44、屬于發包人在施工階段質量控制的是（）。A.選擇最佳建設方案B.選擇好勘察設計單位C.擇優選擇服務質量好的監理單位D.選擇好設計單位【答案】C45、通過MSProject自動計算，可計算出各項工作的（）。A.費用參數B.工程量參數C.損耗參數D.時間參數【答案】D46、平面閘門安裝中，二期混凝土一次澆筑高度不宜超過（）m。A.1.5B.3C.4.5D.5【答案】D47、缺陷責任期終止證書應由（）簽發。A.總監理工程師B.監理工程師C.發包人D.工程質量監督機構【答案】C48、下列選項不屬于項目法人在進度控制中的職責與權力的是（）。A.確定建設工期目標B.分解.確定進度里程碑目標C.按照資金使用計劃編制并落實建設資金籌措計劃D.簽發開工通知【答案】D49、金屬結構設備埋件的二期混凝土強度，達到（）以后方可拆模，拆模后應對埋件進行復測，并做好記錄。A.70%B.80%C.90%D.100%【答案】A50、在工程單代號網絡計劃中，工作B有三項緊后工作。工作B與它們之間的時間間隔分別為0、2和5，則工作B的自由時差為（）。A.2B.5C.0D.7【答案】C51、在施工合同約定的期限內，（）向承包人發出開工通知。A.質量監督機構B.發包人C.監理機構D.水行政主管部門【答案】C52、在質量管理中，施工單位的施工組織設計由監理單位相關人員應在約定時間內，組織（）進行審查。A.項目法人B.施工單位負責人C.總監理工程師D.監理工程師【答案】D53、承包人未通知監理機構到場檢查，私自將工程隱蔽部位覆蓋的，監理機構有權指示承包人鉆孔探測或揭開檢查，由此增加的費用和（或）工期延誤由（）承擔。A.承包人B.分包人C.發包人D.監理人【答案】A54、下列選項中不屬于發包人應按照合同約定通過監理機構向承包人提供測量資料的是（）。A.基準點B.水準點C.基準線D.控制網【答案】D55、下列不屬于全面質量管理的特點的是（）。A.全面質量管理B.全過程質量管理C.全員質量管理D.全領域質量管理【答案】D56、以下不屬于按質量檢驗的內容及方式劃分的是（）。A.施工預先檢驗B.全數檢驗C.隱蔽工程驗收檢驗D.工序交接質量檢驗【答案】B57、一期、二期埋件的埋設位置、臨時支撐、加固措施、埋設公差經（）自檢合格后，在混凝土澆筑之前應通知監理工程師檢查簽證。A.安裝單位B.設計單位C.建設單位D.施工單位【答案】A58、水利基本建設項目竣工財務決算由（）或項目責任單位組織編制。A.設計單位B.施工總承包C.監理人D.項目法人【答案】D59、下列選項中不屬于“戴明環”階段之一的是（）。A.計劃階段B.實施階段C.檢查階段D.評價階段【答案】D60、以下關于現場工藝試驗規定的說法，錯誤的是（）。A.監理機構應審批承包人提交的現場工藝試驗方案B.現場工藝試驗完成后，監理機構應確認承包人提交的現場工藝試驗成果C.監理機構應依據確認的現場工藝試驗成果，審查承包人提交的施工措施計劃中的施工工藝D.對承包人提出的新工藝，監理機構應提請發包人對工藝試驗成果進行評審認定【答案】D61、碾壓混凝土施工中，各種運輸機具在轉運或卸料時，出口處混凝土自由落差均不宜大于（）m。A.5mB.1.5mC.3mD.10m【答案】B62、根據事故處理流程，較大質量事故，經（）審定后實施。A.水利部B.項目法人C.施工單位D.上級主管部門【答案】D63、某施工企業擬從銀行借款500萬元，期限5年，年利率8％，按復利計息，則企業支付本利和最多的還款方式是（）A.每年年末償還當期利息，第5年年末一次還清本金B.每年年末等額本金還款，另付當期利息C.每年年末等額本息還款D.第5年年末一次還本付息【答案】D64、承包人不得將其承接的水利建設項目的（）進行轉包。A.臨時工程B.永久工程C.主體工程D.附屬工程【答案】C65、以下關于事故上報部門的說法，不正確的是（）。A.特別重大事故逐級上報至國務院安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門B.重大事故逐級上報至省人民政府安全生產監督管理部門C.較大事故逐級上報至省、自治區、直轄市人民政府安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門D.一般事故上報至設區的市級人民政府安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門【答案】B66、對材料從品種、規格、標志、外形尺寸等進行直觀檢驗，看其有無質量問題的材料質量檢驗方法為（）。A.書面檢驗B.無損檢驗C.外觀檢驗D.理化檢驗【答案】C67、對單位工程安全性、使用功能或效益起決定性的作用的分部工程稱為（）。A.主要分部工程B.主體分部工程C.重要分部工程D.主控分部工程【答案】A68、根據《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》，招標人設有最高投標限價的，應當在（）時公布最高投標限價的總價。A.進行初步設計B.簽訂合同C.招標D.施工【答案】C69、以下關于現場工藝試驗規定的說法，錯誤的是（）。A.監理機構應審批承包人提交的現場工藝試驗方案B.現場工藝試驗完成后，監理機構應確認承包人提交的現場工藝試驗成果C.監理機構應依據確認的現場工藝試驗成果，審查承包人提交的施工措施計劃中的施工工藝D.對承包人提出的新工藝，監理機構應提請發包人對工藝試驗成果進行評審認定【答案】D70、某項目建設期2年，各年初投資額分別為300萬元、400萬元，年利率為10%，則該項目建成后的總投資是（）。A.700萬元B.803萬元C.800萬元D.806萬元【答案】B71、下列選項不屬于項目法人在進度控制中的職責與權力的是（）。A.確定建設工期目標B.分解、確定進度里程碑目標C.按照資金使用計劃編制并落實建設資金籌措計劃D.簽發開工通知【答案】D72、下列關于現場簽證的說法中，錯誤的是（）。A.應采用書面形式B.如果現場沒有相應的計日工單價，應當在現場簽證報告中列明完成該簽證工作所需的人工、材料、工程設備和施工機具臺班的數量及其單價C.承包人按照現場簽證內容計算價款后，便可作為增加的合同價格，與進度款同期支付D.現場如果已有相應的計日工單價，現場簽證報告中僅列明完成簽證工作所需的人工、材料、工程設備和施工機具臺班的數量【答案】C73、填筑作業應按水平層次鋪填，不得順坡填筑，分段作業面的最小長度，機械作業不應小于（）m。A.30B.50C.100D.200【答案】C74、質量保證手段的最高形式是（）。A.以檢驗為手段B.以工序管理為手段C.以統計分析為手段D.以開發新技術、新工藝和新材料為手段【答案】D75、在單位工程質量評定合格后，由（）進行統計并評定工程項目質量等級。A.施工單位B.監理單位C.項目法人D.工程質量監督機構【答案】B76、下列關于總價合同的說法中，正確的是（）。A.固定總價合同，承包人一般報價都較高，不利于降低工程造價B.可調值總價合同，承包人承擔了物價上漲這一不可預測費用因素的風險C.固定工程量總價合同，如果設計改變或增加類似項目，發承包雙方協商確定新的單價并調整總價D.總價合同對承包人來說沒有風險【答案】A77、建筑材料和工程設備的質量由（）承擔相應責任。A.監理單位B.采購單位C.施工單位D.建設單位【答案】B78、關于工程項目中出現檢驗不合格項目時的處理辦法，正確的是（）A.中間產品一次抽樣檢驗不合格時，則判定該產品不合格，不得使用B.單元工程質量不合格時，應委托具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢驗C.工程完工后質量抽檢不合格時，應組織專家論證會議對工程的使用性能進行評議D.混凝土試件抽樣檢驗不合格時，應委托具有相應資質等級的質量檢測單位對相應工程部位進行檢驗【答案】D79、在水利水電工程施工過程中有潛在能量和物質釋放危險的、可造成人員傷亡、健康損害、財產損失、環境破壞，在一定的觸發因素作用下可轉化為事故的部位、區域、場所、空間、崗位、設備及其位置，是指的（）。A.施工重大危險源B.施工重大控制點C.施工危險源D.施工控制點【答案】C80、為了某種目的從總體中抽取一部分產品來代表整批產品的質量，抽取的這部分產品稱為（）。A.總體B.樣本C.部分D.檢驗批【答案】B81、對涉及結構安全的試塊試件應采用何種檢驗方式（）。A.見證取樣B.全數檢驗C.抽樣檢測D.免檢【答案】A82、監理機構應在施工合同約定的期限內，經發包人同意后向承包人發出開工通知，開工通知中應載明（）。A.合同開工日期B.合同完工日期C.竣工結算日期D.進度款結算日期【答案】A83、CPM是用作業的工期和邏輯關系來計算（）。A.進度日期B.關鍵路徑C.總浮時參數D.自由浮時參數【答案】A84、瀝青混凝土面板施工前，碾壓參數應符合（）確定的參數值。A.設計文件B.碾壓試驗C.管理經驗D.施工文件【答案】B85、投資按其形成資產的性質可分為固定資產投資和流動資產投資，下列各項中說法錯誤的是()。A.固定資產投資是指用于購置和建造固定資產的投資B.流動資產投資是在投產前預先墊付、在投產后生產經營過程中周轉使用的資金C.實施固定資產投資的同時必須具備與其相配套的流動資金D.生產力水平和管理水平越高，流動資金投資占全部投資的比率越大【答案】D86、雙代號時標網絡計劃中，以波形線表示工作的（）A.時距B.總時差C.虛工作D.自由時差【答案】D87、對現場工藝試驗質量控制時，當出現必要情況，（）組織相關單位及有關專家共同觀察工藝試驗過程并研究確定工藝參數。A.監理單位B.發包人C.設計單位D.承包人【答案】B88、GB/T19000質量管理體系與ISO9000系列標準（）。A.參考采用B.等同采用C.參照采用D.等效采用【答案】B89、在網絡計劃中，工作的最遲完成時間是指在不影響（）的條件下，一項工作必須完成的最遲時間。A.緊前工作B.緊后工作最早開始時間C.緊后工作最早完成時間D.整個任務按期完成【答案】D90、施工單位對排查出的事故隱患，必須及時消除，對于重大事故隱患，其治理方案應由（）主要負責人組織制訂。A.建設單位B.監理單位C.質量監督機構D.施工單位【答案】D91、工程在規定的時間內和規定的條件下，完成規定功能的能力大小和程度是指()。A.安全性B.性能C.可靠性D.時間性【答案】C92、進行土方明挖時，監理機構應對開挖過程進行（）監督檢查，對開挖質量進行控制。A.連續的B.間斷的C.巡視D.見證取樣【答案】A93、隨著全球性貿易的發展，按照ISO9000標準的要求建立質量管理體系，積極開展（）已成為世界性的大趨勢。A.質量管理B.參與方質量認證C.合同管理D.第三方質量認證【答案】D94、監理機構按照監理合同約定和監理工作需要，在施工現場對工程重要部位和關鍵工序的施工作業實施連續性的全過程監督、檢查和記錄，是指的（）。A.旁站B.巡視C.平行檢驗D.見證取樣【答案】A95、發包人應在監理人出具最終結清證書后的（）天內，將應支付款支付給承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B96、大型水工建筑物所用的水泥，可根據具體情況對水泥的礦物成分等提出專門要求每一工程所用水泥品種以1～2種為宜，并宜固定廠家供應。有條件時，應優先采用（）。A.散裝水泥B.袋裝水泥C.粉煤灰水泥D.硅酸水泥【答案】A97、工程項目施工質量評為優良的標準之一是單位工程質量全部合格，其中（）以上單位工程質量達到優良等級，且主要單位工程質量（）優良。A.60%，100%B.60%，90%C.70%，100%D.70%，90%【答案】C98、制定質量方針和質量目標，實現這些質量目標的過程的一系列工作是（）。A.質量控制B.質量管理C.質量計劃D.質量保證【答案】B99、以下關于事故上報部門的說法，不正確的是（）。A.特別重大事故逐級上報至國務院安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門B.重大事故逐級上報至省人民政府安全生產監督管理部門C.較大事故逐級上報至省、自治區、直轄市人民政府安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門D.一般事故上報至設區的市級人民政府安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門【答案】B100、在正常生產情況下，同一批混凝土強度值服從（）。A.二項分布B.正態分布C.泊松分布D.超幾何分布【答案】B多選題（共50題）1、依據《水利水電工程施工質量評定規程》，水利水電工程項目劃分為（）。A.單項工程B.單位工程C.分項工程D.分部工程E.單元工程【答案】BD2、國家規定，在中華人民共和國境內從事（）等工程建設活動，必須執行工程建設強制性標準。A.新建B.拆遷C.加固D.擴建E.改建【答案】AD3、工程網絡計劃的關鍵路線是指（）。A.長度最長的路線B.全部由關鍵工作組成的路線C.時標網絡計劃中沒有波形線的路線D.雙代號網絡計劃中全部由關鍵節點組成的路線E.相鄰兩項工作之間的時間間隔全部為零的路線【答案】ABC4、下列哪項是廣義的國際經濟法所調整的關系？（）A.專屬經濟區的法律問題B.甲國籍人A與乙國籍人B之間的婚姻關系C.甲國家與乙國家間的雙邊投資保護協定D.中國甲公司與中國乙公司之間的采購合同關系【答案】C5、在價值工程中，提高產品價值的途徑有（）。A.成本不變，提高功能B.功能不變，降低成本C.降低成本，提高功能D.降低功能，提高成本E.功能小提高，成本大提高【答案】ABC6、由于氣候變暖，使北極成了各國爭奪的目標。甲國在北冰洋底插上了一面甲國國旗,依相關國際法，下列哪些是正確的？（）A.甲國在北極插國旗的行為并不改變北極的法律地位B.北極應屬于北冰洋沿岸國共有C.北極上的北冰洋應為公海D.甲國可依先占原則取得對北極的主權【答案】AC7、下列關于法律與道德關系的表述,有哪些可以成立？（）A.法律與道德并無必然的內在聯系B.法律的制定要受到道德的影響C.法律必須合乎所有社會成員的道德要求D.法律是保障道德實施的有效手段【答案】BD8、馬某因合同詐騙案一審被判有期徒刑5年，不服一審判決后提起上訴，在上訴期滿前，馬某依法又撤回了上訴。一審判決生效后，馬某被送往監獄執行刑罰。在執行刑罰的第4年，馬某的妻子獲得了足以證明馬某不構成犯罪的新證據。下列說法正確的選項是：A.本案的當事人及其法定代理人、近親屬、案外人都有權對已經發生法律效力的裁判提出申訴B.由于申訴期已經超過2年，對于本案的申訴，法院應當不予立案復查C.如果向法院申訴，本案申訴的審查處理應當由二審法院負責D.在本案再審期間，可以由再審法院裁定停止執行刑罰【答案】A9、水利PPP項目實施程序主要包括（）等。A.項目論證B.項目儲備C.社會資本方選擇D.設備采購E.項目執行【答案】ABC10、關于監理機構組織或參加工程驗收的主要職責的說法，正確的有（）A.受發包人委托主持分部工程驗收B.主持單位工程驗收、水電站（泵站）中間機組啟動驗收C.參加階段驗收D.解答驗收委員會提出的問題E.監督承包人按照分部工程驗收鑒定書中提出的遺留問題處理意見完成處理工作【答案】ACD11、根據《律師法》的規定，下列哪一或哪些選項是正確的？（）A.律師擔任法律顧問，只能就有關法律問題提供意見,草擬、審查法律文書，不得參加訴訟、調解或者仲裁活動B.律師接受委托后，任何情況下都不得拒絕辯護或代理C.犯罪嫌疑人被偵查機關第一次訊問或者采取強制措施之日起，受委托的律師憑律師執業證書、律師事務所證明和委托書或者法律援助公函，有權會見犯罪嫌疑人、被告人并了解有關案件情況D.受委托的律師自案件審查起訴之日起，有權查閱、摘抄和復制與案件有關的訴訟文書及案卷材料【答案】CD12、監理單位進行質量檢驗的主要任務包括（）。A.對工程質量進行檢驗，并記錄檢驗數據B.參與工程中所使用的新材料、新結構、新設備和新技術的檢驗和技術審定C.對工程中所使用的重要材料進行檢驗和技術審定D.核實質量檢測人員的資質E.參與質量事故的分析處理【答案】ABC13、雙次抽樣檢驗時，在檢驗批量為N的一批產品中，隨機抽取n1件產品進行檢驗，C1為第一次抽取樣本時的不合格判定數，C2為第二次抽取樣本時不合格的判定數。發現n1中的不合格數為d1，則（）A.d1≤C1，判定該批產品合格B.d1≤C1，判定該批產品不合格C.d1>C2，判定該批產品不合格D.d1>C2，判定該批產品合格E.C1＜d1＜C2，無法判斷【答案】AC14、關于事故隱患控制，要對存在隱患的安全設施、過程和行為進行控制，需確保（）。A.不合格設施不使用，，B.不合格過程不通過C.不安全行為不放過D.責任人員未處理不放過E.整改措施未落實不放過【答案】ABC15、以下關于缺陷責任期承包人質量責任的說法，正確的有（）。A.承包人應在缺陷責任期內對已交付使用的工程承擔缺陷責任B.發包人在使用過程中，發現已接收的工程存在新的缺陷或已修復的缺陷部位或部件又遭損壞的，承包人應負責修復，直至檢驗合格為止C.承包人應共同查清缺陷和（或）損壞的原因D.經查明屬承包人原因造成的，應由承包人承擔修復和查驗的費用E.承包人不能在合理時間內修復缺陷的，發包人可自行修復或委托其他人修復【答案】ABD16、下列關于閘門安裝說法正確的是（）A.鋼閘門附件安裝、附屬裝置安裝、鋼閘門本體及附件涂裝、試驗檢測和調試校正等工作所需費包含在閘門安裝費用中B.閘門安裝按閘門尺寸以m3為單位進行計算C.啟閉機以臺為單位進行計量D.基礎埋件安裝、附屬設備（起吊梁或平衡梁、供電系統、控制操作系統、液壓啟閉機的液壓系統等）安裝、與閘門連接和調試校正等工作所需費用包含在啟閉機安裝費用中E.門楣二次埋件、附件安裝、涂裝、調試校正等工作所需費用包含在門楣安裝費用中【答案】ACD17、下列關于妨害社會管理秩序罪的論述，說法正確的一項是：A.冒充國家機關工作人員詐騙他人財物數額較大的，也應以招搖撞騙罪論處B.大二生甲因擔心考試掛科，于是在期末考試時讓其學長乙替自己參加考試，甲乙成立代替考試罪C.網絡服務提供者對該網站上的違法犯罪信息放任自流，致使大量違法犯罪信息傳播，成立拒不履行信息網絡安全管理義務罪D.乙對醫生的工作不滿，而將死者的遺體抬到醫院，在醫院設靈堂，嚴重擾亂醫療秩序的，以聚眾擾亂社會秩序罪論處【答案】D18、—個合理的抽樣方案，應該保證（）。A.所接收的產品100%是合格品B.對于不合格率達到規定標準的批以高概率接收C.對于合格率比規定標準差的批以高概率拒收D.對于不合格率達到規定標準的批以低概率接收E.對于合格率比規定標準差的批以低概率拒收【答案】BC19、下列需要報全國人大常委會批準后才能生效的是哪一項？（）A.香港特別行政區立法會制定的法律B.內蒙古自治區人民代表大會制定的自治條例C.湖北省恩施土家族苗族自治州人民代表大會制定的單行條例D.河南省人民代表大會制定的地方性法規【答案】B20、水利工程設計質量監督分站受總站委托承擔的主要任務包括（）。A.參加工程的階段驗收和竣工驗收B.歸口管理全國水利工程的設計質量監督工作C.負責設計全面質量管理工作D.掌握全國水利工程的設計質量動態E.組織交流全國水利工程質量監督工作經驗【答案】BCD21、根據《水利建設項目后評價管理辦法（試行）》（水規計（2010）51號），項目后評價中的過程評價包括（）等內容。A.社會影響評價B.環境影響評價C.財務評價D.運行管理評價E.建設實施評價【答案】D22、監理單位進行質量檢驗的主要任務包括（）。A.對工程質量進行檢驗，并記錄檢驗數據B.參與工程中所使用的新材料、新結構、新設備和新技術的檢驗和技術審定C.對工程中所使用的重要材料進行檢驗和技術審定D.核實質量檢測人員的資質E.參與質量事故的分析處理【答案】ABC23、根據我國《民事訴訟法》的有關規定,我國法院在接受委托協助執行外國法院判決時,下列做法正確的是哪幾項？（）A.先要承認其效力，然后才交付執行B.對外國法院判決只進行形式性審査C.采取判決的方式承認效力，執行令的方式交付執行D.依照我國《民事訴訟法》規定的程序執行【答案】ABD24、下列關于階段驗收說法正確的是（）。A.階段驗收由項目法人主持B.大型水利工程階段驗收前應進行技術預驗收C.下閘蓄水后，施工單位完成蓄水安全鑒定D.階段驗收鑒定書是階段驗收的備查資料E.驗收主持單位自階段驗收通過之日起30個工作日制作階段驗收鑒定書【答案】BD25、按工程進度編制資金使用計劃的基本步驟包括（）。A.建立數據庫來確定適當的投資比例B.計算規定時間內的累計資金支出額C.編制工程施工進度計劃D.計算單位時間的資金支出目標E.繪制資金使用時間進度計劃的S曲線【答案】BCD26、項目可行性研究主要對（）等多方面進行進一步的調查研究。A.技術B.經濟C.社會D.征地E.環境【答案】ABC27、以下單位工程施工質量可評為合格的有（）。A.工程施工期及試運行期，單位工程觀測資料分析結果符合國家和行業技術標準以及合同約定的標準要求B.所含分部工程質量全部合格C.質量事故已按要求進行處理D.工程外觀質量得分率達到50%以上E.單位工程施工質量檢驗與評定資料基本齊全【答案】ABC28、安全生產目標主要內容包括（）。A.安全生產教育培訓目標B.重大危險源監控目標C.應急管理目標D.生產安全事故控制目標E.安全生產支出目標【答案】ABCD29、工程項目建設由于涉及面廣，是一個極其復雜的綜合過程，主要表現在以下哪些個方面？（）A.項目難易程度不一B.形成過程的復雜性C.影響因素多D.波動性大E.質量隱蔽性【答案】BCD30、在學習“法的起源、法的發展”這部分內容時，法學院的同學小費與小羅進行了討論。小費認為、①按照馬克思主義法學的觀點,特殊公共權力系統即國家的產生、權利和義務觀念的形成、法律訴訟和司法的出現都是法律產生的主要標志；②美國當代社會學家塞爾尼茨克認為，一個群體的法律秩序，是基于合理性管理的需要而發展起來的；③歐盟法這樣的區域性法律統一運動是法律發展的方向。小羅認為、①中世紀神學政治的鼻祖奧古斯丁是法的起源神創說的代表;②美國的龐德把歷史上存在的法分為形式不合理的法、實質不合理的法、實質合理的法、形式合理的法；③資本主義法的發展過程表明資本主義法具有比較強的自我完善能力。下列哪一個選項是不正確的？（）A.小費的觀點①和②B.小羅的觀點②C.小費的觀點①、③和小羅的觀點①D.小費的觀點②和小羅的觀點③【答案】B31、下列何種情況需要全數檢驗（）。A.質量十分不穩的工序B.質量性能對工程項目的安全性、可靠性起決定性作用項目C.質量水平要求高，對下道工序有較大影響項目D.檢測對象數量多的項目E.工序檢驗【答案】ABC32、通常在施工索賠中，以下（）是不允許索賠的費用。A.人工費、材料費、機械使用費B.承包商對索賠事項未采取減輕措施，而擴大的損失費用C.索賠款在索賠處理期間的利息D.保函手續費E.承包方進行索賠工作的準備費用【答案】BC33、根據《水利工程質量管理規定》，關于項目各參與方的責任的說法，錯誤的有（）A.監理單位要加強工程質量管理，建立健全施工質量檢查體系，根據工程特點建立質量管理機構和質量管理制度B.建設單位應組織設計和施工單位進行設計交底C.監理單位應根據監理合同組織招標工作D.設計單位應按水利部有關規定在階段驗收、單位工程驗收和竣工驗收中，對施工質量是否滿足設計要求提出評價意見E.施工單位必須接受水利工程質量監督機構對其資質和質量保證體系的監督檢查【答案】AC34、以下單位工程施工質量可評為合格的有（）。A.工程施工期及試運行期，單位工程觀測資料分析結果符合國家和行業技術標準以及合同約定的標準要求B.所含分部工程質量全部合格C.質量事故已按要求進行處理D.工程外觀質量得分率達到50%以上E.單位工程施工質量檢驗與評定資料基本齊全【答案】ABC35、GB-T19000族核心標準的構成有（）。A.GB-T19000質量管理體系——基礎和術語B.GB-T19001質量管理體系——要求C.GB-T19004質量管理體系——追求組織的持續成功質量管理方法D.GB-T19011—質量管理體系審核指南E.GB-T19011—質量環境和審核指南【答案】ABCD36、在施工階段，監理人進行質量控制的方法有（）。A.編制施工方案B.巡視檢驗、跟蹤檢測C.平行檢測D.旁站監理E.發布文件【答案】BCD37、下列適用于抽樣檢驗的有（）。A.破壞性檢驗B.質量檢驗對象數量多C.檢驗的對象是連續體D.檢驗樣品數量少E.對工序進行質量檢驗【答案】ABC38、按照統計抽樣檢驗的目的分為（）。A.預防性抽樣檢驗B.驗收性抽樣檢驗C.監督抽樣檢驗D.全數檢驗E.抽樣檢驗【答案】ABC39、關于我國的刑罰制度，下列說法錯誤的一項是：A.審判時未滿十八周歲的人不得適用死刑，也不得適用死緩B.對于判處管制、緩刑或者是假釋的犯罪分子，均可依法實行社區矯正C.甲因參加黑社會組織，被法院判處有期徒刑3年，剝奪政治權利3年。甲實際上被剝奪政治權利6年D.罰金在判決指定的期限內一次或者分期繳納；期滿不繳納的，應以拒不執行判決、裁定罪論處【答案】D40、A某是甲國人，同時具有乙國國籍，其住處在甲國,其慣常居所在乙國。后因在丙國為票據行為所引起的票據糾紛在我國涉訴。為了確定A某之票據行為的效力,我國法院首先要確定他是否具有民事行為能力。按照我國《票據法》的規定，票據債務人的民事行為能力適用其本國法。A某同時具有甲國國籍和乙國國籍，我國法院應如何確定其本國法？（）A.以A某有住所的甲國法律為其本國法B.以票據行為地丙國的法律為其本國法C.以A某有慣常居所的乙國法律為其本國法D.以與A某有最密切聯系的國家的法律為其本國法【答案】AD41、以下關于缺陷責任期承包人質量責任的說法，正確的有（）。A.承包人應在缺陷責任期內對已交付使用的工程承擔缺陷責任B.發包人在使用過程中，發現已接收的工程存在新的缺