《監理工程師之水利工程目標控制》題庫

一,單選題(每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、下列合同形式中，主要由發包人承擔風險的是（）。

A.總價合同

B.單價合同

C.純單價合同

D.成本加酬金合同【答案】D2、下列不屬于人工費索賠內容的是（）。

A.額外勞動力雇傭

B.勞動效率降低

C.人員閑置

D.獎金【答案】D3、財務評價和國民經濟評價的不相同之處不包括（）。

A.評價目的

B.評價參數

C.評價角度

D.評價采用的價格【答案】A4、承包人的質量保證體系組成包括思想控制子體系、組織控制子體系和（）控制子體系。

A.工作

B.過程

C.技術

D.……【答案】A5、（）在對承包人的施工組織設計和技術措施進行仔細審查后提出意見和建議。

A.建設單位

B.審查機構

C.監理機構

D.造價咨詢機構【答案】C6、樞紐工程中，一般以（）劃分為一個單位工程。

A.每座獨立的建筑物

B.每個招標標段

C.每個獨立的工程結構

D.每一組能獨立發揮某種功能的結構【答案】A7、在年利率8%的情況下，3年后的125.97元與現在的（）等值。

A.90元

B.95元

C.100元

D.105元【答案】C8、在項目實施中，如果某項工作拖延的時間超過其自由時差，則（）。

A.必定影響其緊后工作的最早開始時間

B.必定影響工程總工期

C.不會影響工程總工期

D.該工作必定變成關鍵工作【答案】A9、下列不屬于設備及工器具購置費組成部分的是（）。

A.設備原價

B.設備運雜費

C.工具器具及生產家具購置費

D.施工機具使用費【答案】D10、對于發包人提供的材料和工程設備，發包人應在材料和工程設備到貨（）天前通知承包人。

A.7

B.10

C.15

D.20【答案】A11、監理機構按照監理合同約定和監理工作需要，在施工現場對工程重要部位和關鍵工序的施工作業實施連續性的全過程監督、檢查和記錄，是指的（）。

A.旁站

B.巡視

C.平行檢驗

D.見證取樣【答案】A12、未經（）簽字，發包人不撥付工程款，不進行竣工驗收。

A.建設單位

B.質量監督機構

C.監理工程師

D.總監理工程師【答案】D13、單代號網絡計劃中工作與其緊后工作之間的時間間隔應等于（）。

A.其緊后工作的最遲開始時間與該工作的最遲完成時間之差

B.其緊后工作的最早開始時間與該工作的最早完成時間之差

C.其緊后工作的最早完成時間與該工作的最早完成時間之差

D.其緊后工作的最早開始時間與該工作的最早開始時間之差【答案】B14、由于工程項目質量具有（）特點，工程質量控制應以預防為主，防患于未然。

A.形成過程的復雜性

B.波動性大

C.質量隱蔽性

D.終檢的局限性【答案】D15、下列選項不屬于項目法人在進度控制中的職責與權力的是（）。

A.確定建設工期目標

B.分解確定進度里程碑目標

C.按照資金使用計劃編制并落實建設資金籌措計劃

D.簽發開工通知【答案】D16、以下不屬于工程施工投標文件中技術標投標文件內容的是（）。

A.聯合體協議書

B.施工組織設計

C.已標價工程量清單

D.資格審查資料【答案】C17、水利工程中，混凝土抗壓強度檢驗內容使用的樣本是（）混凝土試塊抗壓強度值。

A.14d

B.28d

C.24d

D.7d【答案】B18、基準收益率是財務評價的一個重要參數，是投資資金應當獲得的（）標準的收益水平。

A.最低

B.最高

C.平均

D.普通【答案】A19、雙代號時標網絡計劃中，以波形線表示工作的（）

A.時距

B.總時差

C.虛工作

D.自由時差【答案】D20、由不同因素的個體組成時，為了使所抽取的樣本更具有代表性，使用的抽樣方法是（）

A.分層隨機抽樣

B.簡單隨機抽樣

C.兩級隨機抽樣

D.系統隨機抽樣【答案】A21、監理機構按照監理合同約定，在施工現場對工程項目的重要部位和關鍵工序的施工，實施連續性的全過程監督、檢查和記錄，是指的（）。

A.旁站

B.巡視

C.平行檢驗

D.見證取樣【答案】A22、某公司員工請了8個月的病假，該期間發的工資應歸屬于（）。

A.基本工資

B.輔助工資

C.醫療保險費

D.職工福利費【答案】D23、做好項目經濟評價其目的在于（）。

A.確定項目立項的必要性

B.確定項目立項的可行性

C.推薦最佳投資方案

D.最大限度地避免風險，提高投資效益【答案】D24、運雜費指設備由廠家運至工地現場所發生的一切運雜費用，不包括（）。

A.運輸費

B.運輸保險費

C.裝卸費

D.調車費及其他雜費【答案】B25、袋裝水泥的出廠日期不應超過（）個月。

A.3

B.4

C.5

D.6【答案】A26、下列關于工程計量說法不正確的是（）

A.工程計量時確屬于項目和施工項目的已完部分，監理人才能進行計量和審核確認

B.所計量項目的質量合格是工程計量的最重要前提

C.質量檢驗和計量支付是監理過程中的兩個階段

D.工程計量時施工單位和監理單位可采用各自認為合適的方法進行計量【答案】D27、質量方針是由（）正式發布的組織的宗旨和方向

A.總監理工程師

B.監理工程師

C.技術負責人

D.最高管理者【答案】D28、當設計無特殊要求時，河道疏浚施工按（）m疏浚段劃分為一個單元工程。

A.20～50

B.50～100

C.200～500

D.300～600【答案】C29、下列選項不屬于項目法人在進度控制中的職責與權力的是（）。

A.確定建設工期目標

B.分解.確定進度里程碑目標

C.按照資金使用計劃編制并落實建設資金籌措計劃

D.簽發開工通知【答案】D30、（）是防止安全事故發生的首要任務。

A.風險評估

B.危險源辨識

C.風險控制

D.危險源處理【答案】B31、根據《建設工程質量管理條例》，設計單位在設計文件中選用的材料、構配件和設備，應當注明其（）

A.生產廠

B.供應商

C.使用年限

D.規格和型號【答案】D32、施工階段的質量控制中對開工條件控制，屬于質量控制階段的（）。

A.事前階段

B.事中階段

C.竣工階段

D.后評價階段【答案】A33、下列關于缺陷責任期的規定說法錯誤的是（）。

A.除通用合同條款外，缺陷責任期從工程通過合同工程完工驗收后開始計算

B.缺陷責任期包括根據合同約定延長的期限

C.缺陷責任期最長不超過2年

D.由于承包人原因造成的延誤發包人有權要求延長缺陷責任期【答案】A34、重要隱蔽單元和關鍵部位的單元工程質量經承包人自評后，監理機構應當（），然后按規定組成聯合小組，共同檢查核定工程質量等級。

A.進行抽檢

B.組織驗收

C.進行全部檢查

D.核查承包人施工記錄【答案】A35、（）在主體工程開工前將項目劃分表及說明書報告質量監督機構。

A.項目法人

B.監理機構

C.施工單位

D.上級主管部門【答案】A36、較大質量事故由（）組織調查組進行調查。

A.項目法人

B.項目主管部門

C.省級水行政主管部門

D.水利部【答案】B37、當混凝土的立方體抗壓強度試驗中，當三個試件測算的值的最大值與最小值的差值均超過中間值的（），則該組試件的試驗結果無效。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%【答案】B38、（）的暫停施工，承包人可以提出延長工期的要求。

A.為保證安全所必須

B.由于不可抗力引起

C.為工程的合理施工所必須

D.因承包人自供的材料供應中斷引起【答案】B39、全面質量管理的精髓是（）。

A.質量第一

B.用戶至上

C.預防為主

D.全面管理【答案】B40、某建設項目，第1～3年每年年末投入建設資金400萬元，第4～8年每年年末獲得利潤700萬元，則該項目的靜態投資回收期為（）年。

A.4

B.4.71

C.5

D.5.71【答案】B41、由于系列標準是在總結世界各國，特別是發達國家經驗的基礎上產生的，具有很強的（）。

A.實踐性和概括性

B.實踐性和指導性

C.理論性和概括性

D.理論性和指導性【答案】B42、開工準備時，監理機構的準備工作不包括（）。

A.依據監理合同約定，進場后及時設立監理機構

B.提請承包人提供工程設計及批復文件

C.組織編制監理規劃

D.依據監理規劃和工程進展，結合批準的施工措施計劃，及時編制監理實施細則【答案】B43、全面質量管理是指一個組織以質量為中心，以（）為基礎，目的在于通過用戶滿意和本組織所有成員及社會受益而達到長期成功的管理途徑。

A.共同設計

B.全員參與

C.共同決策

D.全員投資【答案】B44、承包人未通知監理機構到場檢查，私自將工程隱蔽部位覆蓋的，監理機構有權指示承包人鉆孔探測或揭開檢查，由此增加的費用和（或）工期延誤由（）承擔。

A.承包人

B.分包人

C.發包人

D.監理人【答案】A45、監督承包人對已完工程項目中所存在的施工質量缺陷進行修復的是（）。

A.監理機構

B.項目所在地政府部門

C.項目法人

D.項目質量監督管理部門【答案】A46、施工質量控制中旁站監理的主要內容一般不包括（）。

A.混凝土壩壩體接縫灌漿工程的灌漿

B.土石方填筑工程的土料壓實

C.地基處理工程的灌漿

D.機電設備安裝【答案】D47、某獨立土方工程簽訂了固定單價合同，招標工程量為3000m3，承包人標書中土方工程報價為55元/m3。合同約定：當實際工程量超過估計工程量15%時，超過部分工程量單價調整50元/m3。工程結束時實際完成并經監理確認的土方工程為4500m3，則土方工程總價為（）元。

A.242250

B.240000

C.247500

D.225000【答案】A48、不承重的側面模板，混凝土強度達到（）MPa以上，保證其表面及棱角不因拆模而損壞時，方可拆除。

A.1.5

B.15

C.2.5

D.25【答案】C49、在全員積極參與原則中，整個組織內各級勝任、經授權并積極參與的人員，是提高組織創造能力和提供價值能力的（）。

A.控制條件

B.保證條件

C.充分條件

D.必要條件【答案】D50、某單位工程有7個分部工程，其中3個評為合格，4個評為優良，主要分部工程為優良，該施工質量檢驗工程資料基本齊全，外觀得分率為87%，該單位工程可評為（）。

A.優良

B.合格

C.不合格

D.基本優良【答案】B51、承包人未通知監理機構到場檢查，將工程隱蔽部位覆蓋的，監理機構指示承包人鉆孔探測或揭開檢查，由此增加的費用由（）承擔。

A.發包人

B.承包人

C.監理人

D.設計單位【答案】B52、大型水利工程應建立質量監督項目站，中、小型水利工程可根據需要建立質量監督項目站（組），或進行（）。

A.巡回監督

B.抽查

C.旁站

D.平行檢驗【答案】A53、關于質量管理、質量控制、質量保證與其他術語（主要有質量方針、質量管理體系）之間的關系，說法錯誤的是（）。

A.實施質量管理依靠質量管理體系

B.質量管理包括質量方針的制定與實施僅包括質量方針和質量目標

C.質量控制和質量保證的某些活動是相互聯系的

D.質量保證是質量管理體系的一部分【答案】B54、對于發包人提供的材料和工程設備，發包人應在材料和工程設備到貨（）天前通知承包人。

A.7

B.10

C.15

D.20【答案】A55、質量控制和質量管理的關系是（）。

A.質量管理是質量控制的職能之一

B.質量控制是質量管理的職能之一

C.質量管理和質量控制相互獨立

D.質量管理和質量控制相互包容【答案】B56、采用計日工計價的任何一項變更工作，應從（）中支付。

A.進度款

B.預付款

C.暫列金額

D.保證金【答案】C57、根據《水利水電土建工程施工合同條件》（GF—2000—0208），監理人有權決定進行重新檢驗，如果重新檢驗結果符合合同要求，則其檢驗費用及工期延誤等均由（）承擔。

A.發包人

B.承包人

C.監理人

D.第三人【答案】A58、水利工程項目后評價機構在項目后評價過程中，若發現項目存在重大問題，應及時向（）報告。

A.當地政府

B.水利部

C.住建部

D.社會和資源保障部【答案】B59、在不影響其緊后工作最早開始時間的前提下，本工作可利用的機動時間為（）。

A.總時差

B.最遲開始時間

C.自由時差

D.最遲完成時間【答案】C60、當設計無特殊要求時，河道疏浚施工按（）疏浚段劃分為一個單元工程。

A.20～50m

B.50～100m

C.200～500m

D.300～600m【答案】C61、平面閘門安裝中，二期混凝土一次澆筑高度不宜超過（）m。

A.1.5

B.3

C.4.5

D.5【答案】D62、施工進度計劃的調整涉及的總工期目標改變時，監理機構應提出審查意見報（）批準。

A.承包人

B.發包人

C.施工項目部

D.工程質量監督機構【答案】B63、投標人在（）前修改投標函中的投標總報價，應同時修改“工程量清單”中的相應報價。

A.出售招標文件截止時間

B.施工準備時間

C.投標截止時間

D.工程決算時間【答案】C64、發包人應在監理人出具完工付款證書后的（）天內，將應支付款支付給承包人。發包人若不按期支付，應按合同的約定，將逾期付款違約金支付給承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】B65、下列哪一項不屬于質量保證體系的子體系組成？（）

A.思想保證子體系

B.組織保證子體系

C.設計保證子體系

D.工作保證子體系【答案】C66、關于質量管理、質量控制、質量保證與其他術語（主要有質量方針、質量管理體系）之間的關系，說法錯誤的是（）。

A.實施質量管理依靠質量管理體系

B.質量管理包括質量方針的制定與實施，是個小的概念

C.質量控制和質量保證的某些活動是相互聯系的

D.質量保證是質量管理體系的一部分【答案】B67、河床部位開挖深度較大時，應采用（）。

A.自上而下開挖

B.分層開挖

C.分梯段開挖

D.分塊開挖【答案】B68、在正常生產情況下，同一批混凝土強度值服從（）。

A.二項分布

B.正態分布

C.泊松分布

D.超幾何分布【答案】B69、進度偏差結果為正值，表示工期（），進度偏差結果為負值，表示工期（）。

A.提前，拖后

B.提前，未拖延

C.拖后，提前

D.拖后，未拖延【答案】C70、水利分類分項工程量清單編碼第四級7~9位表示的是（）。

A.水利工程順序碼

B.專業工程順序碼

C.分類工程順序碼

D.分項工程順序碼【答案】D71、對于圍墾工程，外坡保護工程量一般按高程（）m以下實際保護面積計算。

A.3.2

B.4.0

C.4.5

D.5.0【答案】B72、由于工程項目質量具有（）特點，工程質量控制應以預防為主，防患于未然。

A.形成過程的復雜性

B.波動性大

C.質量隱蔽性

D.終檢的局限性【答案】D73、下列不屬于承包人在按照合同要求編制的進度計劃時應當滿則的要求是（）。

A.合同工期

B.進度里程碑目標要求

C.施工場地

D.合同其他要求【答案】C74、工程項目施工質量評為優良的標準之一是單位工程質量全部合格，其中（）以上單位工程質量達到優良等級，且主要單位工程質量（）優良。

A.60%，100%

B.60%，90%

C.70%，100%

D.70%，90%【答案】C75、最常采用的反映數據變異程度的特征值是（）。

A.極差

B.樣本中位數

C.標準偏差

D.總體算術平均數【答案】C76、在水利水電工程施工過程中有潛在能量和物質釋放危險的、可造成人員傷亡、健康損害、財產損失、環境破壞，在一定的觸發因素作用下可轉化為事故的部位、區域、場所、空間、崗位、設備及其位置，是指的（）。

A.施工重大危險源

B.施工重大控制點

C.施工危險源

D.施工控制點【答案】C77、在施工過程中，對承包人已完成的工程量的測量和計算，稱為（）。

A.工程計量

B.工程統計

C.工程算量

D.工程量【答案】A78、根據《水利工程施工監理規范》（SL288--2014），承包人采用新技術、新工藝時，應由發包人組織（）及有關專家對現場工藝試驗成果進行評審認定。

A.監理單位

B.設計單位

C.質量監督部門

D.施工單位【答案】B79、全面考核該階段工程是否符合批準的設計文件要求，以確定工程能否繼續進入到下一階段施工或投入運行指的是（）。

A.工程評定

B.工程驗收

C.工程竣工

D.工程檢驗【答案】B80、GB/T28000/OHSAS職業健康安全管理體系的基本思想是（）。

A.實現體系改進自動化

B.產生積極的推動作用

C.實現體系持續改進

D.促進良好發展【答案】C81、水利工程在發包人提供的材料和工程設備時，發包人應在材料和工程設備到貨（）d前通知承包人。

A.3

B.7

C.14

D.21【答案】B82、關于雙代號網絡計劃中關鍵工作的說法，正確的是（）。

A.關鍵工作只能出現在關鍵線路上

B.總時差最小的工作為關鍵工作

C.關鍵工作是自由時差最小的工作

D.兩端為關鍵節點的工作為關鍵工作【答案】B83、工期優化．資源優化和工期一費用優化屬于（）的內容。

A.進度計劃優化

B.控制計劃優化

C.網絡計劃優化

D.管理計劃優化【答案】C84、因法律變化引起的價格調整，根據《水利水電工程標準文件》中合同條款規定，承包人可以索賠的是（）。

A.工期

B.費用

C.費用+利潤

D.工期+費用【答案】B85、水利工程發生質量事故后由項目法人提出處理方案的是（）。

A.一般事故、較大事故和重大事故

B.較大事故、重大事故和特大事故

C.重大事故和特大事故

D.一般事故、較大事故、重大事故和特大事故【答案】D86、資金時間價值通常用利息和（）兩個指標表示。

A.利潤

B.收益

C.收益率

D.利率【答案】D87、某企業用50萬元購置一臺設備，欲在10年內將該投資的復本利和全部回收，基準收益率為12%，則每年均等的凈收益至少應為（）萬元。

A.7.893

B.8.849

C.9.056

D.9.654【答案】B88、根據統計表明，正常情況下，計量連續數據一般服從（）分布。

A.二項

B.正態

C.超幾何

D.泊松【答案】B89、下列選項中，應由水利部主持竣工驗收的水利工程的是（）

A.國家重點水利工程建設項目

B.流域管理機構負責初步設計審批的中央項目

C.國家確定的流域重大骨干工程建設項目

D.地方負責初步設計審批的項目【答案】C90、采用（）時，工程量是按統一的標準計算出來的，承包人只要經過復核并填上適當的單價就可以了，承擔風險較小；發包人也只要審核單價是否合理即可。采用這種合同形式對雙方都方便，目前在國際上采用較多。

A.固定工程量總價合同

B.估算工程量單價合同

C.純單價合同

D.成本加酬金合同【答案】B91、計數型抽樣檢驗中，衡量一批產品質量水平的重要指標是（）。

A.拒收下界

B.拒收概率

C.批不合格百分率

D.接受上界【答案】C92、下列各項不屬于固定成本的是（）。

A.工資及福利費

B.計件工資

C.修理費

D.運營期利息【答案】B93、按照《建設工程價款結算暫行辦法》（財建[2004]369號）的規定，在具備施工條件的前提下，發包人應在雙方簽訂合同后的一個月內或約定的開工日期前的（）天內預付工程款。

A.7

B.10

C.14

D.28【答案】A94、大型水利工程應建立質量監督項目站，中、小型水利工程可根據需要建立質量監督項目站（組），或進行（）。

A.巡回監督

B.抽查

C.旁站

D.平行檢驗【答案】A95、由于（）的原因，導致工期拖延，從而增大了工程成本時，承包人有權申請工期延誤事件引起的派生費用損失。

A.不可抗力

B.法律條文改變

C.發包人方面

D.季節性大雨【答案】C96、借助于試驗設備和儀器對材料樣品的化學成分、機械性能等進行科學的鑒定屬于（）。

A.書面檢驗

B.外觀檢驗

C.理化檢驗

D.無損檢驗【答案】C97、抽樣檢驗中出現的合格品錯判將給（）帶來損失。

A.監理方

B.檢驗者

C.業主

D.生產者【答案】D98、（）是評標的核心，是對標書進行實質性審查。

A.初步評審

B.詳細評審

C.投標人資格評審

D.投標文件的規范性審核【答案】B99、OC曲線的特點是（）。

A.先降后升

B.總是單調下降

C.總是單調上升

D.先升后降【答案】B100、關于質量管理、質量控制、質量保證與其他術語（主要有質量方針、質量管理體系）之間的關系，說法錯誤的是（）。

A.實施質量管理依靠質量管理體系

B.質量管理包括質量方針的制定與實施，是個小的概念

C.質量控制和質量保證的某些活動是相互聯系的

D.質量保證是質量管理體系的一部分【答案】B二,多選題(共100題，每題2分，選項中，至少兩個符合題意)

101、關于工程網絡計劃工期優化的說法，正確的有（）

A.應壓縮非關鍵線路上自由時差大的工作

B.應有步驟地將關鍵工作壓縮成非關鍵工作

C.應考慮壓縮關鍵線路上有充足備用資源的工作

D.應考慮質量、安全和資源等因素選擇壓縮對象

E.應改變各項工作的邏輯關系【答案】CD102、《中華人民共和國安全生產法》明確規定了生產安全事故調查處理的原則，其中事故處理的內容包括（）。

A.事故的善后處理

B.事故當事人認定

C.事故原因追責

D.事故責任處理

E.整改措施制定【答案】AD103、環境不利因素包括（）。

A.人機（物）交互環境因素

B.自然環境因素

C.缺乏安全意識

D.施工作業場地狹小

E.交通道路不寬暢【答案】AB104、水利工程項目劃分的依據包括（）。

A.結構特點

B.組成

C.專業

D.施工部署

E.施工要求【答案】AD105、各參建單位的安全生產管理制度至少包含的內容有（）。

A.項目性質

B.工作內容

C.資金計劃

D.責任人（部門）的職責與權限

E.基本工作程序及標準【答案】BC106、建設工程的質量特性主要表現在（）。

A.性能

B.耐久性

C.時間性

D.持續性

E.安全性【答案】AC107、政府作為工程質量控制的主體，應該履行的質量控制責任包括（）。

A.復核承包人的資質

B.工程質量不定期檢查

C.施工階段全過程質量檢查認證

D.檢査質量標準執行情況

E.工程質量驗收【答案】ABD108、施工單位的質量檢驗是施工單位內部進行的質量檢驗，包括從原材料進貨直至交工的全過程中的全部質量檢驗工作，它是（）質量控制、監督檢驗的基礎，是質量把關的關鍵。

A.設計單位

B.項目法人

C.承包人

D.監理單位

E.政府第三方【答案】BD109、下列關于法律與道德關系的表述,有哪些可以成立？（）

A.法律與道德并無必然的內在聯系

B.法律的制定要受到道德的影響

C.法律必須合乎所有社會成員的道德要求

D.法律是保障道德實施的有效手段【答案】BD110、人的不安全行為主要有（）。

A.違反上崗身體條件規定

B.不按規定使用安全防護品

C.違章指揮

D.作業場所的缺陷

E.違章作業【答案】ABC111、證實質量保證能力的方法主要有（）。

A.內部質量保證

B.供方合格證明

C.提供其他用戶的認定證據

D.第三方審核

E.認證機構的認證證據【答案】BCD112、水利工程竣工驗收委員會由（）的代表和專家組成。

A.竣工驗收主持單位

B.地方人民政府和部門

C.建設單位

D.質量監督機構

E.工程運行管理單位【答案】ABD113、關于價值工程的說法，正確的有（）。

A.價值工程的核心是對產品進行功能分析

B.價值工程涉及價值、功能和壽命周期成本三要素

C.價值工程應以提高產品的功能為出發點

D.價值工程是以提高產品的價值為目標

E.價值工程強調選擇最低壽命周期成本的產品【答案】ABD114、下列各項屬于對羅馬法正確分類的有、（)

A.公法與私法

B.成文法與習慣法

C.普通法與制定法

D.市民法、萬民法和自然法【答案】AD115、—個合理的抽樣方案，應該保證（）。

A.所接收的產品100%是合格品

B.對于不合格率達到規定標準的批以高概率接收

C.對于合格率比規定標準差的批以高概率拒收

D.對于不合格率達到規定標準的批以低概率接收

E.對于合格率比規定標準差的批以低概率拒收【答案】BC116、下列屬于流轉稅的有（）。

A.財產稅

B.消費稅

C.增值稅

D.資源稅

E.關稅【答案】BC117、下列各項屬于對羅馬法正確分類的有、（)

A.公法與私法

B.成文法與習慣法

C.普通法與制定法

D.市民法、萬民法和自然法【答案】AD118、證實質量保證能力的方法主要有（）。

A.內部質量保證

B.供方合格證明

C.提供其他用戶的認定證據

D.第三方審核

E.認證機構的認證證據【答案】BCD119、縮短關鍵路線的途徑有（）。

A.將關鍵工作進行分解，組織平行作業

B.將關鍵工作進行分解，組織平行交叉作業

C.將關鍵工作進行分解，組織串聯作業

D.壓縮非關鍵工作的持續時間

E.壓縮關鍵工作的持續時間【答案】AB120、實施以顧客為關注焦點的原則，可開展的活動包括（）。

A.全面了解顧客的需求和期望

B.有計劃地、系統地測量顧客滿意程度

C.在重點關注顧客的前提下，確保兼顧其他相關方的利益

D.確定組織的質量方針，做好發展規劃

E.提倡公開和誠懇的交流和溝通【答案】ABC121、依據《水利水電工程施工質量評定規程》，水利水電工程項目劃分為（）。

A.單項工程

B.單位工程

C.分項工程

D.分部工程

E.單元工程【答案】BD122、關于高處施工安全規定的說法，正確的有（）。

A.特級高處作業，應與地面設聯絡信號或通信設置，并應有專人負責

B.遇有4級以上的大風，沒有特別可靠的安全措施，禁止從事高處作業

C.進行三級、特級和懸空髙處作業時，必須事先制定安全技術措施

D.高處作業使用的腳手架上，應鋪設固定腳手板和1m高的護身欄桿

E.安全網必須隨著建筑物升高而提高，安全網距離工作面的最大高度不超過5m【答案】ACD123、項目監理機構對施工組織設計進行審查的內容有（）。

A.施工總布置、分區規劃是否合理

B.工程材料質量證明文件是否齊全有效

C.施工資源配置是否滿足合同要求

D.質量控制點的設置是否正確

E.安全技術措施是否切實可行【答案】ACD124、關于監理機構組織或參加工程驗收的主要職責的說法，正確的有（）

A.受發包人委托主持分部工程驗收

B.主持單位工程驗收、水電站（泵站）中間機組啟動驗收

C.參加階段驗收

D.解答驗收委員會提出的問題

E.監督承包人按照分部工程驗收鑒定書中提出的遺留問題處理意見完成處理工作【答案】ACD125、關于工程網絡計劃工期優化的說法，正確的有（）

A.應壓縮非關鍵線路上自由時差大的工作

B.應有步驟地將關鍵工作壓縮成非關鍵工作

C.應考慮壓縮關鍵線路上有充足備用資源的工作

D.應考慮質量、安全和資源等因素選擇壓縮對象

E.應改變各項工作的邏輯關系【答案】CD126、地下洞室開挖的內容包括（）。

A.隧洞

B.斜井

C.豎井

D.已建地下洞室的擴大開挖

E.小跨度洞室【答案】ABCD127、乙國對甲國公司向乙國出口的某種化工原料征收高額反傾銷稅，使甲國出口企業損失嚴重。甲乙兩國均為世貿組織成員。甲國政府對此向世界貿易組織提出申訴并最終勝訴。下述選項中，正確的選項是哪幾項？()

A.在乙國不履行裁決的情況下，甲國可申請授權報復

B.甲國的報復不限于同一產品之內

C.乙國政府應向甲國企業賠償因該措施引起的一切損失

D.世貿組織可以對乙國強制執行【答案】AB128、按照統計抽樣檢驗的目的分為（）。

A.預防性抽樣檢驗

B.驗收性抽樣檢驗

C.監督抽樣檢驗

D.全數檢驗

E.抽樣檢驗【答案】ABC129、施工單位的質量檢驗是施工單位內部進行的質量檢驗，包括從原材料進貨直至交工的全過程中的全部質量檢驗工作，它是（）質量控制、監督檢驗的基礎，是質量把關的關鍵。

A.設計單位

B.項目法人

C.承包人

D.監理單位

E.政府第三方【答案】BD130、柯某長期打罵家人、為害鄉鄰，在當地激起民眾公憤。其父屢次規勸柯某無果，決定大義滅親。一日凌晨，柯某父親在確認兒子熟睡后，用刀將兒子砍死，隨后投案自首。當地鄉民聞訊后聯名請求司法機關對柯某父親從輕處理。法院最后以故意殺人罪判處柯某父親有期徒刑3年，緩刑5年。關于此案例，下列說法正確的是哪一或哪些選項？（）

A.法律評價和道德評價的標準并不相同

B.在刑罰適用過程中，應該排除道德判斷

C.如果柯某之父只是將其子綁起來鎖在家里，防止他再為害鄉民，則不應認為是違法

D.這一案例反映出我國有關刑事法律并不符合中國基層情況,亟待修改完善【答案】A131、下列關于承包人項目經理及人員要求說法正確的是（）。

A.承包人更換項目經理應征得發包人同意，更換前7d通知監理和發包人

B.監理要求撤換項目經理時，承包人可以和監理協商處理

C.承包人項目經理短期離開施工場地，應征得監理機構同意，委派代表代其行使職權

D.承包人為履行合同發出一切函件，均應有項目經理簽字

E.項目經理可以授權其下屬行使職權，但應事先將人員姓名和授權范圍通知監理機構【答案】C132、瑪麗為甲國派駐乙國領館的領事官員，依《維也納領事關系公約》，其在乙國不受逮捕、拘押和監禁，但也有一些例外的情況，下列哪些屬于例外的情況？（）

A.因瑪麗在乙國有嚴重犯罪情形，依法定程序應予以逮捕和拘押的

B.瑪麗在乙國有違反交通法規情形，應予拘留的

C.瑪麗在乙國有違反治安法規情形，應予拘押的

D.為執行已經發生法律效力的判決而依法定程序應予以逮捕和拘押的【答案】AD133、下列內容中，按重量計量的有（）。

A.鋼結構

B.帷幕灌漿

C.回填灌漿

D.啟閉機安裝工程

E.鋼筋【答案】AB134、ISO質量管理體系的質量管理原則包括（）。

A.以顧客為關注焦點

B.領導作用

C.部分人員參與

D.過程方法

E.持續改進【答案】ABD135、甲地通過民族自決成立新的國家甲國，乙國的下列哪些行為可以視為明示承認？()

A.乙國通過發表聲明，表示承認甲國

B.乙國和甲國締結和平友好條約

C.乙國向甲國政府發照會，表示承認甲國

D.甲國和乙國代表均參加了一個國際會議【答案】AC136、關于監理機構組織或參加工程驗收的主要職責的說法，正確的有（）

A.受發包人委托主持分部工程驗收

B.主持單位工程驗收、水電站（泵站）中間機組啟動驗收

C.參加階段驗收

D.解答驗收委員會提出的問題

E.監督承包人按照分部工程驗收鑒定書中提出的遺留問題處理意見完成處理工作【答案】ACD137、下列關于接受上界和拒收下界的說法中，正確的有（）。

A.設交驗批的不合格率為p，當p≤p0時，交驗批為合格批，可接受

B.設交驗批的不合格率為p，當p≤p0時，交驗批為不合格批，應拒受

C.設交驗批的不合格率為p，當p≥p1時，交驗批為不合格批，應拒受

D.設交驗批的不合格率為p，當p≥p1時，交驗批為合格批，可接受

E.設交驗批的不合格率為p，當p＜p1時，交驗批為不合格批，應拒受【答案】AC138、根據質量事故的情況，事故的技術處理方案包括（）。

A.修補處理

B.返工處理

C.不作處理

D.限制使用

E.加固處理【答案】ABC139、以下關于驗收主持單位的說法，正確的有（）。

A.水利部負責初步設計審批的地方項目，以中央投資為主的，竣工驗收主持單位為水利部或者流域管理機構

B.階段驗收、竣工驗收由竣工驗收主持單位主持

C.國家重點水利工程建設項目，竣工驗收主持單位依照國家有關規定確定

D.在國家確定的重要江河、湖泊建設的流域控制性工程、流域重大骨干工程建設項目，竣工驗收主持單位為水利部

E.水利部或者流域管理機構負責初步設計審批的中央項目，竣工驗收主持單位為國務院有關部門【答案】ABCD140、下列需要報全國人大常委會批準后才能生效的是哪一項？（）

A.香港特別行政區立法會制定的法律

B.內蒙古自治區人民代表大會制定的自治條例

C.湖北省恩施土家族苗族自治州人民代表大會制定的單行條例

D.河南省人民代表大會制定的地方性法規【答案】B141、工程項目建設由于涉及面廣，是一個極其復雜的綜合過程，主要表現在以下哪些個方面？（）

A.項目難易程度不一

B.形成過程的復雜性

C.影響因素多

D.波動性大

E.質量隱蔽性【答案】BCD142、設備安裝前，應按照規范對設備基礎的（）進行復檢驗收。

A.混凝土強度

B.位置

C.平整度

D.幾何尺寸

E.混凝土配比【答案】BD143、承包單位可以向建設單位索賠的材料費包括（）

A.索賠事項材料的實際用量超過計劃用量產生的材料費用

B.客觀原因導致的材料大幅度漲價增加的費用

C.非承包人原因造成的工期延誤導致材料漲價以及超期儲存產生的費用

D.因管理不當導致的倉庫被盜而損失的材料費用

E.承包人為保證混凝土質量選用高標號水泥而增加的材料費用【答案】ABC144、根據《水利工程設計變更管理暫行辦法》（水規計[2012]93號），下列施工組織設計變更中，屬于重大設計變更的是（）的變化。

A.主要料場場地

B.樞紐工程施工導流方式

C.導流建筑物方案

D.主要建筑物工程總進度

E.地下洞室支護形式【答案】ABCD145、以下屬于法人驗收的有（）。

A.截流驗收

B.分部工程驗收

C.單位工程驗收

D.合同工程完工驗收

E.竣工驗收【答案】BCD146、一般可以采用全數檢驗的情況有（）。

A.批量大

B.破壞性檢驗

C.檢查費用低

D.稍有一點缺陷就會帶來巨大損失的場合

E.質量標準高【答案】CD147、質量的定義是：客體的—組固有特性滿足要求的程度，其中“特性”來源有（）。

A.固有的

B.賦予的

C.定量的

D.定性的

E.可變的【答案】ABCD148、工程設備安裝完畢后，要參與和組織的調試有（）。

A.單體調試

B.雙體調試

C.聯體無負荷調試

D.聯體有負荷調試

E.全系統調試【答案】ACD149、政府作為工程質量控制的主體，應該履行的質量控制責任包括（）。

A.復核承包人的資質

B.工程質量不定期檢查

C.施工階段全過程質量檢查認證

D.檢査質量標準執行情況

E.工程質量驗收【答案】ABD150、根據《水利工程質量管理規定》，關于項目各參與方的責任的說法，錯誤的有（）

A.監理單位要加強工程質量管理，建立健全施工質量檢查體系，根據工程特點建立質量管理機構和質量管理制度

B.建設單位應組織設計和施工單位進行設計交底

C.監理單位應根據監理合同組織招標工作

D.設計單位應按水利部有關規定在階段驗收、單位工程驗收和竣工驗收中，對施工質量是否滿足設計要求提出評價意見

E.施工單位必須接受水利工程質量監督機構對其資質和質量保證體系的監督檢查【答案】AC151、甲乙兩國協議將其海洋劃界爭端提交聯合國國際法院。國際法院就此案作出判決后，甲國拒不履行依該判決所承擔的義務。根據《國際法院規約》，下列做法哪一個是正確的？（）

A.乙國可以申請國際法院指令甲國的國內法院強制執行該判決

B.乙國可以申請由國際法院執行庭對該判決強制執行

C.乙國可以向聯合國安理會提出申訴,請求由安理會作出建議或采取措施執行該判決

D.乙國可以向聯合國大會法律委員會提出申訴，執行該判決【答案】C152、關于事故隱患控制，要對存在隱患的安全設施、過程和行為進行控制，需確保（）。

A.不合格設施不使用，，

B.不合格過程不通過

C.不安全行為不放過

D.責任人員未處理不放過

E.整改措施未落實不放過【答案】ABC153、將應判為不合格的交驗批被錯判為合格批，這種錯誤判斷為（）。

A.第一類錯誤判斷

B.第二類錯誤判斷

C.承包人風險

D.用戶的風險

E.第三方風險【答案】BD154、水利PPP項目實施程序主要包括（）等。

A.項目論證

B.項目儲備

C.社會資本方選擇

D.設備采購

E.項目執行【答案】ABC155、各參建單位的安全生產管理制度至少包含的內容有（）。

A.項目性質

B.工作內容

C.資金計劃

D.責任人（部門）的職責與權限

E.基本工作程序及標準【答案】BC156、質量檢驗的必備條件包括（）。

A.要具有一定的檢驗技術力量

B.要建立一套嚴密的科學管理制度

C.要有一定的資金流

D.要引進一定的外部技術

E.要求施工單位建立完善的質量檢驗制度和相應的機構【答案】AB157、水利工程項目劃分的依據包括（）。

A.結構特點

B.組成

C.專業

D.施工部署

E.施工要求【答案】AD158、甲國政府要員希曼因政治斗爭受到迫害，因此尋求乙國的庇護。下列關于庇護的說法，依國際法的相關規定，哪些是正確的？（)

A.一般情況下，乙國沒有給予希曼庇護的義務

B.政治庇護是當代國際實踐中最為普遍的一種庇護

C.乙國不引渡希曼就等于庇護

D.由于希曼曾是甲國的要員，因此如乙國決定對其庇護，則希曼在乙國享有豁免權【答案】AB159、工程質量監督機構依法對工程質量進行強制性監督的主要任務有（）。

A.參加工序質量抽檢工作

B.檢查施工現場工程建設各方主體質量行為

C.檢查工程實體質量

D.監督質量標準的執行情況

E.監督工程質量驗收【答案】BCD160、下列關于合議庭說法錯誤的是：

A.重大、疑難、復雜或者新類型案件，審判長可以提請院長組織相關審判人員共同討論，合議庭成員應當參加

B.因對法律理解和認識上的偏差而導致案件被改判或者發回重審的，合議庭成員不承擔責任

C.開庭審理時，合議庭成員從事與該庭審無關的活動，當事人提出異議合議庭不糾正的，當事人可以要求延期審理，并將有關情況記入庭審筆錄

D.對提請院長決定是否提交審委會討論決定的案件，院長認為不必要的，可以建議合議庭復議1次【答案】C161、下列關于自首、立功的說法，錯誤的一項是：

A.單位集體決定或者單位負責人決定而自動投案，如實交代犯罪事實的，或者單位直接負責的主管人員自動投案，如實交代犯罪事實的，認定為單位犯罪的自首

B.甲向國家工作人員李某行賄后，主動投案，向檢察機關交代了自己的行賄事實與李某受賄的事實，甲的行為同時成立自首與立功，應認定其中最有利于甲的情節

C.乙因受賄被羈押，羈押期間，主動交代因受賄而濫用職權的事實，對乙可以認定為自首

D.丙是海關的緝毒警察，因受賄被羈押。羈押期間，丙將自己查辦犯罪職務活動中掌握的他人犯罪線索予以檢舉揭發的，不認定為立功【答案】C162、承包人在工程施工前應根據（），列出質量控制點明細表，提交監理機構審查批準后，實施質量預控。

A.施工過程質量控制的要求

B.工程性質

C.工程特點

D.自身特點

E.自身性質【答案】ABCD163、譚某因貪污案被判有期徒刑10年，執行刑罰3年后，符合減刑條件，對譚某的減刑，下列說法正確的是：

A.對譚某的減刑應當由犯罪地的中級法院裁定

B.應當采用合議庭進行審理，并且可以實行人民陪審

C.法院可以在就譚某是否符合減刑條件進行調查核實或聽取有關方面意見，并提訊譚某的基礎上，書面審理此案

D.法院對譚某減刑的裁定可以通過互聯網依法向社會公布，以接受社會監督【答案】B164、下列關于變更項目結算的說法中，正確的是（）。

A.過程中的臨時單價可以作為結算單價的

B.工程變更項目的結算與工程量清單項目的結算類似

C.變更項目的單價必須經合同雙方簽字認可后才可以進入結算

D.主要變更項目的結算必須附支持性材料

E.對變更項目的結算文件可單獨裝訂成冊【答案】BC165、下列關于階段驗收說法正確的是（）。

A.階段驗收由項目法人主持

B.大型水利工程階段驗收前應進行技術預驗收

C.下閘蓄水后，施工單位完成蓄水安全鑒定

D.階段驗收鑒定書是階段驗收的備查資料

E.驗收主持單位自階段驗收通過之日起30個工作日制作階段驗收鑒定書【答案】BD166、從運用法律的推理方法來看，大陸法系的法官通常不采用的是、（)

A.在進行歸納時，往往需要對法律原理、概念等進行法律解釋

B.將蘊涵于法典中的高度概括的法律原理進行演繹和具體化

C.在進行演繹時,往往需要對法律原理、概念等進行法律解釋

D.在進行演繹時,往往需要對法律概念、術語等進行法律解釋【答案】A167、檢察院審查起訴馮某（17歲）故意傷害戴某（16歲）案時，依法作出附條件不起訴的決定，檢察院的下列哪種行為是合法的：

A.檢察院在作出附條件不起訴的決定以前，不僅應當聽取公安機關、戴某、馮某的法定代理人、辯護人的意見，而且還應當聽取戴某法定代理人、訴訟代理人的意見

B.如果馮某在押，檢察院作出附條件不起訴決定后，應當釋放馮某

C.戴某不服檢察院附條件不起訴決定的，可以直接向法院起訴

D.對附條件不起訴的馮某進行監督考察的主體是社區矯正機構【答案】A168、中國甲公司以CIF價向德國乙公司出口一批貨物，雙方選擇適用2010年《國際貿易術語解釋通則》，甲公司向中國人民保險公司投保了一切險,并規定以信用證方式支付。甲公司在規定的期限內在指定的中國某港口裝船，船公司簽發了提單，甲公司取得單據后辦理了議付。次日甲公司接到德國乙公司來電，稱裝貨的海輪在海上失火，貨物全部燒毀，要求甲公司出面向中國人民保險公司提出索賠，否則要求甲公司退還全部貨款。依國際慣例及中國《海商法》，下列選項哪些是正確的？（)

A.乙公司應向中國甲公司提出索賠

B.乙公司應向保險公司提出索賠

C.乙公司應向船公司提出索賠

D.乙公司承擔貨物自裝運港裝上船開始起的切風險【答案】BD169、設備安裝前，應按照規范對設備基礎的（）進行復檢驗收。

A.混凝土強度

B.位置

C.平整度

D.幾何尺寸

E.混凝土配比【答案】BD170、水利工程竣工驗收前，需進行（）專項驗收。

A.環境保護

B.水土保持

C.移民安置

D.工程檔案

E.通水驗收【答案】ABCD171、提高設計經濟合理性的方法手段有（）。

A.設計方案優選

B.標準設計

C.限額設計

D.價值工程

E.設計招標【答案】ABCD172、下列關于接受上界和拒收下界的說法中，正確的有（）。

A.設交驗批的不合格率為p，當p≤p0時，交驗批為合格批，可接受

B.設交驗批的不合格率為p，當p≤p0時，交驗批為不合格批，應拒受

C.設交驗批的不合格率為p，當p≥p1時，交驗批為不合格批，應拒受

D.設交驗批的不合格率為p，當p≥p1時，交驗批為合格批，可接受

E.設交驗批的不合格率為p，當p＜p1時，交驗批為不合格批，應拒受【答案】AC173、水利工程質量監督的依據包括（）。

A.質量保修書

B.國家有關的法律、法規

C.水利水電行業有關技術規程、規范，質量標準

D.相關合同文件

E.經批準的設計文件等【答案】BC174、甲乙兩國締結某條約并約定甲乙兩國文字的文本同樣為作準文本，以第三種文字的文本作為參考文本。條約生效后，兩國發現三個文本的某些用語有分歧。根據《維也納條約法公約》，下列關于該條約的說法哪些是正確的？（）

A.甲乙兩國應接受各自語言文本的拘束

B.因乙國文本解釋對甲國更有利，則甲國可以僅依乙國文本進行解釋適用

C.締約國不得從對方文字約文的不同解釋中獲得利益

D.由于三種文本用語分歧,該條約無效【答案】AC175、建立、完善質量管理體系一般要經歷的階段包括（）。

A.質量管理體系的策劃與設計

B.質量管理體系文件的編制

C.質量管理體系的試運行

D.質量管理體系的驗收

E.質量管理體系的審核與評審【答案】ABC176、下列關于OC曲線用途的描述中，正確的是（）。

A.OC曲線上的點不能估計連續提交批的接收概率

B.曲線是選擇和評價抽樣方案的重要工具

C.OC曲線能形象地反映出抽樣方案的特征

D.在選擇抽樣方案過程中，可以通過多個方案OC曲線的分析對比，擇優使用

E.OC曲線上的點不能估計連續提交批的給出過程平均不合格率【答案】BCD177、屬于發包人質量責任的有（）。

A.發包人應根據國家和水利部有關規定依法設立，主動接受水利工程質量監督機構對其質量管理體系的監督檢查

B.發包人應根據工程規模和工程特點，按照水利部有關規定，通過資格審查招標選擇勘察設計、施工、監理及第三方檢測單位，并實行合同管理

C.設計交底會議必須由發包人主持

D.發包人必須向有關的勘察、設計、施工、監理及第三方檢測等單位提供與建設工程有關的原始資料

E.實行監理的建設工程，發包人應當委托具有相應資質等級的工程監理單位進行監理【答案】ABD178、根據1970年《關于制止非法劫持航空器的公約》的規定，在飛行中的航空器內用暴力或暴力威脅或其他任何脅迫方式,非法劫持或控制該航空器的厲于危害民用航空安全的行為之一，“飛行中的航空器”是指下列哪項？（）

A.從航空器裝載完畢、機艙外部各門均已關閉時起,直到降落后24小時

B.從航空器裝載完畢、機艙外部各門均已關閉時起，直到降落于機場

C.從航空器裝載完畢、機艙外部各門均已關閉時起,直到打開任一機艙門以便卸載時為止

D.從機組人員對航空器進行飛行前的準備時起，直到降落后24小時止【答案】C179、GB-T19000族核心標準的構成有（）。

A.GB-T19000質量管理體系——基礎和術語

B.GB-T19001質量管理體系——要求

C.GB-T19004質量管理體系——追求組織的持續成功質量管理方法

D.GB-T19011—質量管理體系審核指南

E.GB-T19011—質量環境和審核指南【答案】ABCD180、關于憲法中的法治原則，啟蒙思想家多有論述。其中有位思想家認為、“政府應該以正式公布的既定法律來進行統治，這些法律不分貧富、不分權貴和莊稼人都一視同仁，并不因特殊情況而有出人。”這位思想家是誰？（）

A.盧梭

B.洛克

C.漢密爾頓

D.霍布斯【答案】B181、縮短關鍵路線的途徑有（）。

A.將關鍵工作進行分解，組織平行作業

B.將關鍵工作進行分解，組織平行交叉作業

C.將關鍵工作進行分解，組織串聯作業

D.壓縮非關鍵工作的持續時間

E.壓縮關鍵工作的持續時間【答案】AB182、水利工程竣工驗收前，需進行（）專項驗收。

A.環境保護

B.水土保持

C.移民安置

D.工程檔案

E.通水驗收【答案】ABCD183、根據最髙人民法院《關于審理信用證糾紛案件若干問題的規定》,下列情形中，哪些應當認定存在信用證欺詐？（）

A.信用證的受益人（賣方）并未實際發運貨物，其向銀行提交的提單、發票系偽造

B.受益人(賣方）本應發運純棉布料，但實際上，賣方發運的“貨物”為毫無價值的碎布

C.受益人和開證申請人之間不存在真實買賣交易關系

D.受益人(賣方)交付給承運人符合合同要求的貨物，但是運輸途中船舶觸礁沉沒,貨物全部滅失,受益人知道此情況,仍向銀行提交單據要求付款【答案】ABC184、關于我國的刑罰制度，下列說法錯誤的一項是：

A.審判時未滿十八周歲的人不得適用死刑，也不得適用死緩

B.對于判處管制、緩刑或者是假釋的犯罪分子，均可依法實行社區矯正

C.甲因參加黑社會組織，被法院判處有期徒刑3年，剝奪政治權利3年。甲實際上被剝奪政治權利6年

D.罰金在判決指定的期限內一次或者分期繳納；期滿不繳納的，應以拒不執行判決、裁定罪論處【答案】D185、質量檢驗按照實施者分類，可以分為（）。

A.發包法人/監理單位的質量檢驗

B.免檢

C.第三方的檢驗

D.施工單位的質量檢驗

E.全數檢驗【答案】ACD186、根據憲法和法律，我國國家機